管綜施工合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

鑒于甲方擬對（項目名稱）進行施工，乙方愿意按照甲方的要求和條件，完成該項目的施工任務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規(guī)模：（項目規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（工程內(nèi)容）

1.5工程建設(shè)工期：（工程建設(shè)工期）

二、合同雙方的權(quán)利和義務(wù)

2.1發(fā)包方權(quán)利和義務(wù)：

2.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.1.2甲方應(yīng)按時向乙方支付工程款。

2.1.3甲方應(yīng)提供乙方施工所需的施工圖紙、技術(shù)資料等。

2.1.4甲方應(yīng)按合同約定的時間、地點提供施工場地。

2.1.5甲方應(yīng)負責(zé)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督。

2.2承包方權(quán)利和義務(wù)：

2.2.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工。

2.2.3乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。

2.2.4乙方應(yīng)按時向甲方提交工程進度報告。

2.2.5乙方應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場的清潔、綠化和環(huán)境保護。

三、合同價款及支付方式

3.1工程價款：（工程價款）

3.2支付方式：

3.2.1按月進度支付，甲方在收到乙方提交的工程進度報告及發(fā)票后10個工作日內(nèi)支付當(dāng)月工程款。

3.2.2工程竣工后，甲方在收到乙方提交的竣工結(jié)算報告及發(fā)票后30個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

四、工期延誤及違約責(zé)任

4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同價款的（延誤天數(shù)×每天違約金比例）作為違約金。

4.2因甲方原因造成工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方的損失。

五、工程驗收及保修

5.1工程竣工后，雙方應(yīng)按國家有關(guān)驗收規(guī)定進行工程驗收。

5.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的工程保修服務(wù)。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.項目施工圖紙

2.技術(shù)資料

3.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于甲方擬對（項目名稱）進行施工，乙方愿意按照甲方的要求和條件，完成該項目的施工任務(wù)。為保障甲方的權(quán)益，提高工程質(zhì)量，甲方特引入丙方作為監(jiān)理方，對施工過程進行全程監(jiān)督。三方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規(guī)模：（項目規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（工程內(nèi)容）

1.5工程建設(shè)工期：（工程建設(shè)工期）

二、三方權(quán)利和義務(wù)

2.1發(fā)包方權(quán)利和義務(wù)：

2.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.1.2甲方有權(quán)對施工過程中的設(shè)計方案、材料、工藝等進行調(diào)整。

2.1.3甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中嚴格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工。

2.1.4甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中提供施工進度報告、質(zhì)量檢測報告等相關(guān)資料。

2.1.5甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

2.1.6甲方有權(quán)在必要時對施工方案、施工進度、施工質(zhì)量等方面提出整改意見。

2.2承包方權(quán)利和義務(wù)：

2.2.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工。

2.2.3乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。

2.2.4乙方應(yīng)按時向甲方提交工程進度報告。

2.2.5乙方應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場的清潔、綠化和環(huán)境保護。

2.2.6乙方應(yīng)接受監(jiān)理方的監(jiān)督檢查，并對監(jiān)理方提出的整改意見進行整改。

2.3監(jiān)理方權(quán)利和義務(wù)：

2.3.1丙方作為監(jiān)理方，有權(quán)對施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。

2.3.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工圖紙、技術(shù)資料、施工進度報告等相關(guān)資料。

2.3.3丙方有權(quán)對施工過程中的設(shè)計方案、材料、工藝等進行審查，并提出整改意見。

2.3.4丙方有權(quán)要求乙方對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改。

2.3.5丙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點對施工過程進行監(jiān)督檢查。

三、合同價款及支付方式

3.1工程價款：（工程價款）

3.2支付方式：

3.2.1按月進度支付，甲方在收到乙方提交的工程進度報告及發(fā)票后10個工作日內(nèi)支付當(dāng)月工程款。

3.2.2工程竣工后，甲方在收到乙方提交的竣工結(jié)算報告及發(fā)票后30個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

四、工期延誤及違約責(zé)任

4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同價款的（延誤天數(shù)×每天違約金比例）作為違約金。

4.2因甲方原因造成工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方的損失。

五、工程驗收及保修

5.1工程竣工后，雙方應(yīng)按國家有關(guān)驗收規(guī)定進行工程驗收。

5.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的工程保修服務(wù)。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

八、第三方介入的意義和目的

8.1第三方介入的意義在于，通過引入監(jiān)理方，對施工過程進行全程監(jiān)督，提高工程質(zhì)量，降低施工風(fēng)險。

8.2第三方介入的目的在于，確保甲方的權(quán)益得到充分保障，提高施工項目的整體效益。

九、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

9.1甲方為主導(dǎo)的目的在于，確保施工過程符合設(shè)計要求，保證工程質(zhì)量。

9.2甲方為主導(dǎo)的意義在于，提高施工項目的整體效益，實現(xiàn)項目的預(yù)期目標。

附件：

1.項目施工圖紙

2.技術(shù)資料

3.其他相關(guān)文件

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

乙方（以下簡稱“施工方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理單位”）：

鑒于業(yè)主擬對（項目名稱）進行施工，施工方愿意按照業(yè)主的要求和條件，完成該項目的施工任務(wù)。為保障施工方的權(quán)益，確保施工質(zhì)量和進度，業(yè)主特引入監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督管理。三方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規(guī)模：（項目規(guī)模）

1.4工程內(nèi)容：（工程內(nèi)容）

1.5工程建設(shè)工期：（工程建設(shè)工期）

二、三方權(quán)利和義務(wù)

2.1業(yè)主權(quán)利和義務(wù)：

2.1.1業(yè)主有權(quán)要求施工方按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.1.2業(yè)主有權(quán)要求施工方提供施工圖紙、技術(shù)資料、施工進度報告等相關(guān)資料。

2.1.3業(yè)主有權(quán)要求監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

2.1.4業(yè)主有權(quán)對施工方案、施工進度、施工質(zhì)量等方面提出合理要求。

2.2施工方權(quán)利和義務(wù)：

2.2.1施工方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容和工期完成施工任務(wù)。

2.2.2施工方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工。

2.2.3施工方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。

2.2.4施工方有權(quán)要求業(yè)主及時提供施工所需的圖紙、技術(shù)資料等。

2.2.5施工方有權(quán)要求監(jiān)理單位對施工過程中的問題進行及時協(xié)調(diào)和解決。

2.3監(jiān)理單位權(quán)利和義務(wù)：

2.3.1監(jiān)理單位有權(quán)對施工過程進行全程監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

2.3.2監(jiān)理單位有權(quán)要求施工方提供施工圖紙、技術(shù)資料、施工進度報告等相關(guān)資料。

2.3.3監(jiān)理單位有權(quán)對施工過程中的設(shè)計方案、材料、工藝等進行審查，并提出整改意見。

2.3.4監(jiān)理單位有權(quán)要求施工方對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改。

2.3.5監(jiān)理單位應(yīng)按照合同約定的時間、地點對施工過程進行監(jiān)督管理。

三、合同價款及支付方式

3.1工程價款：（工程價款）

3.2支付方式：

3.2.1按月進度支付，業(yè)主在收到施工方提交的工程進度報告及發(fā)票后10個工作日內(nèi)支付當(dāng)月工程款。

3.2.2工程竣工后，業(yè)主在收到施工方提交的竣工結(jié)算報告及發(fā)票后30個工作日內(nèi)支付剩余工程款。

四、工期延誤及違約責(zé)任

4.1因業(yè)主原因造成工期延誤，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償施工方的損失。

4.2因施工方原因造成工期延誤，施工方應(yīng)向業(yè)主支付合同價款的（延誤天數(shù)×每天違約金比例）作為違約金。

五、工程驗收及保修

5.1工程竣工后，三方應(yīng)按國家有關(guān)驗收規(guī)定進行工程驗收。

5.2工程驗收合格后，施工方應(yīng)向業(yè)主提供相應(yīng)的工程保修服務(wù)。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

八、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

8