個人承攬工程合同范本合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系方式：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系方式：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程價款及支付方式2.1本工程合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同簽訂后三個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的__%作為預付款；（2）工程進度達到__%時，甲方支付乙方工程總價的__%作為進度款；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的__%作為尾款。2.3甲方支付工程款時，乙方應提供合法的發(fā)票。三、乙方的義務和責任3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成工程，并保證工程質(zhì)量符合國家相關標準和甲方的要求。3.2乙方應嚴格按照國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)的要求，確保工程安全。3.3乙方應在合同約定的工程地點進行施工，如需變更地點，應提前征得甲方同意。3.4乙方應承擔因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`、質(zhì)量問題等責任。四、甲方的義務和責任4.1甲方應按照合同約定支付工程款，不得無故拖欠或延遲支付。4.2甲方應提供施工所需的相關資料和場地，確保乙方順利施工。4.3甲方應對乙方施工過程中的問題提供必要的協(xié)助和指導。4.4甲方應承擔因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`、質(zhì)量問題等責任。五、違約責任5.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。5.3雙方因不可抗力導致無法履行合同，雙方互不承擔違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.施工方案4.材料采購清單5.工程驗收標準6.安全生產(chǎn)管理制度7.乙方資質(zhì)證明文件8.合同變更協(xié)議9.工程進度報告10.工程款項支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照合同約定支付工程款，包括但不限于拖欠、延遲支付等。3.甲方未提供施工所需的相關資料和場地，導致乙方無法正常施工。4.乙方未嚴格按照國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)的要求進行施工，導致安全事故發(fā)生。5.雙方因不可抗力導致無法履行合同，但未能協(xié)商一致解除合同。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指委托他人完成某項工程的一方。2.承攬方：指接受他人委托完成某項工程的一方。3.工程價款：指完成工程所需支付的費用。4.違約金：指一方違反合同約定應支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。6.合同解除：指合同雙方或單方依法終止合同關系的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加強施工組織，合理安排人力、物力，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照施工標準進行施工，甲方有權要求乙方進行整改或返工。3.工程款項支付糾紛：雙方應嚴格按照合同約定的支付方式及時支付工程款。4.施工安全事故：乙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)要求，發(fā)生安全事故時，應及時報告并采取措施防止事故擴大。5.合同變更：雙方應協(xié)商一致，簽訂合同變更協(xié)議