建筑工程施工合同范本(三方)_第1頁
建筑工程施工合同范本(三方)_第2頁
建筑工程施工合同范本(三方)_第3頁
建筑工程施工合同范本(三方)_第4頁
建筑工程施工合同范本(三方)_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

建筑工程施工合同范本(三方)合同編號:__________地址:__________________法定代表人:____________地址:__________________法定代表人:____________地址:__________________法定代表人:____________第一條工程概況1.1工程名稱:__________________1.2工程地點:__________________1.3工程規(guī)模:__________________1.4工程內(nèi)容:__________________1.5工程總投資:____________元第二條工程期限2.1工程開工日期:____年____月____日2.2工程竣工日期:____年____月____日2.3工程總工期:____個月第三條工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計文件的要求,保證工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。3.2丙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計文件的要求,對乙方施工過程進行監(jiān)理,確保工程質(zhì)量。第四條工程造價4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的工程量清單和工程預(yù)算,按照國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和市場行情,合理確定工程造價。4.2甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式,及時支付乙方工程進度款。第五條工程付款5.1甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi),向乙方支付合同總價款的____%作為預(yù)付款。5.2乙方應(yīng)根據(jù)工程進度,按照甲方要求提供相應(yīng)的工程進度報表,甲方應(yīng)在收到報表后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)進度款。5.3甲方應(yīng)在工程竣工驗收合格后____個工作日內(nèi),支付乙方合同總價款的____%作為結(jié)算款。第六條違約責任6.1任何一方違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔違約責任。6.2乙方未按照約定完成工程進度或工程質(zhì)量不符合國家標準的,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金,違約金為合同總價款的____%。6.3丙方未履行監(jiān)理職責,導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合國家標準的,甲方有權(quán)要求丙方支付違約金,違約金為合同總價款的____%。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議,各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙丙三方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________丙方(蓋章):____________簽訂日期:____年____月____日注意事項:1.合同主體明確:確保甲方、乙方、丙方的名稱、地址、法定代表人等信息準確無誤,以便于合同義務(wù)的履行和爭議的解決。2.工程概況詳細:工程名稱、地點、規(guī)模、內(nèi)容和總投資等應(yīng)具體明確,避免因信息不完整或不準確導(dǎo)致的合同履行障礙。3.工程期限合理:開工日期、竣工日期和總工期應(yīng)合理設(shè)定,考慮到可能出現(xiàn)的不可抗力等因素,適當留出緩沖時間。4.質(zhì)量標準明確:工程質(zhì)量要求應(yīng)符合國家質(zhì)量標準,具體標準應(yīng)在合同中明確。5.造價和付款方式清晰:工程造價的確定和付款方式應(yīng)詳細規(guī)定,確保各方經(jīng)濟權(quán)益的實現(xiàn)。6.違約責任明確:違約責任應(yīng)具體明確,包括違約金的比例和計算方式。7.爭議解決方式合理:合同應(yīng)約定爭議解決的方式和地點,以便于爭議的快速解決。解決辦法:1.協(xié)商解決:合同履行中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,以維護合同關(guān)系的穩(wěn)定。2.法律訴訟:如協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,通過司法途徑解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.違約責任(BreachofContract):指合同當事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔的民事法律責任。2.不可抗力(ForceMajeure):指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等,導(dǎo)致合同無法履行或部分履行。3.預(yù)付款(AdvancePayment):指合同一方在合同履行前,按照約定預(yù)先支付給另一方的款項。4.結(jié)算款(SettlementPayment):指合同履行完畢后,按照約定支付的一筆款項,用于結(jié)算合同總價款。5.違約金(LiquidatedDamages):指合同當事人因違約所應(yīng)支付的賠償金,其金額在合同中預(yù)先約定。6.司法訴訟(LegalAction):指合同當事人通過法院提起訴訟,請求法院對爭議進行審理和判決的行為。特殊應(yīng)用場合及合同補充條款:1.場合:工程項目涉及環(huán)保要求嚴格的區(qū)域。在施工過程中,乙方必須采取有效措施減少噪音、粉塵和廢水的排放。丙方應(yīng)加強對施工過程中的環(huán)保監(jiān)管,確保乙方遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)。若乙方違反環(huán)保規(guī)定,甲方有權(quán)要求乙方立即整改,并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。2.場合:工程項目位于文化遺產(chǎn)保護區(qū)域。乙方在施工前必須進行考古挖掘和評估,確保施工不會破壞文化遺產(chǎn)。丙方應(yīng)監(jiān)督乙方施工過程中的文化遺產(chǎn)保護措施。若發(fā)現(xiàn)文化遺產(chǎn),乙方應(yīng)立即停止施工,并報告甲方和相關(guān)部門,共同商定保護方案。3.場合:工程項目涉及易燃易爆危險品。乙方必須采取嚴格的安全措施,確保危險品的運輸、儲存和使用安全。丙方應(yīng)加強對危險品使用過程中的安全監(jiān)管。若因乙方原因?qū)е率鹿?,乙方?yīng)承擔全部責任,并賠

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論