2025混凝土工程勞務作業(yè)的承包合同本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)包人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方承攬了（工程名稱）的混凝土工程勞務作業(yè)項目，乙方具備相應的勞務作業(yè)資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就混凝土工程勞務作業(yè)承包事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：（工程名稱）1.2工程地點：（工程地點）1.3工程規(guī)模：（工程規(guī)模，如建筑面積、結構類型等）1.4發(fā)包人：（發(fā)包人名稱）1.5承包人：（承包人名稱）第二條承包內容與范圍2.1乙方承包的具體內容包括但不限于以下勞務作業(yè)：（1）混凝土拌制、運輸、澆筑、振搗；（2）混凝土試件的制作與養(yǎng)護；（3）施工縫、后澆帶的處理；（4）混凝土表面處理（如壓光、鑿毛等）；（5）（其他具體勞務作業(yè)內容）。2.2乙方承包的范圍為（具體范圍，如某區(qū)域、某結構等）。2.3乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范、施工組織設計以及相關工程標準進行勞務作業(yè)。第三條合同價款與支付方式3.1合同總價款為人民幣元（大寫：元整），包含人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤及相關稅費等。3.2價款支付方式：（1）預付款：合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價款的%作為預付款；（2）進度款：根據(jù)工程進度，甲方向乙方支付合同總價款的%；（3）結算款：工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付剩余的%；（4）（其他支付方式）。3.3乙方應提供合法有效的增值稅專用發(fā)票或其他符合甲方要求的票據(jù)。第四條雙方責任與義務4.1甲方的責任與義務（1）負責提供施工圖紙、技術規(guī)范、施工組織設計及相關文件；（2）負責協(xié)調乙方與其他分包單位的工作關系；（3）負責提供勞務作業(yè)所需的材料、設備或相應的費用；（4）負責監(jiān)督乙方的施工進度、質量及安全，并及時提出整改意見；（5）按時支付合同約定的價款。4.2乙方的責任與義務（1）嚴格遵守國家及地方的法律法規(guī)、行業(yè)標準及安全規(guī)范；（2）確保勞務作業(yè)人員具備相應資質，提供勞務作業(yè)人員的身份證明、上崗證等文件；（3）負責勞務作業(yè)人員的管理，包括工資支付、社會保險及勞動保護；（4）嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范及甲方要求進行施工，確保工程質量和進度；（5）妥善保管甲方提供的材料、設備，避免浪費或損壞；（6）負責勞務作業(yè)范圍內的安全施工，采取必要的安全措施，防止事故的發(fā)生；（7）配合甲方進行工程驗收及結算工作。第五條質量標準與要求5.1工程質量應符合國家及地方相關標準，包括但不限于：（1）《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50204）；（2）《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300）；（3）（其他相關標準）。5.2乙方應確保混凝土施工過程中配合比準確、拌制均勻、澆筑密實，避免出現(xiàn)蜂窩、麻面、裂縫等質量問題。5.3工程質量不符合約定標準的，甲方有權要求乙方返工或整改，相關費用由乙方承擔；情節(jié)嚴重的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。第六條安全施工6.1乙方應嚴格遵守《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59）等相關規(guī)定，確保施工過程中的安全。6.2乙方應為勞務作業(yè)人員提供必要的安全培訓，并配備符合要求的安全防護用品。6.3施工過程中若發(fā)生安全事故，乙方應立即通知甲方，并協(xié)助甲方進行應急處理和調查。6.4安全事故的責任劃分：（1）因乙方違反安全操作規(guī)程或管理不善造成的事故，由乙方承擔全部責任；（2）因甲方提供的材料、設備或指揮錯誤造成的事故，由甲方承擔相應責任。第七條工期要求7.1工期總日歷天數(shù)為天，自年月日開始，至年月日結束。7.2乙方應合理安排施工進度，確保按時完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金人民幣元；工期延誤超過天的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。7.3如因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期，并可要求賠償造成的損失。第八條驗收與結算8.1工程完工后，乙方應向甲方提交完整的施工記錄、質量檢驗報告等文件，并向甲方提交驗收申請。8.2甲方應在收到驗收申請后日內組織驗收，并在驗收合格后簽署驗收合格證明。8.3結算依據(jù)：（1）驗收合格證明；（2）雙方確認的工程量簽證；（3）其他相關文件。8.4結算完成后，甲方應在日內支付剩余款項。第九條違約責任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定的義務，均構成違約，違約方應賠償造成的全部損失。9.2因乙方原因導致工程質量問題或工期延誤的，甲方有權要求乙方進行整改、賠償損失或解除合同。9.3因甲方原因導致工程停工或未能按時支付價款的，乙方有權要求甲方賠償損失或順延工期。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年