美縫施工合同樣本2篇_第1頁
美縫施工合同樣本2篇_第2頁
美縫施工合同樣本2篇_第3頁
美縫施工合同樣本2篇_第4頁
美縫施工合同樣本2篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩24頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME美縫施工合同樣本1本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方乙方定義第二條施工范圍及內容2.1施工項目2.2施工地點2.3施工時間第三條質量標準及要求3.1施工質量標準3.2材料要求3.3驗收標準第四條合同價格及支付方式4.1合同總價4.2支付方式4.3支付時間第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤責任5.2違約金計算方式5.3違約責任承擔第六條材料供應及保管6.1甲方供應材料6.2乙方供應材料6.3材料保管責任第七條施工安全及環(huán)保7.1施工安全措施7.2安全事故處理7.3環(huán)保要求第八條保密條款8.1保密內容8.2泄露后果8.3保密期限第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調解解決9.3訴訟解決第十條合同的變更、解除和終止10.1合同變更10.2合同解除10.3合同終止第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決第十二條其他約定12.1雙方其他約定第十三條附件13.1施工圖紙13.2材料清單13.3其他附件第十四條合同的簽訂、生效和解除14.1合同簽訂14.2合同生效14.3合同解除第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義甲方地址:××省××市××區(qū)××路××號乙方地址:××省××市××區(qū)××路××號1.3定義甲方:指合同第一條約定的甲方名稱及地址的法人或其他組織。乙方:指合同第一條約定的乙方名稱及地址的法人或其他組織。第二條施工范圍及內容2.1施工項目:美縫施工2.2施工地點:甲方提供的施工場地,具體位置詳見附件一《施工圖紙》2.3施工時間:本合同簽訂后,自甲方提供施工場地之日起×日內完成施工。第三條質量標準及要求3.1施工質量標準:乙方應按照附件二《美縫施工工藝標準》進行施工,確保施工質量符合該標準。3.2材料要求:乙方應使用甲方提供的材料,材料品牌、型號及數量詳見附件三《材料清單》。3.3驗收標準:施工完成后,甲方應按照附件二《美縫施工工藝標準》對乙方施工質量進行驗收,驗收不合格的,乙方應無條件返修至合格。第四條合同價格及支付方式4.1合同總價:人民幣××元整(大寫:人民幣××元整)。4.2支付方式:甲方支付乙方的款項,采用分期支付的方式。具體支付時間及金額詳見附件四《支付時間表》。4.3支付時間:甲方應在合同約定的付款時間內,將款項支付給乙方。第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤責任:由于乙方原因導致施工進度延誤的,乙方應按照合同總價每日支付違約金××元給甲方。5.2違約金計算方式:違約金按照合同總價×延誤天數×××%計算。5.3違約責任承擔:乙方應承擔因違約產生的所有責任,包括但不限于工期延誤、賠償甲方損失等。第六條材料供應及保管6.1甲方供應材料:甲方應按照附件三《材料清單》提供材料,并保證材料質量符合國家標準。6.2乙方供應材料:乙方應按照附件三《材料清單》提供材料,并保證材料質量符合國家標準。6.3材料保管責任:甲方乙雙方應對提供的材料進行妥善保管,防止材料損失、損壞或遺失。如因保管不善導致材料損失、損壞或遺失的,責任方應承擔相應責任。第七條施工安全及環(huán)保7.1施工安全措施:乙方應按照國家相關法律法規(guī)和安全生產規(guī)定,制定并落實施工安全措施,確保施工安全。7.2安全事故處理:如施工過程中發(fā)生安全事故,乙方應立即報告甲方,并按照相關法律法規(guī)和安全生產規(guī)定處理。7.3環(huán)保要求:乙方應按照國家環(huán)保法律法規(guī),做好施工過程中的環(huán)境保護工作,防止環(huán)境污染。第八條保密條款8.1保密內容:本合同簽訂過程中及合同履行過程中,甲乙雙方接觸到的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等非公開信息。8.2泄露后果:如有泄露,泄露方應承擔泄露給對方造成的直接經濟損失的賠償責任。8.3保密期限:本合同簽訂之日起至合同履行完畢之日止。第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決:甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商的方式解決。9.2調解解決:如協(xié)商不成,可向甲方所在地的人民調解委員會申請調解。9.3訴訟解決:如調解不成,任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條合同的變更、解除和終止10.1合同變更:甲乙雙方同意,合同的變更必須書面簽署,并經雙方確認。10.2合同解除:如一方違反合同規(guī)定,導致合同無法履行,另一方有權解除合同。10.3合同終止:合同約定的施工完成后,本合同自行終止。第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用:本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決:如在本合同履行過程中發(fā)生爭議,按照本合同第九條的約定解決。第十二條其他約定12.1雙方其他約定:甲乙雙方在本合同之外的其他事項,可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條附件13.1施工圖紙:詳見附件一《施工圖紙》13.2材料清單:詳見附件二《材料清單》13.3其他附件:詳見附件三《支付時間表》等第十四條合同的簽訂、生效和解除14.1合同簽訂:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2合同生效:本合同自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。14.3合同解除:如合同約定解除條件成就,甲乙雙方均可書面通知對方解除本合同。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方定義與介入情形1.1第三方定義:本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方外,與本合同履行有關的其他法人、自然人或其他組織。(1)甲方指定乙方使用特定材料供應商提供的材料;(2)甲方要求乙方聘請?zhí)囟▎挝换騻€人提供相關服務;(3)合同履行過程中,出現必須由第三方完成的工作;(4)其他甲乙雙方同意的第三方介入情形。第二條第三方責任及限額2.1第三方責任:第三方應按照甲乙雙方的要求,提供相應的產品或服務。第三方對其提供的產品或服務承擔質量、安全等責任。2.2第三方限額:如第三方因履行本合同而造成甲乙雙方損失的,甲乙雙方同意按照本合同約定的責任限額向第三方追償。2.3第三方責任限額的確定:第三方責任限額根據第三方提供的產品或服務的性質、價值及風險等因素,由甲乙雙方協(xié)商確定。第三條第三方與甲乙方的權利義務3.1第三方與甲方:第三方應按照甲方的要求,提供符合質量、安全等標準的產品或服務。如第三方未能按照約定提供產品或服務,甲方有權要求乙方按照本合同約定承擔責任。3.2第三方與乙方:第三方應按照乙方的要求,提供符合質量、安全等標準的產品或服務。如第三方未能按照約定提供產品或服務,乙方有權要求甲方按照本合同約定承擔責任。3.3第三方與甲乙雙方:第三方應遵守本合同的約定,履行其合同義務。如第三方未能按照約定提供產品或服務,導致甲乙雙方損失的,甲乙雙方有權要求第三方承擔責任。第四條第三方介入的程序與確認4.1第三方介入程序:甲乙雙方如需第三方介入,應提前書面通知對方,并說明介入的原因、范圍及期限。4.2第三方介入確認:甲乙雙方應在接到對方書面通知后,及時進行協(xié)商,確認第三方的介入。如甲乙雙方未能在協(xié)商期限內達成一致意見,任何一方均有權終止本合同的履行。第五條第三方介入的變更與解除5.1第三方介入變更:如甲乙雙方同意變更第三方的介入,應簽訂書面變更協(xié)議,并經第三方確認。5.2第三方介入解除:如甲乙雙方同意解除第三方的介入,應簽訂書面解除協(xié)議,并經第三方確認。第六條第三方介入的違約處理6.1第三方違約:如第三方未能按照本合同約定提供產品或服務,導致甲乙雙方損失的,甲乙雙方有權要求第三方承擔違約責任。6.2甲乙方違約:如甲乙雙方未能按照本合同約定履行義務,導致第三方損失的,甲乙雙方有權要求對方承擔違約責任。第七條第三方介入的爭議解決7.1爭議解決方式:甲乙雙方與第三方之間的爭議,應通過友好協(xié)商的方式解決。如協(xié)商不成,可向甲方所在地的人民調解委員會申請調解。7.2調解不成:如調解不成,任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方其他約定:甲乙雙方與第三方之間在本合同之外的其他事項,可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第九條附件9.1第三方資料:詳見附件一《第三方資料》9.2其他附件:詳見附件二《支付時間表》等第十條合同的簽訂、生效和解除10.1合同簽訂:本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,第三方執(zhí)一份。10.2合同生效:本合同自甲乙雙方及第三方簽字(或蓋章)之日起生效。10.3合同解除:如合同約定解除條件成就,甲乙雙方均有權書面通知第三方及對方解除本合同。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:施工圖紙詳細要求和說明:施工圖紙應詳細描繪施工場地的布局、尺寸、材料種類及施工部位等信息。圖紙應由專業(yè)人士繪制,并經過甲方乙方雙方確認。附件二:材料清單詳細要求和說明:材料清單應列明施工所需的所有材料種類、品牌、型號、數量和規(guī)格。清單應由甲方提供,并經過乙方確認。附件三:支付時間表詳細要求和說明:支付時間表應明確列出合同總價及分期支付的時間節(jié)點和金額。時間表應由甲乙雙方共同制定,并經雙方確認。附件四:責任限額確認書詳細要求和說明:責任限額確認書應明確第三方介入后的責任限額。限額應根據第三方提供的產品或服務的性質、價值及風險等因素,由甲乙雙方協(xié)商確定,并經第三方確認。附件五:第三方資料詳細要求和說明:第三方資料應包括第三方的法人登記證明、資質證書、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等信息。資料應由第三方提供,并經甲乙雙方確認。說明二:違約行為及責任認定:違約行為:1.甲方未按照合同約定提供施工場地、材料或其他相關條件。2.乙方未按照合同約定完成施工任務或提供的產品或服務不符合質量標準。3.第三方未按照合同約定提供產品或服務,或提供的產品或服務不符合質量標準。責任認定標準:1.甲方違約:甲方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。2.乙方違約:乙方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。3.第三方違約:第三方應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲乙雙方損失等。示例說明:1.若甲方未能在合同約定的時間內提供施工場地,導致乙方無法按時開始施工,甲方應按照合同約定支付違約金,并賠償乙方因延遲施工而產生的損失。2.若乙方提供的施工質量不符合合同約定的質量標準,甲方有權要求乙方返修至合格,并要求乙方支付違約金。3.若第三方提供的材料不符合合同約定的質量標準,導致施工質量受到影響,甲方有權要求第三方承擔責任,并要求第三方支付違約金。全文完。美縫施工合同樣本2本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條施工內容與范圍2.1施工項目2.2施工地點2.3施工時間第三條施工質量標準3.1施工材料3.2施工工藝3.3驗收標準第四條合同價格與支付方式4.1合同總價4.2支付方式4.3支付時間表第五條工期延誤5.1工期延誤責任5.2工期延誤處理第六條違約責任6.1甲方違約6.2乙方違約第七條爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調解解決7.3法律途徑第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條保密條款9.1保密內容9.2保密期限9.3違約泄露責任第十條不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一條合同的適用法律11.1適用法律11.2爭議解決法院第十二條雙方的權利與義務12.1甲方權利與義務12.2乙方權利與義務第十三條合同的附則13.1合同附件13.2合同修改第十四條其他約定14.1雙方的其他約定事項第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義甲方地址:××省××市××區(qū)××路××號乙方地址:××省××市××區(qū)××路××號第二條施工內容與范圍2.1施工項目:甲方位于××省××市××區(qū)××路××號的所有室內外美縫施工項目,包括但不限于地面、墻面、天花板的瓷磚、石材、木地板等縫隙的美縫處理。2.2施工地點:××省××市××區(qū)××路××號2.3施工時間:自合同簽訂之日起至2023年12月31日止。第三條施工質量標準3.1施工材料:乙方應按照甲方要求及國家標準使用合格的美縫材料,并對材料質量負責。3.2施工工藝:乙方應采用成熟穩(wěn)定的美縫施工工藝,保證施工質量。第四條合同價格與支付方式4.1合同總價:人民幣××萬元整(大寫:人民幣玖拾捌萬元整),具體金額詳見附件一《施工費用明細》。4.2支付方式:銀行轉賬4.3支付時間表:(1)合同簽訂后3個工作日內,甲方支付乙方合同總價的50%作為預付款;(2)施工完成并驗收合格后,甲方支付乙方合同總價的30%;(3)質保期(自驗收合格之日起計算)結束后,甲方支付乙方合同總價的20%。第五條工期延誤5.1工期延誤責任:由于乙方原因導致施工進度延誤的,乙方應按日賠償甲方合同總價1%的逾期違約金,且甲方有權延長支付時間表。5.2工期延誤處理:如遇不可抗力或其他特殊情況導致工期延誤,雙方協(xié)商解決。第六條違約責任6.1甲方違約:甲方未按約定時間支付預付款、進度款或質保金,應支付乙方合同總價1%的違約金。(1)返工修復:乙方負責免費返工修復不合格部位;(2)賠償損失:乙方應賠償甲方因此造成的直接經濟損失;(3)逾期違約金:乙方應支付甲方合同總價1%的逾期違約金。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決:雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決。7.2調解解決:協(xié)商不成時,可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。7.3法律途徑:如調解不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,對雙方具有法律約束力。8.2合同變更:合同履行過程中,經雙方協(xié)商一致,可以變更合同內容。變更事項應以書面形式簽訂補充協(xié)議,作為本合同的附件,具有同等法律效力。8.3合同終止:合同履行完畢,雙方簽訂《施工完成確認書》,本合同即告終止。第九條保密條款9.1保密內容:雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。9.2保密期限:自合同生效之日起至合同終止之日起二年。9.3違約泄露責任:如一方違反保密義務,泄露對方保密信息,應承擔違約責任,賠償對方因此造成的經濟損失。第十條不可抗力10.1不可抗力事件:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件,如自然災害、社會事件等。10.2不可抗力后果:遇到不可抗力事件,雙方應立即協(xié)商解決,根據事件影響,部分或全部免除責任。第十一條合同的適用法律11.1適用法律:本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決法院:如發(fā)生訴訟,雙方同意向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條雙方的權利與義務12.1甲方權利與義務:(1)提供施工場地,確保乙方施工順利進行;(2)按約定時間支付款項;(3)對乙方施工過程進行監(jiān)督,提出合理化建議;(4)不得無故干預乙方施工,不得要求乙方使用不符合約定的材料或工藝。12.2乙方權利與義務:(1)按照約定完成施工,保證施工質量;(2)遵守施工場地的各項規(guī)定,保護環(huán)境;(3)對施工過程中獲悉的甲方商業(yè)秘密予以保密;(4)接受甲方監(jiān)督,及時整改不合格部位。第十三條合同的附則13.1合同附件:附件一《施工費用明細》,附件二《施工進度計劃》,附件三《施工質量保證書》等。13.2合同修改:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的附件,具有同等法律效力。第十四條其他約定14.1雙方的其他約定事項:無。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。簽訂日期:____年____月____日甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________(簽字):____________(簽字):____________第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方定義及責任1.1第三方定義:本合同所述第三方,是指除甲方和乙方之外,參與或涉及本合同項目實施的其他個人、企事業(yè)單位、社會組織等。1.2第三方責任:第三方應獨立承擔其參與合同項目所造成的法律責任,與甲方、乙方無關。第二條第三方介入情形2.1中介方介入:如本合同項目需要中介方協(xié)助,中介方應具備相應的資質和能力,并簽訂中介服務合同。2.2材料供應商介入:乙方根據甲方要求,選擇合格材料供應商,供應商應保證材料質量。2.3設計方介入:如項目涉及設計,甲方應提供設計要求,乙方負責聯(lián)系設計方,設計方應按約定完成設計任務。第三條第三方選擇與審核3.1甲方審核:甲方對第三方提供的服務或產品有審核權,如發(fā)現不符合合同要求,有權要求乙方更換或整改。3.2乙方審核:乙方應對第三方的施工過程進行監(jiān)督,確保施工質量。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額:第三方對甲方造成的損失,包括但不限于經濟損失、信譽損失等,應承擔相應的賠償責任。4.2第三方責任限額的確定:根據第三方的資質、合同約定及法律規(guī)定,確定第三方責任限額。第五條第三方支付及結算5.1第三方支付:甲方按約定時間支付第三方服務或產品費用。5.2第三方結算:項目完成后,乙方與第三方進行結算,確保甲方利益不受損害。第六條第三方違約處理6.1第三方違約:第三方未按合同約定履行義務,應承擔違約責任。6.2第三方違約處理:乙方應與第三方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可依法追責。第七條第三方權益保護7.1第三方權益保護:甲方、乙方應尊重第三方的合法權益,不得無故侵犯。7.2第三方權益保護處理:如發(fā)生權益糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,必要時可依法維權。第八條第三方與甲方、乙方的溝通協(xié)作8.1溝通協(xié)作:第三方應保持與甲方、乙方的良好溝通,確保項目順利進行。8.2溝通協(xié)作處理:如出現溝通不暢、協(xié)作不力等情況,第三方應承擔相應責任。第九條第三方退出合同項目9.1第三方退出:第三方如有正當理由需退出合同項目,應提前通知甲方、乙方。9.2第三方退出處理:甲方、乙方應與第三方協(xié)商,依據合同約定和法律規(guī)定處理后續(xù)事項。第十條合同的適用法律及爭議解決10.1適用法律:本合同及第三方介入相關事項,適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決:如發(fā)生訴訟,雙方同意向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條雙方的權利與義務11.1甲方權利與義務:(1)對第三方進行審核、監(jiān)督和結算;(2)按約定時間支付第三方費用;(3)尊重第三方合法權益,維護合同項目的和諧穩(wěn)定。11.2乙方權利與義務:(1)負責第三方選擇、審核和協(xié)調;(2)保證第三方施工質量,確保項目順利進行;(3)尊重第三方合法權益,維護合同項目的和諧穩(wěn)定。第十二條合同的附則12.1合同附件:本合同附件包括第三方介入相關文件,如中介服務合同、供應商合同、設計合同等。12.2合同修改:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的附件,具有同等法律效力。本修正條款與

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論