版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
2025年承攬合同范本合同編號(hào):[具體編號(hào)]簽訂地點(diǎn):[詳細(xì)地點(diǎn)]簽訂時(shí)間:[具體日期]一、合同雙方當(dāng)事人(一)承攬人姓名/名稱:[承攬人姓名或單位全稱]法定代表人:[如有,填寫法定代表人姓名]地址:[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào):[相應(yīng)號(hào)碼](二)定作人姓名/名稱:[定作人姓名或單位全稱]法定代表人:[如有,填寫法定代表人姓名]地址:[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào):[相應(yīng)號(hào)碼]鑒于定作人有特定工作需要完成,承攬人具備完成該工作的能力和資質(zhì),雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第七百七十條至第七百八十七條等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:二、承攬標(biāo)的及服務(wù)具體描述(一)承攬標(biāo)的1.定作人委托承攬人完成的工作為:[詳細(xì)描述工作內(nèi)容,例如制作一批特定規(guī)格的家具、完成一項(xiàng)特定的建筑裝修工程、開發(fā)一款定制軟件等]。2.工作成果的具體要求:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)以及雙方約定的特殊標(biāo)準(zhǔn)。具體如下:[詳細(xì)列出質(zhì)量要求,如家具的材質(zhì)、尺寸公差范圍;建筑裝修工程的裝修材料品牌、規(guī)格及施工工藝要求;軟件的功能模塊、性能指標(biāo)等]。數(shù)量:[明確工作成果的數(shù)量,如家具的件數(shù)、裝修工程的面積、軟件的版本數(shù)量等]。交付形式:[說(shuō)明工作成果的交付形式,如實(shí)物交付、電子文檔交付等]。(二)服務(wù)內(nèi)容1.承攬人在完成承攬工作過(guò)程中應(yīng)提供的服務(wù)包括但不限于:[詳細(xì)列舉服務(wù)內(nèi)容,如提供原材料采購(gòu)、運(yùn)輸、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等]。2.服務(wù)的時(shí)間安排:開始時(shí)間:[具體日期]。完成時(shí)間:[具體日期]。如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿ぷ鳠o(wú)法按時(shí)完成,承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人,并提供相關(guān)證明文件,雙方可協(xié)商順延工期。三、雙方權(quán)利和義務(wù)(一)承攬人的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照合同約定收取報(bào)酬的權(quán)利。在完成工作并經(jīng)定作人驗(yàn)收合格后,承攬人有權(quán)要求定作人按照合同約定的方式和時(shí)間支付報(bào)酬。對(duì)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求等提出異議的權(quán)利。如果承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理或存在錯(cuò)誤,有權(quán)及時(shí)通知定作人進(jìn)行修改。在定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使工作不能順利進(jìn)行時(shí),要求定作人在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)的權(quán)利。2.義務(wù)親自完成主要工作的義務(wù)。未經(jīng)定作人同意,承攬人不得將其承攬的主要工作交由第三人完成。但承攬人可以將輔助工作交由第三人完成,并就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和時(shí)間要求完成工作并交付工作成果的義務(wù)。承攬人應(yīng)嚴(yán)格按照雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保工作成果符合要求,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交付。妥善保管定作人提供的原材料、設(shè)備等物品的義務(wù)。承攬人應(yīng)采取必要的措施,防止原材料、設(shè)備等物品損壞、滅失。如因保管不善造成損失的,承攬人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)工作過(guò)程中知悉的定作人的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。未經(jīng)定作人同意,承攬人不得向任何第三方披露或使用這些秘密信息。接受定作人監(jiān)督檢查的義務(wù)。在工作過(guò)程中,承攬人應(yīng)接受定作人的必要監(jiān)督檢查,但定作人不得因監(jiān)督檢查妨礙承攬人的正常工作。(二)定作人的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利要求承攬人按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和時(shí)間要求完成工作并交付工作成果的權(quán)利。對(duì)承攬人完成的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的權(quán)利。定作人有權(quán)在工作過(guò)程中對(duì)承攬人的工作進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,以確保工作符合要求。在承攬人不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定時(shí),要求承攬人承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。2.義務(wù)按照合同約定提供原材料、技術(shù)資料等協(xié)助的義務(wù)。如果合同約定由定作人提供原材料、技術(shù)資料等,定作人應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量提供,并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照合同約定的方式和時(shí)間支付報(bào)酬的義務(wù)。定作人應(yīng)在承攬人完成工作并經(jīng)驗(yàn)收合格后,按照合同約定的方式和時(shí)間支付報(bào)酬。對(duì)承攬人交付的工作成果及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收的義務(wù)。定作人應(yīng)在收到工作成果后的合理期限內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)通知承攬人。四、報(bào)酬及支付方式(一)報(bào)酬金額雙方約定,定作人應(yīng)向承攬人支付的報(bào)酬總額為人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。該報(bào)酬包括承攬人完成工作所需的全部費(fèi)用,如原材料采購(gòu)費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備使用費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等。(二)支付方式定作人應(yīng)按照以下方式向承攬人支付報(bào)酬:1.預(yù)付款:在合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi),定作人應(yīng)向承攬人支付報(bào)酬總額的[X]%,即人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。2.進(jìn)度款:在承攬人完成工作進(jìn)度達(dá)到[X]%時(shí),定作人應(yīng)向承攬人支付報(bào)酬總額的[X]%,即人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額]);在完成工作進(jìn)度達(dá)到[X]%時(shí),定作人應(yīng)向承攬人支付報(bào)酬總額的[X]%,即人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。3.尾款:在承攬人完成工作并經(jīng)定作人驗(yàn)收合格后的[X]個(gè)工作日內(nèi),定作人應(yīng)向承攬人支付報(bào)酬總額的剩余部分,即人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。(三)支付賬戶承攬人指定以下賬戶為收款賬戶:開戶銀行:[銀行名稱]賬號(hào):[銀行賬號(hào)]賬戶名稱:[賬戶全稱]五、驗(yàn)收(一)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工作成果的驗(yàn)收應(yīng)按照本合同第二條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付形式進(jìn)行。(二)驗(yàn)收程序1.承攬人完成工作后,應(yīng)向定作人提交書面驗(yàn)收申請(qǐng),并提供相關(guān)的技術(shù)資料和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等文件。2.定作人應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收過(guò)程中,定作人有權(quán)要求承攬人對(duì)工作成果進(jìn)行必要的演示、測(cè)試等。3.如果工作成果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),定作人應(yīng)簽署驗(yàn)收合格文件;如果工作成果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),定作人應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,并說(shuō)明不符合的具體情況。承攬人應(yīng)在收到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整改,直至工作成果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止。整改期間的費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。六、違約責(zé)任(一)承攬人的違約責(zé)任1.承攬人未按照合同約定的時(shí)間完成工作并交付工作成果的,每逾期一日,應(yīng)按照?qǐng)?bào)酬總額的[X]%向定作人支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的,定作人有權(quán)解除合同,并要求承攬人返還已支付的報(bào)酬,同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.承攬人完成的工作成果不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修理、重作,直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為止。因修理、重作造成逾期交付的,承攬人應(yīng)按照前款規(guī)定承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。如經(jīng)修理、重作仍不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,定作人有權(quán)解除合同,并要求承攬人返還已支付的報(bào)酬,同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同,并要求承攬人承擔(dān)賠償責(zé)任。4.承攬人違反保密義務(wù),向第三方披露或使用定作人的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的,應(yīng)承擔(dān)由此給定作人造成的損失賠償責(zé)任。(二)定作人的違約責(zé)任1.定作人未按照合同約定的時(shí)間和方式支付報(bào)酬的,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[X]%向承攬人支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的,承攬人有權(quán)暫停工作,并要求定作人支付逾期違約金及繼續(xù)履行支付報(bào)酬的義務(wù)。2.定作人未按照合同約定提供原材料、技術(shù)資料等協(xié)助,致使承攬人工作不能順利進(jìn)行的,應(yīng)賠償承攬人因此遭受的損失,并順延工期。3.定作人無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受工作成果的,應(yīng)承擔(dān)承攬人因此遭受的損失,包括但不限于保管費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款(一)合同生效本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。(二)合同變更與解除本合同的變更或解除須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自變更或解除本合同。(三)通知與送達(dá)雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)出的通知、文件等應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。送達(dá)方式包括但不限于直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、電子郵件送達(dá)等。以郵寄方式送達(dá)的,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 郵政系統(tǒng)司務(wù)公開制度
- 云南移動(dòng)ai面試題目及答案
- 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施及應(yīng)急處理方法
- 超聲科預(yù)約制度
- 診所醫(yī)療安全制度
- 設(shè)備的維護(hù)制度和質(zhì)量檢查制度
- 規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度
- 2025年西咸新區(qū)學(xué)校教師筆試及答案
- 2025年國(guó)際酒店筆試題庫(kù)及答案
- 2025年幼教教編筆試及答案
- 體檢中心工作總結(jié)10
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律意見書撰寫范本模板
- 裝修工程監(jiān)理工作總結(jié)
- 農(nóng)戶分戶協(xié)議書模板
- 修建羊舍合同(標(biāo)準(zhǔn)版)
- 北京市5年(2021-2025)高考物理真題分類匯編:專題15 實(shí)驗(yàn)(原卷版)
- 2025湖南郴州市百福投資集團(tuán)有限公司招聘工作人員8人筆試題庫(kù)歷年考點(diǎn)版附帶答案詳解
- 5年(2021-2025)高考1年模擬歷史真題分類匯編選擇題專題01 中國(guó)古代的政治制度演進(jìn)(重慶專用)(原卷版)
- 浙教版初中科學(xué)復(fù)習(xí)課《杠桿與滑輪專題》共24張課件
- 中國(guó)銅板帶行業(yè)分析報(bào)告:進(jìn)出口貿(mào)易、行業(yè)現(xiàn)狀、前景研究(智研咨詢發(fā)布)
- 農(nóng)村組長(zhǎng)管理辦法
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論