工程開挖施工合同模板第一篇范文：合同編號：[請插入具體編號]

工程開挖施工合同

合同雙方：

甲方：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

聯系方式：[甲方聯系方式]

乙方：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

聯系方式：[乙方聯系方式]

鑒于甲方為實施[項目名稱]項目，需對指定區(qū)域進行工程開挖作業(yè)，乙方具備相關資質與經驗，自愿承攬此項工程。為確保雙方的權利和義務，經充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條工程概述

1.1工程名稱：[工程名稱]

1.2工程地點：[工程地點]

1.3工程內容：根據甲方的要求，乙方負責進行工程開挖，包括但不限于土地平整、土方開挖、石方開挖、排水等工作。

第二條工程進度與工期

2.1工程計劃開工日期：[具體日期]

2.2工程計劃竣工日期：[具體日期]

2.3乙方應按照甲方提供的工程進度計劃完成工程，并保證工程質量滿足甲方的要求。

第三條工程質量標準

3.1乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量。

3.2工程質量須符合以下標準：[具體列舉相關標準]

第四條合同價格與支付

4.1本合同總價款為[具體金額]，大寫：[大寫金額]元整（人民幣），幣種為人民幣。

4.2甲方分期支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。

4.3乙方完成合同約定的全部工程內容并經驗收合格后，甲方應支付剩余款項。

第五條乙方義務

5.1乙方應合法合規(guī)進行施工，保證施工安全，并承擔由于自身原因造成的工程損失及延誤。

5.2乙方應承擔施工過程中產生的所有稅費、費用。

5.3乙方應保障甲方及公眾的人身與財產安全，避免因施工造成損害。

第六條甲方義務

6.1甲方應按照合同約定提供施工場地，并保證乙方施工期間場地的正常使用。

6.2甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。

6.3甲方應對乙方施工過程中可能產生的影響給予必要的事先通知。

第七條違約責任

7.1乙方未按合同約定完成工程或工程質量不符合約定，甲方有權要求乙方返工、修復或減少合同價款。

7.2甲方未按約定時間支付工程款項，應按同期銀行貸款利率支付滯納金。

第八條爭議解決

8.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第九條附加條款

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并驗收合格，甲方支付完畢全部款項后終止。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

甲方代表（簽字）：______________

乙方代表（簽字）：______________

簽訂日期：________年________月________日

附件：

[如有附件，請在此列明，并與合同正本一并保存。]

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

工程開挖施工合同

合同雙方：

甲方：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

聯系方式：[甲方聯系方式]

乙方：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

聯系方式：[乙方聯系方式]

第三方：[第三方全稱]

地址：[第三方地址]

聯系方式：[第三方聯系方式]

鑒于甲方為實施[項目名稱]項目，需對指定區(qū)域進行工程開挖作業(yè)，乙方具備相關資質與經驗，自愿承攬此項工程。為確保雙方的權利和義務，經充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。同時，甲方引入第三方作為監(jiān)督和質量保證的主體，以進一步保障甲方的權益。

第一條工程概述

1.1工程名稱：[工程名稱]

1.2工程地點：[工程地點]

1.3工程內容：根據甲方的要求，乙方負責進行工程開挖，包括但不限于土地平整、土方開挖、石方開挖、排水等工作。

第二條第三方主體職責

2.1第三方作為獨立的監(jiān)督機構，負責對乙方的施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家標準和甲方的要求。

2.2第三方有權對乙方的施工進度、工程質量、安全措施等進行檢查，并提出整改意見。

2.3第三方應提供專業(yè)的技術支持和咨詢服務，協(xié)助甲方解決施工過程中的問題。

第三條甲方權益主導

3.1甲方有權根據合同約定和第三方監(jiān)督報告，對乙方的施工進度和質量進行評估。

3.2甲方有權根據第三方監(jiān)督報告，要求乙方進行整改或返工，以確保工程質量。

3.3甲方有權根據合同約定，對乙方的履約情況進行監(jiān)督，包括但不限于施工進度、工程質量、安全措施等。

第四條乙方違約及限制條款

4.1乙方如未能按照合同約定完成工程，或工程質量不符合國家標準和甲方要求，甲方有權要求乙方支付違約金，并要求乙方立即整改或返工。

4.2乙方如未能按照第三方監(jiān)督報告進行整改或返工，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權解除合同。

4.3乙方如發(fā)生安全事故或造成第三方損害的，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第五條合同價格與支付

5.1本合同總價款為[具體金額]，大寫：[大寫金額]元整（人民幣），幣種為人民幣。

5.2甲方分期支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。

5.3乙方完成合同約定的全部工程內容并經驗收合格后，甲方應支付剩余款項。

第六條乙方義務

6.1乙方應合法合規(guī)進行施工，保證施工安全，并承擔由于自身原因造成的工程損失及延誤。

6.2乙方應承擔施工過程中產生的所有稅費、費用。

6.3乙方應保障甲方及公眾的人身與財產安全，避免因施工造成損害。

第七條甲方義務

7.1甲方應按照合同約定提供施工場地，并保證乙方施工期間場地的正常使用。

7.2甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。

7.3甲方應對乙方施工過程中可能產生的影響給予必要的事先通知。

第八條爭議解決

8.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第九條附加條款

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并驗收合格，甲方支付完畢全部款項后終止。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方保留一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

第三方（蓋章）：____________________

甲方代表（簽字）：______________

乙方代表（簽字）：______________

第三方代表（簽字）：______________

簽訂日期：________年________月________日

附件：

[如有附件，請在此列明，并與合同正本一并保存。]

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

建筑工程施工合同

合同雙方：

甲方：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

聯系方式：[甲方聯系方式]

乙方：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

聯系方式：[乙方聯系方式]

第三方：[第三方全稱]

地址：[第三方地址]

聯系方式：[第三方聯系方式]

鑒于甲方為實施[項目名稱]項目，需對指定區(qū)域進行建筑工程施工，乙方具備相關資質與經驗，自愿承攬此項工程。為確保雙方的權利和義務，經充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。同時，乙方引入第三方作為監(jiān)督和質量保證的主體，以進一步保障乙方的權益。

第一條工程概述

1.1工程名稱：[工程名稱]

1.2工程地點：[工程地點]

1.3工程內容：根據甲方的要求，乙方負責進行建筑工程施工，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等工作。

第二條第三方主體職責

2.1第三方作為獨立的監(jiān)督機構，負責對乙方的施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家標準和甲方的要求。

2.2第三方有權對乙方的施工進度、工程質量、安全措施等進行檢查，并提出整改意見。

2.3第三方應提供專業(yè)的技術支持和咨詢服務，協(xié)助乙方解決施工過程中的問題。

第三條乙方權益主導

3.1乙方有權根據合同約定和第三方監(jiān)督報告，對甲方的工程進度款支付進行評估。

3.2乙方有權根據第三方監(jiān)督報告，要求甲方進行整改或追加投資，以確保工程質量。

3.3乙方有權根據合同約定，對甲方的履約情況進行監(jiān)督，包括但不限于工程進度、資金支付、質量要求等。

第四條甲方違約及限制條款

4.1甲方如未能按照合同約定支付工程進度款，或未能滿足乙方合理的資金需求，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

4.2甲方如未能按照第三方監(jiān)督報告進行整改或追加投資，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

4.3甲方如發(fā)生安全事故或造成乙方損害的，甲方應承擔相應的法律責任，并賠償乙方因此造成的損失。

第五條合同價格與支付

5.1本合同總價款為[具體金額]，大寫：[大寫金額]元整（人民幣），幣種為人民幣。

5.2甲方按照工程進度支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。

5.3乙方完成合同約定的全部工程內容并經驗收合格后，甲方應支付剩余款項。

第六條甲方義務

6.1甲方應按照合同約定提供施工場地，并保證乙方施工期間場地的正常使用。

6.2甲方應對乙方施工過程中的合理需求給予支持與配合。

6.3甲方應對乙方施工過程中可能產生的影響給予必要的事先通知。

第七條乙方義務

7.1乙方應合法合規(guī)進行施工，保證施工安全，并承擔由于自身原因造成的工程損失及延誤。

7.2乙方應承擔施工過程中產生的所有稅費、費用。

7.3乙方應保障甲方及公眾的人身與財產安全，避免因施工造成損害。

第八條爭議解決

8.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第九條附加條款

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并驗收合格，甲方支付完畢全部款項后終止。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方保留一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

第三方（蓋章）：____________________

甲方代表（簽字）：______________

乙方代表（簽字）：______________

第三方代表（簽字）：______________

簽訂日期：________年________月________日

附件：

[如有附件，請在此列明，并與合同正本一并保存。]

在第三方主體介入的工程開