機(jī)械施工合同土方3篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本機(jī)械施工土方工程達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價(jià)：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負(fù)責(zé)提供施工所需的機(jī)械設(shè)備和人員。2.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量和進(jìn)度，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。三、合同工期1.本工程計(jì)劃開工日期為：_________，計(jì)劃竣工日期為：_________。具體開工日期以甲方書面通知為準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)確保在合同工期內(nèi)完成施工任務(wù)，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如遇不可抗力因素導(dǎo)致無法按時(shí)完工，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方說明情況，并協(xié)商解決。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。如施工質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或返工。3.乙方應(yīng)積極配合甲方的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作，確保施工質(zhì)量的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。五、付款方式1.甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付工程款。具體支付方式和時(shí)間如下：_________。2.乙方在收款后應(yīng)向甲方出具合法有效的發(fā)票和收據(jù)。如因乙方原因?qū)е掳l(fā)票和收據(jù)無法按時(shí)提供，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)。3.在工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付乙方全部工程款。如因甲方原因?qū)е鹿こ炭顭o法按時(shí)支付，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、違約責(zé)任1.乙方如未能按合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。同時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或返工。2.甲方如未能按合同約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。同時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方支付全部未付工程款及相應(yīng)的利息。3.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時(shí)履行或無法完全履行的情況下，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。但不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的情況下，雙方可協(xié)商解除合同。七、爭議解決方式1.本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未發(fā)生爭議的部分。2.雙方同意由甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄本案。在訴訟過程中，雙方應(yīng)提交與本案有關(guān)的證據(jù)材料，并積極配合法院的審理工作。3.判決生效之日起，雙方應(yīng)認(rèn)真履行判決結(jié)果。如一方不履行判決結(jié)果，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中，雙方應(yīng)提交與本案有關(guān)的財(cái)產(chǎn)材料，并積極配合法院的強(qiáng)制執(zhí)行工作。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同中的各項(xiàng)義務(wù)。除另有約定外，本合同不得隨意變更或解除。如需變更或解除本合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。書面協(xié)議未達(dá)成之前，本合同繼續(xù)有效。書面協(xié)議達(dá)成后，本合同自書面協(xié)議生效之日起終止。終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決與本合同有關(guān)的一切事宜。除終止合同外，任何一方不得擅自變更或解除本合同中的任何條款。如需變更或解除本合同中的任何條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議后生效。未經(jīng)書面協(xié)議生效之前擅自變更或解除本合同中的任何條款均屬違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償對(duì)方因此造成的損失。2.本合同終止后，并不免除雙方在本合同終止前已產(chǎn)生的未了債務(wù)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)以及在本合同終止后可能產(chǎn)生的未了債務(wù)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)（如有）。這些未了債務(wù)和責(zé)任義務(wù)應(yīng)由相關(guān)方繼續(xù)承擔(dān)并履行完畢后方可終止相關(guān)方在本合同終止前的所有未了債務(wù)和責(zé)任義務(wù)（如有）。如有任何爭議或糾紛產(chǎn)生時(shí)應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的可依法提起訴訟解決或申請(qǐng)仲裁解決（如有）。篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行機(jī)械施工土方項(xiàng)目，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程規(guī)模：_________二、承包方式1.乙方采用機(jī)械施工方式，按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按時(shí)完成施工任務(wù)。三、合同價(jià)款及支付方式1.本工程合同價(jià)款為人民幣_(tái)________元整（￥_________），具體金額以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付合同價(jià)款的30%作為預(yù)付款，即人民幣_(tái)________元整（￥_________）。剩余款項(xiàng)應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后支付。3.乙方在收到預(yù)付款后應(yīng)開始施工，并在竣工驗(yàn)收合格后向甲方提供結(jié)算報(bào)告和發(fā)票。四、工期及進(jìn)度要求1.本工程計(jì)劃開工日期為_________年_________月_________日，計(jì)劃竣工日期為_________年_________月_________日。具體開工日期以甲方書面通知為準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)甲方審批。甲方應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.如因甲方原因造成工程延期，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量保證及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方應(yīng)在竣工驗(yàn)收前對(duì)乙方施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)果及存在的問題等。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程延期或造成其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、安全施工及文明施工要求1.乙方應(yīng)建立健全的安全施工制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不發(fā)生人身傷害和設(shè)備損壞事故。2.乙方應(yīng)保持施工現(xiàn)場的整潔有序，做到文明施工。施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場并恢復(fù)環(huán)境原狀。3.如因乙方違反安全施工或文明施工要求導(dǎo)致事故或損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、違約責(zé)任及賠償損失1.甲方如違反合同約定未按時(shí)支付合同價(jià)款或未履行其他合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償乙方的實(shí)際損失。2.乙方如違反合同約定未按時(shí)完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償甲方的實(shí)際損失。3.雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，如一方違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或造成對(duì)方重大損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任并賠償對(duì)方損失。八、爭議解決及法律適用1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決爭議。2.本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。如合同內(nèi)容與法律法規(guī)相抵觸，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。篇3合同編號(hào)：[合同編號(hào)]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方機(jī)械施工土方工程達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]4.工程規(guī)模：[工程規(guī)模]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。2.乙方應(yīng)自行承擔(dān)施工所需的人工、材料、機(jī)械及稅費(fèi)等全部費(fèi)用。三、合同價(jià)款及支付方式1.本合同總價(jià)為：[合同總價(jià)]元人民幣（大寫：[合同總價(jià)漢字大寫]）。該價(jià)款為包工包料包干價(jià)，不因市場價(jià)格波動(dòng)而調(diào)整。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后[付款時(shí)間]內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)的[付款比例]作為預(yù)付款。預(yù)付款在結(jié)算時(shí)扣除。3.乙方完成施工任務(wù)并驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在[付款時(shí)間]內(nèi)向乙方支付剩余款項(xiàng)。4.乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后[開發(fā)票時(shí)間]內(nèi)向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、施工工期及進(jìn)度要求1.乙方應(yīng)在合同簽訂后[開工時(shí)間]內(nèi)開工，并于[竣工時(shí)間]內(nèi)竣工。如因甲方原因造成開工時(shí)間推遲，則工期相應(yīng)順延。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃施工，確保工期和質(zhì)量要求。如因乙方原因造成工期延誤，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、施工內(nèi)容及要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求施工，確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方在施工中應(yīng)做好安全防護(hù)措施，確保施工人員和設(shè)備的安全。如因乙方安全措施不當(dāng)造成事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。3.乙方在施工中應(yīng)保護(hù)好周圍環(huán)境，確保施工場地整潔有序。施工完畢后，乙方應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場，恢復(fù)環(huán)境原狀。六、驗(yàn)收及結(jié)算方式1.乙方完成施工任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后[驗(yàn)收時(shí)間]內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照合同條款及技術(shù)要求執(zhí)行。2.驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并確認(rèn)工程量。工程量確認(rèn)后，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提交結(jié)算資料。甲方應(yīng)在收到結(jié)算資料后[結(jié)算時(shí)間]內(nèi)完成結(jié)算審核工作。結(jié)算審核完成后，雙方應(yīng)簽訂結(jié)算協(xié)議并確認(rèn)最終結(jié)算價(jià)款。3.結(jié)算時(shí)，如因乙方原因造成工程量增加或變更，增加的工程量或變更的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)；如因甲方原因造成工程量減少或變更，減少的工程量或變更的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。4.