富順縣瀘富路、童踏路公路路面改造工程項目招商文件1富順縣瀘富路、童踏路公路路面改造工程項目招商文件頁（二）近三年財務狀況表對財務狀況表的要求為：須提供2009年、2010年、2011年經審計的財務狀況表，且無虧損。

（三）近三年完成的類相關項目情況表相關項目名稱相關項目所在地發(fā)包人名稱發(fā)包人地址發(fā)包人電話合同合約價格開工日期竣工日期承擔的工作工程質量相關項目經理技術負責人總監(jiān)理工程師及電話相關項目描述備注注：（1）已完成的類似相關項目是依法招標的相關項目，應同時附中標通知書、施工合同合約、工程收證書（工程交工驗收報告）復印件；非依法招標的相關項目，可只附合施工合同合約、工程接收證書（工程交工驗收報告）復印件。（2）以上證明材料須攜帶原件至開標現(xiàn)場供評審委員會備查。（四）正在施工的和新承接的相關項目情況表相關項目名稱相關項目所在地發(fā)包人名稱發(fā)包人地址發(fā)包人電話簽約合同合約價開工日期相關計劃交竣工日期承擔的工作工程質量相關項目經理技術負責人總監(jiān)理工程師及電話相關項目描述備注注：（1）正在施工和新承接的相關項目是依法招標的相關項目,應同時附中標通知書和施工合同合約復印件；非依法招標的相關項目,可只附施工合同合約復印件。（2）以上證明材料須攜帶原件至開標現(xiàn)場供評審委員會備查。（五）近三年發(fā)生的訴訟及仲裁情況序號案由雙方當事人名稱處理結果或進展情況注：(1)本表為調查表。不得因投資人發(fā)生過訴訟及仲裁事項作為廢標處理或作為量化因素或評分因素，除非其中的合適的內容涉及其他規(guī)定的評審標準，或導致中選后合同合約不能履行。(2)訴訟及仲裁情況是指發(fā)生于工程建設相關項目合同合約履行過程中發(fā)生的訴訟及仲裁事項，以及投資請人認為對其生產經營活動產生重大影響的其他訴訟及仲裁事項。(3)訴訟包括民事訴訟和行政訴訟；仲裁是指爭議雙方的當事人自愿將他們之間的糾紛提交仲裁機構，由仲裁機構以第三者的身份進行裁決。(4)“案由”是事情的原因、名稱、由來同，當事人爭議法律關系的類別，或訴訟仲裁情況的合適的內容提要。如“工程款結算糾紛”。(5)“雙方當事人名稱”是指投資申請人在訴訟、仲裁中原告（申請人）、被告（被申請人）或第三人的單位名稱。(6)訴訟、仲裁的起算時間為：提起訴訟、仲裁被受理的時間，或收到法院、仲裁機構訴訟、仲裁文書的時間。(7)訴訟、仲裁已有處理結果的，應附相關材料；還沒有處理結果，應說明進展情況，如某某人民法院于某年某月某日已經受理。(8)如近3年沒有發(fā)生的訴訟及仲裁情況，投資申請人在編制投資申請文件時，刪除表格，另聲明：“經本投資人認真核查，本投資人近3年沒有發(fā)生訴訟及仲裁糾紛，如不實，構成虛假，自愿承擔由此引起的法律責任。特此聲明?！笔?、其他材料（一）……（二）…………特別提醒：投資人必須對其投資申請文件中所附的所有證明材料真實性負責。必要時，投