2025建筑工程合同書模板本合同書（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：鑒于甲方擬將（工程項目名稱）的建筑工程發(fā)包給乙方，乙方同意承包該工程。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包范圍：1.5工程規(guī)模：1.6工程質量要求：第二條工程承包方式2.1承包方式：（如包工包料、包工不包料等）2.2計價方式：（如固定總價、單價計價等）2.3計劃開工日期：2.4計劃竣工日期：第三條合同金額與支付方式3.1合同總金額：人民幣元（大寫：）3.2付款方式：a.第一期付款：%，計人民幣元，于（日期）支付；b.第二期付款：%，計人民幣元，于（日期）支付；c.第三期付款：%，計人民幣元，于工程竣工驗收合格后日內支付；d.質量保證金：%，計人民幣元，于（日期）支付。3.3付款方式：（如銀行轉賬、匯票等）3.4甲方應按時支付工程款，逾期支付的，應按每日%的標準向乙方支付違約金。第四條工程質量與驗收4.1工程質量標準：a.執(zhí)行國家及地方相關建筑規(guī)范及標準；b.滿足設計文件要求；c.符合《中華人民共和國建筑法》及《建設工程質量管理條例》的相關規(guī)定。4.2工程驗收：a.隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時通知甲方，甲方應在接到通知后小時內進行驗收，并簽署驗收記錄；b.中間驗收：按約定的分部分項工程進行驗收；c.竣工驗收：工程完工后，乙方應提前日通知甲方進行竣工驗收，甲方應在日內組織驗收，并在驗收合格后日內簽署竣工驗收報告。第五條雙方權利與義務甲方權利與義務5.1甲方權利：a.監(jiān)督乙方施工進度及質量；b.要求乙方按約定工期完成工程；c.要求乙方提供完整的施工資料；d.按時支付工程款。5.2甲方義務：a.按約定提供施工場地及相關資料；b.按約定支付工程款；c.協(xié)調處理施工現(xiàn)場的外部關系；d.按約定參與工程驗收。乙方權利與義務5.3乙方權利：a.要求甲方按約定支付工程款；b.要求甲方提供施工場地及相關資料；c.要求甲方及時進行工程驗收。5.4乙方義務：a.按約定工期完成工程；b.確保施工質量符合約定標準；c.按約定提供施工資料；d.執(zhí)行施工現(xiàn)場安全管理制度，確保施工安全。第六條工期延誤與提前6.1工期延誤：a.因甲方原因導致的延誤，工期相應順延，甲方應承擔由此造成的損失；b.因乙方原因導致的延誤，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方由此造成的損失。6.2工期提前：a.乙方提出提前工期的，應提前日書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后方可實施；b.若提前工期影響工程質量，甲方有權要求乙方恢復原工期計劃。第七條工程質量責任7.1質量保修：a.工程質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算；b.在保修期內，乙方應按約定負責修復工程質量問題，費用由乙方承擔。7.2質量爭議：a.若工程質量發(fā)生爭議，雙方應共同委托有資質的檢測機構進行檢測；b.檢測費用由責任方承擔。第八條違約責任8.1甲方違約責任：a.逾期支付工程款的，按每日%的標準向乙方支付違約金；b.因甲方原因導致工程停工或延誤的，應承擔由此造成的損失。8.2乙方違約責任：a.未能按約定工期完成工程的，每延誤一日，應按合同總金額的%向甲方支付違約金；b.工程質量不符合約定的，應負責返工或修復，并承擔相關費用。第九條爭議解決9.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向（工程所在地）人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。10.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：