2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(5卷100道集錦-單選題)2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(篇1)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，關(guān)于工程變更價(jià)款調(diào)整的規(guī)定，正確的是（）【選項(xiàng)】A.承包人提出的變更需經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后執(zhí)行B.設(shè)計(jì)單位提出的變更需經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位確認(rèn)C.合同中沒有約定變更價(jià)款時(shí)，按合同價(jià)款款的85%計(jì)算D.承包人提出的變更超過合同總價(jià)5%時(shí)，需重新簽訂合同【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)示范文本規(guī)定，設(shè)計(jì)單位提出的工程變更需經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位共同確認(rèn)，且合同價(jià)款調(diào)整需依據(jù)合同約定或雙方協(xié)商確定。選項(xiàng)B符合合同條款，選項(xiàng)C和D的數(shù)值比例不符合實(shí)際規(guī)定，選項(xiàng)A未體現(xiàn)建設(shè)單位確認(rèn)環(huán)節(jié)?！绢}干2】FIDIC合同條件下，工程量清單中列明的單價(jià)適用于（）【選項(xiàng)】A.合同履行期間材料價(jià)格波動超過5%的情況B.工程量清單項(xiàng)目特征描述與實(shí)際施工存在差異時(shí)C.承包商根據(jù)業(yè)主要求增加的工程內(nèi)容D.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工程量增減【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，當(dāng)工程量清單項(xiàng)目特征與實(shí)際施工存在差異且未達(dá)到合同約定的偏差幅度時(shí)，仍按清單單價(jià)執(zhí)行。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A涉及價(jià)格波動調(diào)整需依據(jù)合同特定條款，選項(xiàng)C和D屬于新增或變更內(nèi)容，需重新議價(jià)?！绢}干3】施工合同履行過程中，承包人提出工期延誤索賠時(shí)，必須同時(shí)提交（）【選項(xiàng)】A.監(jiān)理簽發(fā)的工程量確認(rèn)單B.業(yè)主書面同意的工期延長指令C.與延誤直接相關(guān)的證據(jù)材料D.第三方評估機(jī)構(gòu)出具的損失證明【參考答案】C【詳細(xì)解析】索賠成立需滿足證據(jù)充分性和因果關(guān)系明確性。選項(xiàng)C為必備材料，證明延誤事實(shí)及責(zé)任歸屬；選項(xiàng)A需在工程量爭議中提交，選項(xiàng)B是工期順延的依據(jù)而非索賠必要條件，選項(xiàng)D僅適用于重大損失情況?！绢}干4】關(guān)于工程變更與合同價(jià)款調(diào)整的優(yōu)先順序，正確表述是（）【選項(xiàng)】A.先確定變更內(nèi)容再調(diào)整價(jià)款B.先調(diào)整價(jià)款再確定變更內(nèi)容C.按合同約定順序執(zhí)行D.由承包商自主決定【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，工程變更需先確定變更內(nèi)容并履行審批程序，再依據(jù)合同約定的價(jià)款調(diào)整程序處理。選項(xiàng)C符合流程要求，選項(xiàng)A和B順序顛倒，選項(xiàng)D違反合同約定?！绢}干5】施工合同約定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款時(shí)，不可抗力導(dǎo)致的損失責(zé)任劃分原則是（）【選項(xiàng)】A.全部由承包人承擔(dān)B.按合同履行情況分擔(dān)C.按不可抗力發(fā)生概率分配D.由建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》合同編規(guī)定，不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按合同約定分擔(dān)。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A和D違反公平原則，選項(xiàng)C無法律依據(jù)?！绢}干6】工程索賠的有效期限為合同簽訂后（）【選項(xiàng)】A.30日內(nèi)B.60日內(nèi)C.合同履行期滿后15日D.爭議發(fā)生起30日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本規(guī)定，承包人提出的工期索賠應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提交，費(fèi)用索賠應(yīng)在28日內(nèi)提出，但最終索賠申請需在合同履行期滿后15日內(nèi)完成。選項(xiàng)B對應(yīng)28日+15日的累計(jì)時(shí)限要求，選項(xiàng)A和C時(shí)間不足，選項(xiàng)D未區(qū)分索賠類型。【題干7】施工合同中關(guān)于違約金條款的約定，不得違反（）【選項(xiàng)】A.雙方協(xié)商一致原則B.違約金總額不超過合同總價(jià)10%C.違約金計(jì)算方式與實(shí)際損失掛鉤D.違約金可按日累計(jì)計(jì)算【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，違約金總額不得超過合同總價(jià)20%，但示范文本通常限定為10%。選項(xiàng)B符合司法實(shí)踐，選項(xiàng)C和D需結(jié)合合同約定，選項(xiàng)A為原則性要求?！绢}干8】FIDIC紅皮書合同中，工程師處理工程變更的程序不包括（）【選項(xiàng)】A.發(fā)出變更指令B.承包商提交變更細(xì)節(jié)和報(bào)價(jià)C.業(yè)主直接確認(rèn)變更內(nèi)容D.雙方簽署補(bǔ)充協(xié)議【參考答案】C【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定變更程序?yàn)椋汗こ處煱l(fā)出指令→承包商實(shí)施并提交報(bào)價(jià)→業(yè)主確認(rèn)（如需）→簽署補(bǔ)充協(xié)議。選項(xiàng)C錯誤，業(yè)主確認(rèn)需通過工程師進(jìn)行，直接確認(rèn)無合同依據(jù)?！绢}干9】施工合同爭議解決方式中，訴訟最適用于（）【選項(xiàng)】A.涉及金額超過合同總價(jià)5%的重大糾紛B.雙方和解達(dá)不成一致的爭議C.仲裁條款無效的情況D.合同約定爭議解決方式不明確時(shí)【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議無效或無法執(zhí)行時(shí)，可向法院起訴。選項(xiàng)A符合訴訟適用條件，選項(xiàng)B應(yīng)優(yōu)先協(xié)商或仲裁，選項(xiàng)C需先確認(rèn)仲裁條款效力，選項(xiàng)D需依據(jù)合同約定。【題干10】工程量清單計(jì)價(jià)中，措施項(xiàng)目費(fèi)的計(jì)算方式通常為（）【選項(xiàng)】A.按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算B.按定額人工費(fèi)乘以系數(shù)計(jì)算C.按合同約定比例分?jǐn)侱.由承包商自主確定【參考答案】B【詳細(xì)解析】措施項(xiàng)目費(fèi)在清單計(jì)價(jià)中通常采用定額法，按定額人工費(fèi)乘以系數(shù)（如1.1-1.5）計(jì)算。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A適用于實(shí)際施工項(xiàng)目，選項(xiàng)C和D需合同特別約定?！绢}干11】施工合同中，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)歸屬的正確表述是（）【選項(xiàng)】A.歸承包人所有B.歸業(yè)主所有C.歸設(shè)計(jì)單位所有D.按合同約定分配【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第843條，合同雙方對知識產(chǎn)權(quán)歸屬未作約定的，適用補(bǔ)充協(xié)議；無約定且無法達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，由完成工作的人享有。選項(xiàng)D正確，選項(xiàng)A、B、C均需合同明確約定。【題干12】工程索賠成立的條件不包括（）【選項(xiàng)】A.與合同變更相關(guān)B.非承包人過錯或不可抗力導(dǎo)致C.有證據(jù)證明損失存在D.索賠在有效期內(nèi)提出【參考答案】B【詳細(xì)解析】索賠成立需同時(shí)滿足：事件非承包人過錯或不可抗力（選項(xiàng)B錯誤）、合同變更或履行異常、有證據(jù)支持、時(shí)效符合規(guī)定。選項(xiàng)B表述相反，正確條件應(yīng)為“非承包人過錯或不可抗力導(dǎo)致”?！绢}干13】施工合同履行中，關(guān)于材料價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的正確劃分是（）【選項(xiàng)】A.承包人承擔(dān)全部材料價(jià)差B.業(yè)主承擔(dān)全部材料價(jià)差C.合同約定比例分擔(dān)D.材料價(jià)差超過5%時(shí)由業(yè)主承擔(dān)【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，材料價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)按合同約定分擔(dān)，但示范文本通常約定承包人承擔(dān)5%以內(nèi)的材料價(jià)差，超過部分由業(yè)主承擔(dān)。選項(xiàng)D正確，選項(xiàng)C未明確閾值，選項(xiàng)A和B違反公平原則?！绢}干14】FIDIC合同條件下，承包商可提出的索賠類型不包括（）【選項(xiàng)】A.工期延誤索賠B.費(fèi)用索賠C.利潤損失索賠D.質(zhì)量缺陷修復(fù)索賠【參考答案】C【詳細(xì)解析】FIDIC合同允許承包商索賠工期延誤和直接費(fèi)用損失，但利潤損失（利潤損失索賠）不屬于法定索賠類型。選項(xiàng)C錯誤，選項(xiàng)D屬于質(zhì)量保修責(zé)任范疇?！绢}干15】施工合同履行中，關(guān)于工程款支付的條件不包括（）【選項(xiàng)】A.完成合同約定工程量B.通過監(jiān)理單位驗(yàn)收C.業(yè)主確認(rèn)變更價(jià)款D.承包商提交履約保證金【參考答案】D【詳細(xì)解析】工程款支付條件包括完成工程量、監(jiān)理驗(yàn)收、價(jià)款確認(rèn)等，履約保證金屬于擔(dān)保措施，非支付條件。選項(xiàng)D錯誤，選項(xiàng)A、B、C均為必要條件?！绢}干16】工程變更導(dǎo)致合同總價(jià)增加超過（）時(shí)，需重新簽訂合同【選項(xiàng)】A.5%B.10%C.15%D.20%【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第40條，合同總價(jià)增減超過10%的，雙方可協(xié)商重新簽訂合同。選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A和C為常見誤區(qū)，選項(xiàng)D為司法裁判中的上限?！绢}干17】施工合同履行中，承包人提出索賠時(shí)，必須遵循“先履行后索賠”原則，即（）【選項(xiàng)】A.先實(shí)施變更再提交索賠B.先提交索賠再實(shí)施變更C.先驗(yàn)收工程再提交索賠D.先簽署補(bǔ)充協(xié)議再索賠【參考答案】A【詳細(xì)解析】“先履行后索賠”要求承包人先按變更要求完成工作，再提交索賠材料。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B違反合同履行順序，選項(xiàng)C和D未體現(xiàn)核心原則?！绢}干18】關(guān)于工程違約金計(jì)算方式，正確的是（）【選項(xiàng)】A.固定比率計(jì)算B.按實(shí)際損失比例計(jì)算C.按日累計(jì)計(jì)算D.由承包商自主確定【參考答案】C【詳細(xì)解析】示范文本規(guī)定違約金通常按日累計(jì)計(jì)算（如萬分之五/日），選項(xiàng)C正確。選項(xiàng)A需合同約定，選項(xiàng)B與違約金性質(zhì)不符，選項(xiàng)D違反強(qiáng)制性規(guī)定?！绢}干19】施工合同中，關(guān)于驗(yàn)收程序的正確表述是（）【選項(xiàng)】A.業(yè)主直接組織驗(yàn)收B.監(jiān)理單位自主驗(yàn)收C.由雙方共同組織驗(yàn)收D.承包商單方驗(yàn)收【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，工程驗(yàn)收必須由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位參與。選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)A錯誤（需多方參與），選項(xiàng)B和D未涵蓋所有責(zé)任主體?！绢}干20】工程合同爭議仲裁中，仲裁裁決的效力相當(dāng)于（）【選項(xiàng)】A.法院判決B.行政決定C.合同約定條款D.調(diào)解協(xié)議【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》第58條，仲裁裁決具有與法院判決同等的法律效力。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B和D無法律依據(jù)，選項(xiàng)C屬于合同內(nèi)部約定。2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(篇2)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），關(guān)于合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定，下列表述正確的是（）?！具x項(xiàng)】A.發(fā)包人應(yīng)在開工前30日內(nèi)支付合同價(jià)款的30%B.工程進(jìn)度款支付周期為每月25日前支付上月完成工程量的80%C.承包人未按約定施工導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失D.雙方約定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)以合同專用條款為準(zhǔn)【參考答案】D【詳細(xì)解析】選項(xiàng)D正確。根據(jù)示范文本規(guī)定，合同雙方的權(quán)利義務(wù)以通用條款和專用條款共同約定，其中風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)應(yīng)在專用條款中明確。選項(xiàng)A錯誤，因示范文本未規(guī)定30%預(yù)付款比例；選項(xiàng)B錯誤，因進(jìn)度款支付比例應(yīng)為85%；選項(xiàng)C錯誤，因承包人僅承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失，間接損失由業(yè)主承擔(dān)。【題干2】FIDIC紅皮書合同中，關(guān)于工程變更的審批權(quán)限，下列描述錯誤的是（）?！具x項(xiàng)】A.設(shè)計(jì)變更超過合同總價(jià)5%需由工程師和雇主共同簽署B(yǎng).業(yè)主指令的工程變更由工程師直接批準(zhǔn)C.承包人提出的合理化變更需提交工程師審核D.變更指令應(yīng)明確變更范圍、期限和費(fèi)用【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B錯誤。根據(jù)FIDIC紅皮書規(guī)定，業(yè)主指令的工程變更應(yīng)由工程師批準(zhǔn)，但重大變更需經(jīng)雇主批準(zhǔn)。選項(xiàng)A正確，因合同總價(jià)5%以上變更需雇主和工程師共同確認(rèn)；選項(xiàng)C正確，承包人合理化變更需經(jīng)工程師同意；選項(xiàng)D正確，變更指令必須包含明確要求。【題干3】索賠管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)包括（）。【選項(xiàng)】A.索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提出書面索賠意向書B.索賠證據(jù)需在28日內(nèi)提交工程師C.索賠金額計(jì)算應(yīng)采用實(shí)際成本法D.索賠有效期從接受變更指令后56日起計(jì)算【參考答案】A【詳細(xì)解析】選項(xiàng)A正確。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提出書面索賠意向書。選項(xiàng)B錯誤，證據(jù)提交時(shí)限為28日內(nèi)且需附證明材料；選項(xiàng)C錯誤，索賠金額計(jì)算需提供完整簽證和憑證；選項(xiàng)D錯誤，索賠有效期從接受變更后28日內(nèi)算起。【題干4】建設(shè)工程合同中，不可抗力導(dǎo)致工期延誤的處理原則是（）。【選項(xiàng)】A.承包人可要求順延工期但不承擔(dān)費(fèi)用B.業(yè)主承擔(dān)全部停工損失并支付停工管理費(fèi)C.雙方協(xié)商確定工期順延天數(shù)D.責(zé)任方需在28日內(nèi)提供證明文件【參考答案】C【詳細(xì)解析】選項(xiàng)C正確。不可抗力導(dǎo)致的工期延誤需雙方協(xié)商確定順延天數(shù)，責(zé)任方承擔(dān)直接損失。選項(xiàng)A錯誤，不可抗力下承包人需承擔(dān)合理費(fèi)用；選項(xiàng)B錯誤，業(yè)主不承擔(dān)承包人管理費(fèi)；選項(xiàng)D錯誤，證明文件提交時(shí)限為28日內(nèi)。【題干5】關(guān)于合同違約金計(jì)算方式，下列正確的是（）?！具x項(xiàng)】A.每延遲一日按合同總價(jià)的0.05%計(jì)收B.違約金總額不得超過合同總價(jià)的10%C.承包人未按圖施工導(dǎo)致返工，違約金按返工費(fèi)用雙倍計(jì)取D.業(yè)主未按約定支付進(jìn)度款，每日扣減合同價(jià)款的0.1%【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，違約金總額不得超過合同總價(jià)的10%。選項(xiàng)A錯誤，每日違約金比例不得超過合同總價(jià)0.05%；選項(xiàng)C錯誤，違約金按實(shí)際損失計(jì)算；選項(xiàng)D錯誤，業(yè)主遲付進(jìn)度款違約金比例為0.05%/日。【題干6】EPC總承包合同中，業(yè)主的義務(wù)不包括（）?！具x項(xiàng)】A.提供工程現(xiàn)場條件并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用B.審核承包人提交的施工組織設(shè)計(jì)C.指令承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)變更D.協(xié)助承包人處理與政府部門的審批事項(xiàng)【參考答案】C【詳細(xì)解析】選項(xiàng)C錯誤。EPC合同中設(shè)計(jì)變更權(quán)屬于業(yè)主，但承包人需根據(jù)業(yè)主指令修改設(shè)計(jì)文件。選項(xiàng)A正確，業(yè)主負(fù)責(zé)現(xiàn)場條件提供；選項(xiàng)B正確，施工組織設(shè)計(jì)需業(yè)主審核；選項(xiàng)D正確，業(yè)主協(xié)助承包人處理政府審批。【題干7】根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2013），關(guān)于措施項(xiàng)目費(fèi)計(jì)算，下列錯誤的是（）?！具x項(xiàng)】A.安全文明施工費(fèi)按合同工期比例計(jì)取B.腳手架費(fèi)按建筑面積計(jì)算C.模板費(fèi)按混凝土工程量計(jì)算D.臨時(shí)設(shè)施費(fèi)包含施工機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)【參考答案】D【詳細(xì)解析】選項(xiàng)D錯誤。措施項(xiàng)目費(fèi)中臨時(shí)設(shè)施費(fèi)不包括施工機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)，該費(fèi)用計(jì)入機(jī)械臺班單價(jià)。選項(xiàng)A正確，安全文明施工費(fèi)按合同工期比例計(jì)算；選項(xiàng)B正確，腳手架費(fèi)按建筑面積計(jì)算；選項(xiàng)C正確，模板費(fèi)按混凝土工程量計(jì)算?！绢}干8】施工合同履行過程中，若承包人未按約定提交竣工資料，業(yè)主可采取的措施是（）?！具x項(xiàng)】A.按合同總價(jià)2%收取滯納金B(yǎng).指令承包人限期整改并承擔(dān)整改費(fèi)用C.直接扣除合同總價(jià)5%作為違約金D.起訴承包人要求賠償管理費(fèi)損失【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。根據(jù)合同約定，業(yè)主可要求承包人限期整改并承擔(dān)費(fèi)用，但不得直接扣除違約金。選項(xiàng)A錯誤，滯納金比例不得超過合同總價(jià)0.1%/月；選項(xiàng)C錯誤，違約金總額不得超過合同總價(jià)10%；選項(xiàng)D錯誤，管理費(fèi)損失需通過協(xié)商或法律途徑解決?！绢}干9】國際工程合同中，業(yè)主收到承包人索賠報(bào)告后，最遲應(yīng)在（）日內(nèi)給予答復(fù)。【選項(xiàng)】A.21B.28C.35D.42【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。根據(jù)FIDIC合同條件，業(yè)主應(yīng)在28日內(nèi)答復(fù)承包人索賠意向書，并在28日內(nèi)完成初步評估。選項(xiàng)A錯誤，為21日；選項(xiàng)C錯誤，為35日；選項(xiàng)D錯誤，為42日。【題干10】建設(shè)工程合同爭議解決方式中，仲裁的缺點(diǎn)不包括（）。【選項(xiàng)】A.一裁終局，不可上訴B.程序公開透明C.仲裁機(jī)構(gòu)由雙方協(xié)議選定D.裁決具有法律強(qiáng)制力【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B錯誤。仲裁程序不公開透明，與訴訟程序有本質(zhì)區(qū)別。選項(xiàng)A正確，仲裁裁決一裁終局；選項(xiàng)C正確，仲裁機(jī)構(gòu)需雙方約定；選項(xiàng)D正確，裁決具有法律效力?！绢}干11】關(guān)于合同變更的法律后果，下列正確的是（）。【選項(xiàng)】A.變更指令需明確變更范圍、期限和費(fèi)用B.承包人可拒絕執(zhí)行未經(jīng)審批的變更指令C.變更導(dǎo)致工期延誤時(shí)，業(yè)主無需支付趕工費(fèi)D.變更費(fèi)用由承包人承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】A【詳細(xì)解析】選項(xiàng)A正確。合同變更指令必須包含變更范圍、期限和費(fèi)用要求。選項(xiàng)B錯誤，承包人應(yīng)執(zhí)行經(jīng)審批的變更指令；選項(xiàng)C錯誤，業(yè)主需支付合理趕工費(fèi)；選項(xiàng)D錯誤，變更費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)由雙方分擔(dān)?！绢}干12】施工合同履行中，若業(yè)主提供的材料不符合要求，承包人可采?。ǎ┐胧?。【選項(xiàng)】A.自行采購并重新施工B.拒絕接收并要求業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.要求業(yè)主支付材料價(jià)差并繼續(xù)施工D.退回材料并索賠管理費(fèi)損失【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。業(yè)主提供的材料不符合要求時(shí)，承包人應(yīng)拒絕接收并要求賠償損失。選項(xiàng)A錯誤，承包人無權(quán)自行采購；選項(xiàng)C錯誤，需先確認(rèn)材料質(zhì)量問題；選項(xiàng)D錯誤，退回材料需經(jīng)業(yè)主確認(rèn)。【題干13】FIDIC合同中，工程師的權(quán)限不包括（）?！具x項(xiàng)】A.發(fā)布工程暫停令B.審批承包人提交的工程量清單C.確定變更工程價(jià)款D.決定合同爭議是否提交仲裁【參考答案】D【詳細(xì)解析】選項(xiàng)D錯誤。工程師無權(quán)決定合同爭議是否提交仲裁，該事項(xiàng)由雙方協(xié)商解決。選項(xiàng)A正確，工程師有權(quán)發(fā)布暫停令；選項(xiàng)B正確，工程量清單需工程師審核；選項(xiàng)C正確，工程師有權(quán)確定變更價(jià)款。【題干14】建設(shè)工程合同中，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)歸屬，下列正確的是（）。【選項(xiàng)】A.業(yè)主享有施工過程中產(chǎn)生的專利權(quán)B.承包人保留技術(shù)秘密的專有權(quán)利C.設(shè)計(jì)成果知識產(chǎn)權(quán)歸設(shè)計(jì)單位所有D.工程資料歸承包人所有【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。承包人對其投入的技術(shù)秘密和專利權(quán)享有專有權(quán)利。選項(xiàng)A錯誤，業(yè)主不享有施工專利權(quán)；選項(xiàng)C正確，設(shè)計(jì)單位保留知識產(chǎn)權(quán)；選項(xiàng)D錯誤，工程資料歸業(yè)主所有?！绢}干15】施工合同中，業(yè)主指令承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，但承包人認(rèn)為變更不合理，可采?。ǎ┐胧?。【選項(xiàng)】A.直接拒絕執(zhí)行并要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償B.提交書面異議報(bào)告并暫緩施工C.自行修改設(shè)計(jì)文件繼續(xù)施工D.向主管部門投訴要求處理【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。承包人應(yīng)書面提出變更異議，并暫緩施工等待處理。選項(xiàng)A錯誤，需先協(xié)商解決；選項(xiàng)C錯誤，無權(quán)自行修改；選項(xiàng)D錯誤，爭議應(yīng)通過合同約定方式解決。【題干16】國際工程合同中，承包人提交進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵控制點(diǎn)不包括（）?！具x項(xiàng)】A.關(guān)鍵路徑確定B.進(jìn)度計(jì)劃審批C.資源需求計(jì)劃D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施【參考答案】C【詳細(xì)解析】選項(xiàng)C錯誤。承包人提交的進(jìn)度計(jì)劃需包含關(guān)鍵路徑、審批流程和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，但資源需求計(jì)劃屬于項(xiàng)目管理細(xì)節(jié)，非關(guān)鍵控制點(diǎn)。選項(xiàng)A正確，關(guān)鍵路徑是進(jìn)度控制核心；選項(xiàng)B正確，計(jì)劃需業(yè)主審批；選項(xiàng)D正確，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施是必要內(nèi)容?！绢}干17】建設(shè)工程合同中，關(guān)于擔(dān)保條款，下列錯誤的是（）?！具x項(xiàng)】A.業(yè)主可要求承包人提供履約保證金B(yǎng).承包人可要求業(yè)主提供支付擔(dān)保C.擔(dān)保金額不得超過合同總價(jià)20%D.擔(dān)保方式包括銀行保函和保險(xiǎn)【參考答案】C【詳細(xì)解析】選項(xiàng)C錯誤。擔(dān)保金額不得超過合同總價(jià)10%，具體比例由雙方約定。選項(xiàng)A正確，業(yè)主有權(quán)要求保證金；選項(xiàng)B正確，承包人可要求支付擔(dān)保；選項(xiàng)D正確，擔(dān)保方式包括銀行保函和保險(xiǎn)?！绢}干18】施工合同履行中，若承包人因業(yè)主原因?qū)е鹿て谘诱`，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)（）責(zé)任。【選項(xiàng)】A.返工損失和趕工費(fèi)B.直接損失和間接損失C.返工費(fèi)用和利潤損失D.管理費(fèi)和利潤損失【參考答案】A【詳細(xì)解析】選項(xiàng)A正確。業(yè)主原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)返工損失和趕工費(fèi)。選項(xiàng)B錯誤，間接損失由承包人承擔(dān)；利潤選項(xiàng)C錯誤，損失屬于間接損失；選項(xiàng)D錯誤，管理費(fèi)屬于直接損失?！绢}干19】FIDIC合同中，承包人提交索賠報(bào)告的時(shí)限要求是（）。【選項(xiàng)】A.事件發(fā)生后14日內(nèi)B.事件發(fā)生后28日內(nèi)C.工程完成后的30日內(nèi)D.索賠金額超過5萬元時(shí)【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。承包人應(yīng)在事件發(fā)生后28日內(nèi)提交索賠意向書，28日內(nèi)提交索賠報(bào)告。選項(xiàng)A錯誤，為14日；選項(xiàng)C錯誤，工程完成后不適用；選項(xiàng)D錯誤，金額不設(shè)限?！绢}干20】關(guān)于合同解除，下列正確的是（）。【選項(xiàng)】A.承包人可單方解除合同B.業(yè)主未按時(shí)支付工程款超過60日，承包人可解除合同C.合同解除后雙方不得要求賠償D.解除合同需雙方協(xié)商一致【參考答案】B【詳細(xì)解析】選項(xiàng)B正確。根據(jù)合同約定，業(yè)主未按時(shí)支付工程款超過60日，承包人有權(quán)解除合同。選項(xiàng)A錯誤，合同解除需雙方協(xié)商；選項(xiàng)C錯誤，合同解除不影響賠償請求權(quán)；選項(xiàng)D錯誤，重大違約時(shí)可單方解除。2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(篇3)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，承包方提出的工期延誤索賠應(yīng)提交給誰？【選項(xiàng)】A.監(jiān)理工程師B.業(yè)主代表C.項(xiàng)目經(jīng)理D.建設(shè)單位【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)示范文本規(guī)定，承包方需向監(jiān)理工程師提交索賠意向書和索賠報(bào)告。監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審核并簽發(fā)至業(yè)主方，最終由建設(shè)單位審批。其他選項(xiàng)中，項(xiàng)目經(jīng)理屬于施工方內(nèi)部管理人員，不具審核權(quán)；業(yè)主代表屬于建設(shè)單位，但需通過監(jiān)理工程師流程?！绢}干2】FIDIC合同條件下，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不包括哪項(xiàng)？【選項(xiàng)】A.工程變更導(dǎo)致的工期延誤B.業(yè)主提供的材料缺陷C.自然條件變化D.政府政策調(diào)整【參考答案】D【詳細(xì)解析】FIDIC合同明確業(yè)主承擔(dān)不可抗力、業(yè)主指令、材料缺陷等風(fēng)險(xiǎn)，但政策調(diào)整屬于政府行為，風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)主承擔(dān)需在合同中特別約定。其他選項(xiàng)中，自然條件變化（C）屬于不可抗力范疇，業(yè)主通常不承擔(dān)責(zé)任。【題干3】工程合同爭議解決中，仲裁裁決的效力等同于哪種法律文書？【選項(xiàng)】A.判決書B.協(xié)議C.決定書D.復(fù)議決定【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決與法院判決具有同等法律效力，可申請強(qiáng)制執(zhí)行。協(xié)議和復(fù)議決定分別屬于合同約定和行政程序，不具終局性。D項(xiàng)“復(fù)議決定”為行政行為，僅適用于行政復(fù)議?！绢}干4】合同變更指令發(fā)出后，承包方可否以“未及時(shí)收到”為由拒絕執(zhí)行？【選項(xiàng)】A.可以B.不可以C.需監(jiān)理確認(rèn)D.需雙方書面確認(rèn)【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》專用條款，承包方應(yīng)按指令要求執(zhí)行變更，即使未收到書面指令，仍需證明已盡通知義務(wù)。若未及時(shí)確認(rèn)，可能承擔(dān)工期延誤責(zé)任。C項(xiàng)監(jiān)理確認(rèn)僅是審核環(huán)節(jié)，非承包方抗辯理由。【題干5】合同變更程序中，必須采用書面形式且雙方簽字確認(rèn)的環(huán)節(jié)是？【選項(xiàng)】A.變更意向提出B.變更指令發(fā)出C.變更方案確認(rèn)D.工期順延通知【參考答案】C【詳細(xì)解析】變更方案需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件，這是變更生效的核心條件。A項(xiàng)意向書為程序啟動，B項(xiàng)指令需監(jiān)理審核，D項(xiàng)順延通知為執(zhí)行結(jié)果。未書面確認(rèn)的變更可能被認(rèn)定為無效?！绢}干6】工程索賠中的“直接費(fèi)用”通常包括哪些內(nèi)容？【選項(xiàng)】A.管理費(fèi)B.利息C.工程機(jī)械臺班費(fèi)D.間接費(fèi)用【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》索賠計(jì)算規(guī)則，直接費(fèi)用指為完成合同工程增加的額外費(fèi)用，包括人工、材料、機(jī)械臺班等。A項(xiàng)管理費(fèi)屬于間接費(fèi)用，B項(xiàng)利息需在索賠成立后計(jì)算，D項(xiàng)間接費(fèi)用包含規(guī)費(fèi)、稅金等?！绢}干7】合同履行過程中，承包方發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供的圖紙存在錯誤，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.自行修改后施工B.報(bào)監(jiān)理工程師確認(rèn)C.直接變更施工方案D.向建設(shè)單位投訴【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，承包方應(yīng)書面通知監(jiān)理工程師，由其核實(shí)后簽發(fā)變更指令。自行修改（A）可能構(gòu)成擅自變更，直接變更（C）違反程序，投訴（D）屬于非合同解決途徑。監(jiān)理工程師確認(rèn)是程序性要求?！绢}干8】工程合同違約責(zé)任的承擔(dān)方式不包括？【選項(xiàng)】A.繼續(xù)履行B.支付違約金C.修復(fù)缺陷D.暫停施工【參考答案】D【詳細(xì)解析】違約責(zé)任主要體現(xiàn)為繼續(xù)履行、賠償損失、支付違約金等法律后果。暫停施工（D）屬于合同履行中的臨時(shí)措施，非責(zé)任承擔(dān)方式。修復(fù)缺陷（C）屬于履行義務(wù)，而非違約后果。【題干9】合同履行期間，業(yè)主要求提前竣工，承包方應(yīng)如何響應(yīng)？【選項(xiàng)】A.拒絕并索賠B.接受并調(diào)整施工方案C.提出書面異議D.要求增加費(fèi)用【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，業(yè)主提出提前竣工需與承包方協(xié)商確定合理措施。承包方應(yīng)接受指令并調(diào)整施工方案，同時(shí)可依據(jù)合同索賠工期獎或經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。拒絕（A）可能構(gòu)成違約，書面異議（C）需在收到指令后24小時(shí)內(nèi)提出。【題干10】工程合同履行中，雙方對變更工程價(jià)款產(chǎn)生爭議，應(yīng)優(yōu)先采取哪種解決方式？【選項(xiàng)】A.調(diào)解B.仲裁C.協(xié)商D.訴訟【參考答案】C【詳細(xì)解析】合同爭議應(yīng)優(yōu)先通過協(xié)商解決，這是《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的約定程序。調(diào)解（A）和仲裁（B）需雙方同意，訴訟（D）為最后途徑。協(xié)商是合同履行中的常規(guī)解決機(jī)制。【題干11】FIDIC合同條件下，承包商可索賠工期延誤的情況不包括？【選項(xiàng)】A.業(yè)主未按時(shí)提供圖紙B.工程師指令暫停施工C.自然災(zāi)害D.業(yè)主未按約定付款【參考答案】D【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，業(yè)主未按時(shí)付款屬于違約行為，承包商可通過索賠要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，但不可索賠工期延誤。其他選項(xiàng)中，未提供圖紙（A）、工程師指令（B）、自然災(zāi)害（C）均屬于可索賠工期延誤的情形。【題干12】工程合同履行中，監(jiān)理工程師簽發(fā)的變更指令是否具有法律約束力？【選項(xiàng)】A.有，但需建設(shè)單位確認(rèn)B.無，需承包方確認(rèn)C.有，無需其他確認(rèn)D.無效【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，監(jiān)理工程師簽發(fā)的變更指令需經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)后成為合同變更文件。未經(jīng)確認(rèn)的指令僅具有建議性質(zhì)，承包方需確認(rèn)（B）或接受（C）后才能生效。C項(xiàng)“有，無需其他確認(rèn)”錯誤?！绢}干13】合同履行中，承包方因業(yè)主原因?qū)е略O(shè)備損壞，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.自行修復(fù)并索賠B.業(yè)主承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用C.監(jiān)理工程師維修D(zhuǎn).保險(xiǎn)公司賠付【參考答案】A【詳細(xì)解析】根據(jù)合同責(zé)任劃分，業(yè)主原因?qū)е略O(shè)備損壞，承包方有權(quán)要求業(yè)主承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用或索賠損失。自行修復(fù)（A）需保留費(fèi)用憑證，B項(xiàng)正確但表述不完整，C項(xiàng)監(jiān)理維修需業(yè)主確認(rèn)，D項(xiàng)保險(xiǎn)公司賠付需合同約定?！绢}干14】工程合同履行中，雙方和解達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議是否需要備案？【選項(xiàng)】A.必須備案B.無需備案C.需監(jiān)理備案D.需建設(shè)單位備案【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》補(bǔ)充協(xié)議條款，雙方和解達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議屬于合同組成部分，無需單獨(dú)備案。備案（A/C/D）僅適用于政府監(jiān)管要求或合同特別約定情形?！绢}干15】工程合同履行中，承包方提出索賠的時(shí)間限制是？【選項(xiàng)】A.工期結(jié)束后30日內(nèi)B.索賠事件結(jié)束后28日內(nèi)C.每月5日前D.每季度末【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)示范文本規(guī)定，承包方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28日內(nèi)提交索賠意向書，28日內(nèi)提交索賠報(bào)告。逾期未提交視為放棄索賠權(quán)利。A項(xiàng)為最終索賠時(shí)限，B項(xiàng)為階段性時(shí)限，C/D項(xiàng)為不相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)?！绢}干16】工程合同履行中，業(yè)主收到承包方索賠報(bào)告后應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.直接審批B.轉(zhuǎn)交監(jiān)理工程師審核C.要求承包方補(bǔ)充材料D.簽訂補(bǔ)充協(xié)議【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，業(yè)主需將索賠報(bào)告轉(zhuǎn)交監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理工程師提出意見后報(bào)業(yè)主審批。直接審批（A）可能違反程序，要求補(bǔ)充材料（C）需監(jiān)理工程師提出，D項(xiàng)需雙方協(xié)商一致。【題干17】工程合同履行中，雙方對工程量清單有異議，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.重新招標(biāo)B.聘請第三方復(fù)核C.變更合同條款D.直接施工【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同爭議解決機(jī)制，雙方對工程量清單有異議時(shí)，應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的第三方進(jìn)行復(fù)核。重新招標(biāo)（A）適用于合同終止情形，變更條款（C）需協(xié)商一致，直接施工（D）可能構(gòu)成默示接受?！绢}干18】工程合同履行中，業(yè)主未按約定支付進(jìn)度款，承包方可采取哪些措施？【選項(xiàng)】A.暫停施工B.拒絕施工C.起訴D.索賠【參考答案】A、D【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，業(yè)主未按時(shí)支付進(jìn)度款，承包方可采取暫停施工（A）作為違約救濟(jì)措施，同時(shí)可依據(jù)合同索賠（D）。拒絕施工（B）需書面通知并明確期限，起訴（C）為最終法律途徑。A和D為合同賦予的法定權(quán)利?！绢}干19】工程合同履行中，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)承包方擅自變更設(shè)計(jì)，應(yīng)如何處理？【選項(xiàng)】A.直接處罰B.書面通知并要求恢復(fù)原狀C.報(bào)告建設(shè)單位D.立即停工【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)擅自變更設(shè)計(jì)后，應(yīng)書面通知承包方并要求恢復(fù)原狀。處罰（A）需通過合同約定或行政處罰程序，停工（D）需經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，報(bào)告（C）是后續(xù)程序，非直接處理措施?！绢}干20】工程合同履行中，雙方對工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有爭議，應(yīng)優(yōu)先采取哪種方式解決？【選項(xiàng)】A.重新招標(biāo)B.參照合同約定C.聘請第三方鑒定D.訴訟【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)合同約定，工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同文件為準(zhǔn)。重新招標(biāo)（A）適用于合同終止情形，第三方鑒定（C）需雙方同意，訴訟（D）為最后途徑。合同約定（B）是解決爭議的基礎(chǔ)依據(jù)。2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(篇4)【題干1】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，合同雙方在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可采取的下一程序是？【選項(xiàng)】A.向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁B.向項(xiàng)目所在地人民法院提起訴訟C.請求建設(shè)行政主管部門調(diào)解D.成立聯(lián)合技術(shù)小組重新論證【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《示范文本》規(guī)定，協(xié)商不成時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)優(yōu)先選擇訴訟而非仲裁，除非合同中明確約定了仲裁條款。選項(xiàng)B符合法定程序要求?！绢}干2】FIDIC合同條件下，承包商因工程師指令的變更導(dǎo)致工期延誤，其索賠工期應(yīng)自哪一日期起算？【選項(xiàng)】A.工程師發(fā)出變更指令的當(dāng)日B.承包商提交變更實(shí)施方案的次日C.變更工程實(shí)際完成之日D.雙方確認(rèn)變更影響分析的日期【參考答案】A【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，工期延誤索賠的起算日為工程師發(fā)布變更指令的當(dāng)日，而非承包商實(shí)施變更的日期。選項(xiàng)A嚴(yán)格遵循合同條款?！绢}干3】工程總承包合同中，關(guān)于設(shè)計(jì)變更的責(zé)任劃分，下列哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)所有設(shè)計(jì)變更B.發(fā)包方提出的設(shè)計(jì)變更由承包方負(fù)責(zé)實(shí)施C.承包方提出的設(shè)計(jì)變更需經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)D.監(jiān)理單位有權(quán)直接審批重大設(shè)計(jì)變更【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《建設(shè)工程工程總承包合同示范文本》，設(shè)計(jì)變更需經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面確認(rèn)后方可實(shí)施。選項(xiàng)C準(zhǔn)確體現(xiàn)了設(shè)計(jì)變更的責(zé)任主體?！绢}干4】合同履行中，承包商因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致工程損壞，其索賠程序應(yīng)包括哪些關(guān)鍵步驟？【選項(xiàng)】A.7日內(nèi)通知監(jiān)理單位并提交證明材料B.28日內(nèi)向發(fā)包方提交索賠報(bào)告C.15日內(nèi)完成現(xiàn)場質(zhì)量鑒定D.爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)裁決【參考答案】AB【詳細(xì)解析】FIDIC合同要求承包商在知悉或應(yīng)當(dāng)知悉索賠事由后7日內(nèi)通知監(jiān)理單位（選項(xiàng)A），并在28日內(nèi)提交完整索賠報(bào)告（選項(xiàng)B）。選項(xiàng)AB符合索賠時(shí)效要求。【題干5】工程總承包合同約定，合同解除的條件包括但不限于？【選項(xiàng)】A.發(fā)包方遲延付款超過60日B.承包方嚴(yán)重違約且經(jīng)整改無效C.不可抗力導(dǎo)致合同無法履行D.監(jiān)理單位未按期完成驗(yàn)收【參考答案】ABC【詳細(xì)解析】根據(jù)《示范文本》第8.1條，合同解除情形包括：1）一方嚴(yán)重違約經(jīng)整改無效（B）；2）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行（C）；3）一方遲延付款超過合同金額20%（A中60日不符合標(biāo)準(zhǔn)）。選項(xiàng)ABC均屬法定解除條件?！绢}干6】工程總承包合同中，關(guān)于違約金計(jì)算方式，下列哪項(xiàng)表述正確？【選項(xiàng)】A.按合同金額的5%計(jì)算B.按實(shí)際損失額的30%計(jì)算C.按日萬分之五計(jì)算且不超過合同金額10%D.按行業(yè)平均利潤率計(jì)算【參考答案】C【詳細(xì)解析】《民法典》第585條及《示范文本》規(guī)定，違約金不得超過實(shí)際損失的30%，且日萬分之五的計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)符合行業(yè)慣例（如銀行貸款利率）。選項(xiàng)C既符合法律規(guī)定又具有可操作性?！绢}干7】FIDIC合同條件下，承包商因業(yè)主提供的測量數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致?lián)p失，其索賠程序應(yīng)包括？【選項(xiàng)】A.14日內(nèi)向工程師提交索賠意向書B.21日內(nèi)提交索賠證據(jù)和計(jì)算書C.28日內(nèi)完成現(xiàn)場簽證確認(rèn)D.爭議提交DRB（爭端評審委員會）裁決【參考答案】ABD【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定：1）承包商應(yīng)在知悉數(shù)據(jù)錯誤后14日內(nèi)提交索賠意向書（A）；2）21日內(nèi)提交完整索賠報(bào)告（B）；3）爭議應(yīng)優(yōu)先通過DRB解決（D）。選項(xiàng)ABD完整覆蓋程序要求?！绢}干8】工程總承包合同約定，合同變更的必要程序是？【選項(xiàng)】A.監(jiān)理單位簽署變更指令B.發(fā)包方書面確認(rèn)變更內(nèi)容C.承包方提交變更實(shí)施方案D.設(shè)計(jì)單位出具變更圖紙【參考答案】BC【詳細(xì)解析】《示范文本》第3.4條要求：1）承包方提出變更需提交實(shí)施方案（C）；2）經(jīng)雙方書面確認(rèn)后生效（B）。選項(xiàng)BC完整體現(xiàn)變更程序。【題干9】工程總承包合同中，關(guān)于違約責(zé)任優(yōu)先適用的原則是？【選項(xiàng)】A.優(yōu)先適用行業(yè)慣例B.優(yōu)先適用政府文件規(guī)定C.優(yōu)先適用合同約定條款D.優(yōu)先適用仲裁機(jī)構(gòu)裁決【參考答案】C【詳細(xì)解析】《民法典》第509條明確約定，合同條款優(yōu)先于法律強(qiáng)制性規(guī)定。選項(xiàng)C嚴(yán)格遵循合同優(yōu)先原則?！绢}干10】FIDIC合同條件下，工程變更指令的發(fā)出主體是？【選項(xiàng)】A.發(fā)包方直接向承包商發(fā)出B.工程師根據(jù)授權(quán)簽署C.監(jiān)理單位代行工程師職責(zé)D.設(shè)計(jì)變更由原設(shè)計(jì)單位發(fā)出【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，工程師在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)簽發(fā)工程變更指令（B）。選項(xiàng)B準(zhǔn)確體現(xiàn)管理權(quán)限劃分?！绢}干11】工程總承包合同約定，合同終止后的結(jié)算要求是？【選項(xiàng)】A.按合同總額的80%結(jié)算B.按實(shí)際完成工程量結(jié)算C.按審計(jì)報(bào)告確定金額D.按雙方協(xié)商金額執(zhí)行【參考答案】B【詳細(xì)解析】《示范文本》第16.4條明確規(guī)定：合同終止后，工程結(jié)算應(yīng)按照合同約定和實(shí)際完成工程量進(jìn)行（B）。選項(xiàng)B符合結(jié)算原則?！绢}干12】FIDIC合同條件下，承包商提交進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間要求是？【選項(xiàng)】A.合同簽訂后7日內(nèi)B.工程開工前28日C.每月5日前提交下月計(jì)劃D.重大工程變更后7日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，承包商應(yīng)在開工前28日內(nèi)提交初始進(jìn)度計(jì)劃（B）。選項(xiàng)B嚴(yán)格遵循合同條款。【題干13】工程總承包合同中，關(guān)于不可抗力的通知時(shí)限要求是？【選項(xiàng)】A.發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)B.7日內(nèi)C.15日內(nèi)D.30日內(nèi)【參考答案】B【詳細(xì)解析】《示范文本》第8.3條要求：承包商應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的7日內(nèi)通知監(jiān)理單位（B）。選項(xiàng)B符合時(shí)效規(guī)定?！绢}干14】FIDIC合同條件下，承包商提交工程量清單的時(shí)間要求是？【選項(xiàng)】A.合同簽訂后14日內(nèi)B.投標(biāo)截止日前28日C.工程開工前60日D.每月10日前提交變更清單【參考答案】A【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定，承包商應(yīng)在收到合同后14日內(nèi)提交工程量清單（A）。選項(xiàng)A嚴(yán)格遵循合同條款?！绢}干15】工程總承包合同中，關(guān)于違約金調(diào)整的條件是？【選項(xiàng)】A.實(shí)際損失與約定標(biāo)準(zhǔn)偏差超過20%B.承包方存在重大過錯C.監(jiān)理單位未及時(shí)確認(rèn)變更D.不可抗力導(dǎo)致工期延誤【參考答案】A【詳細(xì)解析】《示范文本》第10.5條允許雙方約定：當(dāng)實(shí)際損失與違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差超過20%時(shí)（A），可協(xié)商調(diào)整違約金。選項(xiàng)A符合調(diào)整條件。【題干16】FIDIC合同條件下，工程變更的審批流程是？【選項(xiàng)】A.工程師審批后直接實(shí)施B.工程師審批后承包商實(shí)施方案C.雙方書面確認(rèn)后實(shí)施D.設(shè)計(jì)單位出具變更圖紙后實(shí)施【參考答案】C【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定：工程變更需經(jīng)工程師審批（B）后，由承包商實(shí)施方案，但最終實(shí)施需雙方書面確認(rèn)（C）。選項(xiàng)C完整體現(xiàn)審批流程?！绢}干17】工程總承包合同中，關(guān)于合同解除后的責(zé)任劃分是？【選項(xiàng)】A.承包方承擔(dān)全部合同解除責(zé)任B.發(fā)包方承擔(dān)全部責(zé)任C.按過錯程度分擔(dān)責(zé)任D.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決責(zé)任【參考答案】C【詳細(xì)解析】《示范文本》第16.6條明確規(guī)定：合同解除后，雙方應(yīng)按過錯程度分擔(dān)責(zé)任（C）。選項(xiàng)C符合責(zé)任劃分原則?！绢}干18】FIDIC合同條件下，不可抗力的后果分擔(dān)原則是？【選項(xiàng)】A.完全由承包商承擔(dān)B.完全由業(yè)主承擔(dān)C.雙方按實(shí)際損失比例分擔(dān)D.承包商承擔(dān)60%，業(yè)主承擔(dān)40%【參考答案】C【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定：不可抗力導(dǎo)致的損失，雙方應(yīng)按照實(shí)際影響程度和過錯責(zé)任分擔(dān)（C）。選項(xiàng)C符合合同條款。【題干19】工程總承包合同約定，合同解除后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任包括？【選項(xiàng)】A.承包方支付合同總額的50%B.發(fā)包方支付已完工程80%費(fèi)用C.按實(shí)際完成工程量結(jié)算D.按審計(jì)報(bào)告確定結(jié)算款【參考答案】C【詳細(xì)解析】《示范文本》第16.4條明確規(guī)定：合同解除后，工程結(jié)算應(yīng)按照實(shí)際完成工程量進(jìn)行（C）。選項(xiàng)C符合結(jié)算原則?！绢}干20】FIDIC合同條件下，爭端解決的優(yōu)先順序是？【選項(xiàng)】A.仲裁機(jī)構(gòu)裁決B.DRB評審C.訴訟D.行業(yè)協(xié)會調(diào)解【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定：爭議應(yīng)優(yōu)先通過爭端評審委員會（DRB）解決（B），其次才是仲裁或訴訟。選項(xiàng)B嚴(yán)格遵循合同條款。2025年綜合類-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-項(xiàng)目決策分析與評價(jià)-工程項(xiàng)目組織與管理-第八章工程項(xiàng)目合同管理歷年真題摘選帶答案(篇5)【題干1】在FIDIC合同條件下，承包商因業(yè)主未按時(shí)支付進(jìn)度款導(dǎo)致停工，承包商可采取的救濟(jì)措施不包括（）【選項(xiàng)】A.暫停施工并發(fā)出通知B.要求業(yè)主支付違約金C.申請工程暫停指令D.直接解除合同【參考答案】D【詳細(xì)解析】FIDIC合同規(guī)定承包商在業(yè)主違約時(shí)有權(quán)暫停施工并要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，但需通過正式程序申請工程暫停指令（C），直接解除合同需經(jīng)仲裁或訴訟程序，且通常為最后手段?！绢}干2】根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，合同雙方對工程變更的確認(rèn)方式應(yīng)為（）【選項(xiàng)】A.口頭約定B.書面文件并簽字蓋章C.電子郵件確認(rèn)D.監(jiān)理單位簽字后生效【參考答案】B【詳細(xì)解析】示范文本明確要求工程變更必須通過書面文件確認(rèn)并雙方簽字蓋章（B），電子郵件雖具法律效力但不符合合同專用條款的格式要求?！绢}干3】在國際工程合同中，不可抗力事件導(dǎo)致的工期延誤應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的主體是（）【選項(xiàng)】A.不可抗力發(fā)生地法律管轄方B.合同簽訂地法律管轄方C.工程所在地法律管轄方D.雙方協(xié)商確定【參考答案】C【詳細(xì)解析】根據(jù)《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第79條，不可抗力事件的認(rèn)定和影響范圍以事件發(fā)生地法律為準(zhǔn)（A），但工期延誤責(zé)任判定需結(jié)合工程所在地（C）的實(shí)際影響程度。【題干4】合同索賠的有效期在FIDIC合同條件下通常為（）【選項(xiàng)】A.事件發(fā)生起28天B.索賠事件結(jié)束后42天C.工程驗(yàn)收后60天D.爭議仲裁提起前30天【參考答案】B【詳細(xì)解析】FIDIC合同通用條款規(guī)定，索賠事件發(fā)生后承包商應(yīng)在28天內(nèi)發(fā)出索賠意向書，之后42天內(nèi)提交詳細(xì)索賠報(bào)告（B），逾期未主張視為放棄權(quán)利?！绢}干5】建設(shè)工程合同中，定金條款的效力范圍不包括（）【選項(xiàng)】A.主合同無效時(shí)定金返還B.定金超過主合同標(biāo)的額20%C.定金收受方違約雙倍返還D.定金可轉(zhuǎn)化為預(yù)付款【參考答案】D【詳細(xì)解析】根據(jù)《民法典》第587條，定金具有擔(dān)保性質(zhì)不可直接轉(zhuǎn)化為預(yù)付款（D），但若雙方協(xié)商一致可折抵工程款，否則仍按定金規(guī)則處理?！绢}干6】合同爭議仲裁程序中，仲裁裁決的最終法律效力等同于（）【選項(xiàng)】A.行政決定B.民事判決C.行政調(diào)解書D.刑事判決【參考答案】B【詳細(xì)解析】根據(jù)《仲裁法》第58條，仲裁裁決具有與民事判決同等法律效力（B），可申請強(qiáng)制執(zhí)行但不同于刑事判決的最終性?！绢}干7】在EPC合同中，設(shè)計(jì)錯誤導(dǎo)致的工程損失，責(zé)任承擔(dān)順序應(yīng)為（）【選項(xiàng)】A.設(shè)計(jì)方→監(jiān)理方→業(yè)主B.監(jiān)理方→設(shè)計(jì)方→承包商C.業(yè)主→承包商→設(shè)計(jì)方D.承包商→設(shè)計(jì)方→監(jiān)理方【參考答案】A【詳細(xì)解析】EPC合同風(fēng)險(xiǎn)分配原則為設(shè)計(jì)→采購→施工，設(shè)計(jì)錯誤由設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)（