施工承包安全合同5篇篇1甲方（發(fā)包方）：XX建筑公司乙方（承包方）：XX施工隊根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方發(fā)包給乙方的施工承包安全事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XX工程項目2.工程地點：XX市XX區(qū)XX路XX號3.承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的所有施工內(nèi)容4.承包方式：包工包料，包質(zhì)量，包安全，包工期二、安全生產(chǎn)的約定1.乙方必須建立健全安全生產(chǎn)的各項制度，包括安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、安全獎懲制度等，并嚴格執(zhí)行。2.乙方必須配備足夠的安全管理人員和安全設(shè)施，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。3.乙方必須按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。4.乙方應(yīng)接受甲方的安全監(jiān)督和檢查，對甲方提出的安全隱患和問題，乙方應(yīng)及時整改和解決。5.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，不得違章作業(yè)。6.乙方在施工過程中，應(yīng)確保施工現(xiàn)場的整潔和有序，避免亂堆亂放和亂倒垃圾。7.乙方在施工過程中，應(yīng)確保施工人員的勞動保護和安全防護措施的落實。8.乙方在施工過程中，應(yīng)確保施工設(shè)備的維護和保養(yǎng)，避免設(shè)備故障和安全隱患。9.乙方在施工過程中，應(yīng)確保施工人員的勞動紀律和崗位責(zé)任制的落實。10.乙方在施工過程中，應(yīng)確保施工人員的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)的實施。三、違約責(zé)任1.乙方在施工過程中，如違反安全操作規(guī)程或安全生產(chǎn)要求，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并責(zé)令其整改。2.乙方在施工過程中，如因安全措施不到位或安全管理不善導(dǎo)致安全事故的發(fā)生，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并追究其法律責(zé)任。3.乙方在施工過程中，如違反勞動保護或安全防護措施的要求，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并責(zé)令其整改。4.乙方在施工過程中，如違反施工設(shè)備的維護和保養(yǎng)要求，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并責(zé)令其整改。5.乙方在施工過程中，如違反施工人員的勞動紀律和崗位責(zé)任制的要求，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并責(zé)令其整改。6.乙方在施工過程中，如違反施工人員的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)的要求，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，并責(zé)令其整改。四、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。協(xié)商補充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.如因本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。甲方（發(fā)包方）：XX建筑公司（蓋章）地址：XX市XX區(qū)XX路XX號聯(lián)系人：XXX電話：XXX-XXXX-XXXX日期：XXXX年XX月XX日郵箱：XXX@XXX.com乙方（承包方）：XX施工隊（蓋章）地址：XX市XX區(qū)XX路XX號聯(lián)系人：XXX電話：XXX-XXXX-XXXX日期：XXXX年XX月XX日郵箱：XXX@XXX.com篇2甲方（發(fā)包人）：_________乙方（承包人）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應(yīng)盡快組織人員進場施工，確保工程按時完成。2.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因造成工程無法按時開工；（2）因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成。第三條工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合甲方要求，如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程無法正常使用，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時進行整改。第四條合同價款及支付方式1.本工程采用包工包料的方式，合同價款為人民幣_________元整。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付合同價款的30%作為預(yù)付款，即人民幣_________元整。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。3.乙方應(yīng)確保提供的材料符合甲方要求，如因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致工程無法正常使用，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第五條安全生產(chǎn)與文明施工1.乙方應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，確保施工過程中的安全。2.乙方應(yīng)按規(guī)定配備安全生產(chǎn)和文明施工設(shè)施，如安全網(wǎng)、安全帽等。3.如因乙方違反安全生產(chǎn)和文明施工規(guī)定導(dǎo)致事故發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第六條違約責(zé)任1.如因甲方原因造成工程無法按時開工或中途停工，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。2.如因乙方原因造成工程無法按時完成或施工質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。3.如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭議解決方式1.如因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的其他部分。第八條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)。2.如一方違反合同約定或法律規(guī)定，另一方有權(quán)解除合同。合同解除后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.本合同在雙方完成施工任務(wù)并結(jié)算完畢后終止。終止后，雙方應(yīng)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。第九條其他約定事項1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。3.如有其他未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。如相關(guān)法律、法規(guī)沒有規(guī)定，按照公平、合理原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法院判決生效后，雙方應(yīng)認真履行判決內(nèi)容。如一方不履行判決內(nèi)容，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行該判決內(nèi)容。篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方將施工承包給乙方達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、施工承包范圍及要求1.乙方負責(zé)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準。2.乙方負責(zé)提供施工所需的人員、設(shè)備、材料，并自行承擔(dān)相關(guān)費用。3.乙方負責(zé)辦理施工過程中的相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費用。4.乙方應(yīng)確保施工過程中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面符合相關(guān)規(guī)定。三、施工期限及進度要求1.施工期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收之日止。2.進度要求：乙方應(yīng)制定詳細的施工進度計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行。甲方有權(quán)對施工進度進行監(jiān)督。四、質(zhì)量保證及驗收標準1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準。2.甲方有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)要求乙方進行整改。3.驗收標準：按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行驗收。具體驗收標準見附件。五、安全施工及保險要求1.乙方應(yīng)制定詳細的安全施工方案，并嚴格按照方案執(zhí)行。確保施工過程的安全符合相關(guān)規(guī)定。2.乙方應(yīng)為施工人員購買相關(guān)保險，保障施工人員的安全權(quán)益。具體保險要求見附件。3.甲方有權(quán)對施工過程中的安全問題進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患有權(quán)要求乙方進行整改。六、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣_________元整（大寫：_________元整）。具體金額以最終結(jié)算為準。2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。甲方在簽訂合同后向乙方支付合同價款的30%作為預(yù)付款，剩余款項在竣工驗收后支付。具體支付時間以甲方通知為準。七、違約責(zé)任及賠償標準1.甲方違約：如甲方未按照合同約定支付款項或未履行其他義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標準按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.乙方違約：如乙方未按照合同約定履行施工義務(wù)或施工質(zhì)量不符合標準，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標準按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。同時，甲方有權(quán)解除與乙方的施工合同關(guān)系。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。但應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明材料以便協(xié)商解決。八、爭議解決及管轄法院1.爭議解決：如雙方在施工承包過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的部分。2.管轄法院：本合同的管轄法院為_________人民法院。雙方同意由該法院解決與本合同相關(guān)的所有爭議和糾紛。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方施工工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程范圍：_________4.工程預(yù)算：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包甲方施工工程，包括但不限于以下內(nèi)容：1.設(shè)計：乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求，負責(zé)施工工程的設(shè)計工作，確保設(shè)計符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.材料采購：乙方應(yīng)負責(zé)采購施工所需的全部材料，并確保材料的質(zhì)量符合合同約定。3.施工：乙方應(yīng)組織專業(yè)施工隊伍，按照設(shè)計要求和施工規(guī)范進行施工，確保施工質(zhì)量符合合同約定。4.驗收：乙方應(yīng)配合甲方進行工程驗收，確保工程達到竣工驗收標準。三、合同價款及支付方式1.合同價款：乙方承包甲方施工工程的價款為_________元（大寫：_________元整）。該價款包括但不限于設(shè)計、材料采購、施工及驗收等費用。2.支付方式：甲方應(yīng)在合同簽訂后支付乙方合同價款的30%作為預(yù)付款。施工完成后，甲方應(yīng)組織驗收，驗收合格后支付剩余款項。四、工期及質(zhì)量要求1.工期要求：乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排施工，確保施工工期符合甲方要求。如遇特殊情況需調(diào)整工期，乙方應(yīng)提前與甲方協(xié)商。2.質(zhì)量要求：乙方應(yīng)嚴格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保施工質(zhì)量符合合同約定。甲方有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，提出改進意見。五、安全施工及防護措施1.乙方應(yīng)制定安全施工措施和防護方案，確保施工現(xiàn)場的安全和人員的安全。2.乙方應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志，并采取有效的安全防護措施。3.乙方應(yīng)定期對施工人員進行安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和操作技能。4.乙方應(yīng)確保施工設(shè)備、機械和電器等安全設(shè)施的正常運行和使用。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：如甲方未按時支付合同價款或未提供必要的支持和資料，導(dǎo)致乙方無法按時開工或完成施工任務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定進行設(shè)計和施工，或者施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。同時，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。七、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序規(guī)定。八、合同生效及終止條件1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行合同約定，確保施工工程的順利進行和雙方權(quán)益的得到保障。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致的情形，可以終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益不受損失。具體協(xié)商內(nèi)容包括但不限于未完成工作的處理、已支付費用的退還等。九、其他約定事項1.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及施工過程中涉及的技術(shù)和商業(yè)秘密保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如遇不可抗力導(dǎo)致無法按時履行合同義務(wù)時，雙方應(yīng)及時溝通并協(xié)商解決方案。具體解決方案應(yīng)根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商確定。3.通知與送達：雙方在合同履行過程中應(yīng)及時溝通并傳達相關(guān)信息。重要通知應(yīng)通過書面形式送達對方指定地址或郵箱。如因通知未送達或未及時送達導(dǎo)致對方未能及時知曉相關(guān)信息而影響合同履行時，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.合同修改與補充：如需對合同進行修改或補充時，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確修改或補充的具體條款及生效時間等事項。未達成一致意見前，任何一方不得擅自修改或補充合同條款。篇5甲方（發(fā)包人）：_________乙方（承包人）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應(yīng)盡快組織人員進場施工，確保工期按時完成。2.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因造成乙方不能正常施工的；（2）不可抗力因素導(dǎo)致乙方無法繼續(xù)施工的。第三條工程質(zhì)量1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標準。2.乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強施工過程中的質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量符合要求。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工或整改，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費用。第四條合同價款及支付方式1.本工程采用包工包料的方式，合同價款為人民幣_________元整。該價款已包括乙方完成本工