服裝加工承攬合同書范文合同編號：__________甲方（定作人）：__________地址：________________聯系人：______________聯系電話：____________乙方（承攬人）：__________地址：________________聯系人：______________聯系電話：____________鑒于甲方委托乙方進行服裝加工業(yè)務，為確保雙方合法權益，經甲乙雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工項目1.1甲方委托乙方加工的服裝項目為：________________（服裝名稱、款式、數量等）。1.2乙方應根據甲方提供的樣品、圖紙、技術要求等完成加工任務。第二條加工數量及質量2.1加工數量：甲方委托乙方加工的服裝數量為______件。2.2加工質量：乙方應保證加工的服裝符合甲方提供的樣品、圖紙、技術要求等標準，確保產品質量。第三條加工材料3.1甲方提供的材料：________________（材料名稱、規(guī)格、數量等）。3.2乙方應妥善保管甲方提供的材料，不得擅自更換、挪用。3.3乙方提供的材料：________________（材料名稱、規(guī)格、數量等）。3.4乙方提供的材料應保證質量，符合國家相關標準。第四條加工價格4.1甲方委托乙方加工的服裝單價為人民幣______元/件。4.2乙方應按照甲方提供的樣品、圖紙、技術要求等完成加工任務，若因乙方原因導致質量不符合要求，乙方應免費進行返工。第五條加工期限5.1乙方應在合同簽訂后______日內完成加工任務。5.2如因特殊原因導致加工期限延長，乙方應提前______日通知甲方，雙方協商解決。第六條交付及驗收6.1乙方完成加工任務后，應按照甲方的要求進行包裝，并按時交付給甲方。6.2甲方應在收到乙方交付的服裝后______日內進行驗收，如驗收合格，甲方應按約定支付乙方加工款項。第七條支付方式7.1甲方支付乙方加工款項的方式為：（1）預付款：合同簽訂后______日內，甲方支付給乙方人民幣______元作為預付款。（2）進度款：乙方完成加工任務的一半時，甲方支付給乙方人民幣______元作為進度款。（3）尾款：乙方完成加工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付給乙方剩余的加工款項。7.2乙方開具正規(guī)發(fā)票給甲方。第八條違約責任8.1若乙方未按約定完成加工任務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的______%。8.2若甲方未按約定支付乙方加工款項，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為未支付款項的______%。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。9.2若協商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______個月。10.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：____________簽字（或蓋章）：____________簽訂日期：________________乙方（承攬人）：____________簽字（或蓋章）：____________簽訂日期：________________注意事項：1.明確合同主體：確保甲乙雙方的名稱、地址、聯系人及聯系電話等信息準確無誤，以便于合同履行及爭議解決。法律名詞解釋：合同主體指參與合同關系的當事人，即本合同中的甲方（定作人）和乙方（承攬人）。2.詳細描述加工項目：明確服裝的名稱、款式、數量等，避免因描述不清導致的履行爭議。法律名詞解釋：加工項目指合同中約定的具體加工內容，包括加工的服裝名稱、款式、數量等。3.質量要求：明確加工質量標準，確保乙方按照甲方提供的樣品、圖紙、技術要求等完成加工任務。法律名詞解釋：質量要求指合同中對乙方完成加工任務所需達到的產品質量標準的約定。4.材料供應：明確甲乙雙方提供的材料名稱、規(guī)格、數量等，確保材料符合國家相關標準。法律名詞解釋：材料供應指合同中約定的甲乙雙方提供的材料，包括材料名稱、規(guī)格、數量等。5.加工期限：約定明確的加工期限，如乙方無法按時完成，應提前通知甲方。法律名詞解釋：加工期限指合同中約定的乙方完成加工任務的期限。6.交付及驗收：明確交付及驗收流程，確保雙方對加工成果的認可。法律名詞解釋：交付指乙方將加工完成的服裝交付給甲方；驗收指甲方對乙方交付的服裝進行質量檢查并確認合格。7.支付方式：明確支付方式及進度，保障雙方的權益。法律名詞解釋：支付方式指合同中約定的甲方支付乙方加工款項的方式。8.違約責任：約定違約金等違約責任，以約束雙方履行合同。法律名詞解釋：違約責任指合同中約定的當一方未履行合同義務時應承擔的責任。解決辦法：1.協商解決：在爭議發(fā)生時，雙方應通過友好協商解決。法律名詞解釋：協商解決指合同雙方在平等、自愿的基礎上，通過商討達成一致意見，解決爭議。2.訴訟解決：如協商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決指合同雙方在協商無果的情況下，通過向人民法院提起訴訟，由法院依據法律作出判決，解決爭議。哎呀，生活中有些特殊的場合，咱們得為合同加些特別的條款，讓它更貼合實際情況，也更周到些。下面我給你舉幾個例子，順便也給每個場合加些補充條款。特殊應用場合及補充條款：1.批量定制節(jié)日服裝補充條款：若因節(jié)日臨近，導致乙方無法在約定時間內完成全部服裝加工，雙方可協商延期交付。甲方應理解并支持乙方為保障服裝質量所采取的合理措施。2.學校或企業(yè)統(tǒng)一制服制作補充條款：乙方應保證所提供的制服在材質、顏色及尺寸上的一致性，以符合學?；蚱髽I(yè)的統(tǒng)一形象要求。若甲方要求進行尺寸調整或修改，乙方應在接到通知后及時處理。3.特殊尺碼定制服務補充條款：對于甲方提供的特殊尺碼需求，乙方應提供專業(yè)的量身定做服務，并在合同簽訂后______日內提供試穿服務，確保服裝合身。4.時尚品牌合作開發(fā)補充條款：乙方在加工過程中應嚴格保密甲方的時尚設計理念及商業(yè)秘密，未經甲方書面同意，不得向第三方披露或使用。5.公益活動定制補充條款：若甲方為公益活動定制服裝，乙方應提供一定的價格優(yōu)惠，并在服裝上加入公益標識，以提升活動的影響力。合同所需附件列表：1.樣品確認單：甲乙雙方簽字確認的服裝樣品，包括顏色、材質、尺寸等詳細信息。2.技術圖紙：甲方提供的詳細設計圖紙，包括服裝的結構、尺寸、工藝要求等。3.材料清單：列出甲方提供的材料名稱、規(guī)格、數量，以及乙方提供的材料詳細信息。4.支付憑證：記錄甲方支付預付款、進度款、尾款的憑證，包括支付日期、金額等。5