教堂裝修合同范本_第1頁
教堂裝修合同范本_第2頁
教堂裝修合同范本_第3頁
教堂裝修合同范本_第4頁
教堂裝修合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

教堂裝修合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

甲方名稱:XX宗教事務服務中心。

甲方地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX宗教場所。

甲方法定代表人/負責人:張三。

甲方聯(lián)系方式

甲方系依法注冊成立的宗教事務服務機構(gòu),擁有XX宗教場所的合法使用權(quán),并計劃對該場所進行裝修改造,以提升宗教活動的服務功能與場所環(huán)境?;诖?,甲方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),本著平等、自愿、公平的原則,與乙方就XX宗教場所的裝修事宜達成協(xié)議,特此訂立本合同。

2.乙方(賣方/承租方/服務提供方):

乙方名稱:XX建筑工程有限公司。

乙方地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX商業(yè)中心。

乙方法定代表人/負責人:李四。

乙方聯(lián)系方式

乙方系依法注冊成立的建筑工程施工企業(yè),具備相應的建筑工程施工資質(zhì),擁有豐富的宗教場所裝修施工經(jīng)驗,并承諾按照國家相關(guān)標準和甲方的要求完成XX宗教場所的裝修工作?;诖?,乙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),本著平等、自愿、公平的原則,與甲方就XX宗教場所的裝修事宜達成協(xié)議,特此訂立本合同。

雙方合作背景或前提條件:

本合同所涉及的XX宗教場所系甲方合法擁有或使用的宗教活動場所,甲方現(xiàn)因宗教活動需求及場所環(huán)境提升的目的,委托乙方進行全面的裝修施工。乙方作為具備專業(yè)資質(zhì)和施工經(jīng)驗的建筑企業(yè),同意接受甲方的委托,按照本合同約定的內(nèi)容、標準和要求,完成XX宗教場所的裝修工程。雙方基于對裝修工程的具體需求、技術(shù)標準、工期安排及費用結(jié)算等事項的充分協(xié)商,達成一致意見,并簽署本合同,以明確雙方的權(quán)利與義務,確保裝修工程的順利實施。本合同的簽訂,是雙方基于合法合規(guī)、互利共贏原則下合作的基礎,所有后續(xù)的裝修施工及相關(guān)事宜均需嚴格依據(jù)本合同約定執(zhí)行。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確甲乙雙方就XX宗教場所(以下簡稱“該場所”)的裝修工程所達成的合作事宜,確保該場所的裝修工作按照約定的內(nèi)容、標準、工期及費用要求順利完成。涉及的具體內(nèi)容包括但不限于:該場所內(nèi)部空間的布局調(diào)整、地面及墻面裝修、天花板吊頂安裝、門窗更換與修飾、水電管線改造、消防設施完善、宗教活動專用設施(如講壇、祭壇、信徒休息區(qū)等)的制作與安裝、以及相關(guān)裝飾工程的施工。裝修工程應遵循國家及地方關(guān)于宗教場所建設與裝修的法律法規(guī)和技術(shù)標準,同時結(jié)合宗教活動的特殊需求,營造莊嚴、和諧、符合宗教習俗的場所環(huán)境。此外,合同范圍還包括施工圖紙的設計或確認、裝修材料的選用與管理、施工過程中的安全文明管理、工程質(zhì)量的監(jiān)督與驗收,以及裝修完成后相關(guān)資料的移交等事宜。雙方均應圍繞上述目的與范圍,全面履行各自的責任,保障裝修工程的順利進行。

第二條定義

在本合同中,除非上下文另有明確約定,下列詞語具有以下含義:

“該場所”指代甲方合法擁有或使用的XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX宗教場所,包括其內(nèi)部所有現(xiàn)有空間及附屬設施。

“裝修工程”指根據(jù)本合同約定對“該場所”進行的所有室內(nèi)外裝修施工活動,涵蓋但不限于空間改造、結(jié)構(gòu)加固、裝飾裝修、設備安裝等。

“施工圖紙”指經(jīng)甲乙雙方確認并用于指導裝修工程施工的技術(shù)圖紙及設計文件。

“裝修材料”指用于裝修工程的各類建筑材料、裝飾材料、設備設施等,包括但不限于地板、涂料、瓷磚、門窗、電線、水管等。

“工期”指根據(jù)本合同約定,乙方完成全部裝修工程并通過竣工驗收所需的時間期限。

“竣工驗收”指裝修工程完成后,由甲方依據(jù)相關(guān)標準及本合同要求對工程質(zhì)量進行的最終檢查和確認過程。

“違約責任”指任何一方違反本合同約定時應承擔的法律責任及經(jīng)濟賠償。

“不可抗力”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如地震、洪水、戰(zhàn)爭等。

第三條雙方權(quán)利與義務

1.甲方的權(quán)力和義務:

(1)甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定的施工圖紙、技術(shù)標準和工期要求完成裝修工程,并對乙方的施工過程進行必要的監(jiān)督和指導。甲方有權(quán)對乙方選用的裝修材料的質(zhì)量進行檢驗,確保其符合國家及行業(yè)相關(guān)標準,并符合宗教場所的特定需求。

(2)甲方應向乙方提供裝修工程所需的場地條件,包括但不限于施工所需的臨時用水、用電接入,以及必要的施工通道和作業(yè)空間。甲方應提前向乙方明確裝修工程涉及的宗教習俗或特定要求,確保乙方的施工方案能夠充分尊重并滿足這些需求。

(3)甲方有權(quán)參與裝修工程的關(guān)鍵節(jié)點驗收,如基礎施工完成、隱蔽工程覆蓋前等,并應在驗收合格后簽署相應文件,為后續(xù)施工提供便利。甲方應在裝修工程完成后,及時或配合相關(guān)部門對該場所進行最終的竣工驗收。

(4)甲方應按照本合同約定的支付條件,按時足額向乙方支付裝修工程款。甲方有權(quán)要求乙方提供裝修工程的發(fā)票或其他合法結(jié)算憑證,并有權(quán)對乙方的財務狀況進行必要的審查,以確認其具備履行合同的經(jīng)濟能力。

(5)甲方應負責協(xié)調(diào)裝修工程周邊關(guān)系,包括但不限于與場所內(nèi)其他使用者、物業(yè)管理單位或相關(guān)政府部門的關(guān)系,確保乙方能夠順利開展施工活動,并應承擔由此產(chǎn)生的一切費用和責任。

(6)甲方應保護乙方在裝修過程中使用的自有設備、工具和材料,如有損壞或丟失,甲方應承擔相應的賠償責任。甲方應遵守場所的安全管理規(guī)定,確保施工期間的安全秩序,并對乙方施工人員進行必要的安全教育和交底。

2.乙方的權(quán)力和義務:

(1)乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定提供施工場地、水電接入及必要的施工條件,并有權(quán)獲得與裝修工程規(guī)模相匹配的施工空間和作業(yè)時間。乙方有權(quán)按照國家及行業(yè)相關(guān)標準,結(jié)合宗教場所的特殊需求,自主制定施工方案和進度計劃,但須事先征得甲方的書面同意。

(2)乙方應嚴格按照經(jīng)甲方確認的施工圖紙和設計文件進行施工,確保裝修工程的質(zhì)量符合國家、行業(yè)及地方關(guān)于宗教場所建設與裝修的法律法規(guī)和技術(shù)標準。乙方應選用符合合同約定或甲方指定標準的裝修材料,并應向甲方提供材料的質(zhì)量證明文件供其查驗。對于宗教活動專用設施的設計和制作,乙方應充分尊重甲方的宗教習俗和功能需求,并接受甲方的監(jiān)督和修改意見。

(3)乙方應配備專業(yè)的施工隊伍和必要的施工設備,確保裝修工程的施工質(zhì)量和安全。乙方應建立完善的現(xiàn)場管理制度,落實安全生產(chǎn)責任,采取有效措施防止施工過程中發(fā)生安全事故或?qū)鏊F(xiàn)有設施造成破壞。乙方應自行承擔施工期間所產(chǎn)生的所有安全風險和責任,并應購買相應的施工保險,將甲方列為受益人之一。

(4)乙方有權(quán)按照本合同約定的支付條件,及時向甲方申請工程款支付。乙方應向甲方提供真實、準確、完整的工程進度報告和費用結(jié)算資料,并應配合甲方進行工程量的核對和審計工作。如甲方對工程款有異議,乙方應予以配合解釋和調(diào)整,直至雙方達成一致。

(5)乙方應負責管理施工現(xiàn)場的整潔和有序,及時清理施工垃圾,并應采取措施減少裝修活動對場所內(nèi)其他使用者或周邊環(huán)境造成的影響。乙方應妥善保管甲方提供的裝修材料或設施,如有損壞或丟失,應承擔相應的賠償責任。乙方應遵守場所的宗教管理規(guī)定,尊重場所的莊嚴氛圍,不得在施工過程中從事與裝修工程無關(guān)的活動。

(6)乙方應在裝修工程完成后,及時向甲方提交完整的竣工資料,包括但不限于施工圖紙、材料合格證、檢驗報告、隱蔽工程記錄、竣工驗收報告等,并應配合甲方進行竣工驗收。如竣工驗收不合格,乙方應承擔全部責任,并應按照甲方的要求進行整改,直至達到合同約定的標準。乙方有權(quán)要求甲方在竣工驗收合格后,按照合同約定支付剩余工程款及任何應得的費用。

第四條價格與支付條件

1.本合同項下的裝修工程總價款為人民幣(大寫)壹佰萬元整(¥1,000,000.00)。該價格包含但不限于本合同約定的所有裝修工程內(nèi)容、材料費、設備費、人工費、機械費、設計費(如適用)、施工費、管理費、利潤以及稅費等全部費用。最終價格以經(jīng)甲方確認的施工圖紙和工程量清單為準,任何后續(xù)的設計變更或工程量增減,其費用調(diào)整應依據(jù)雙方協(xié)商一致的書面文件執(zhí)行。

2.支付方式:甲方應按照以下時間和比例向乙方支付工程款:

(1)合同簽訂生效后7日內(nèi),甲方向乙方支付總價款的30%,即人民幣叁拾萬元整(¥300,000.00),作為預付款;

(2)主體結(jié)構(gòu)裝修完成并經(jīng)甲方驗收合格后7日內(nèi),甲方向乙方支付總價款的40%,即人民幣肆拾萬元整(¥400,000.00);

(3)所有裝修工程竣工驗收合格后7日內(nèi),甲方向乙方支付總價款的20%,即人民幣貳拾萬元整(¥200,000.00);

(4)上述款項支付完畢后,乙方應向甲方開具等額合規(guī)發(fā)票,甲方憑發(fā)票在支付尾款前核對無誤。工程款支付至總價款95%后,乙方需向甲方提交完整的竣工資料,甲方應在收到資料后15日內(nèi)支付剩余5%的尾款,即人民幣人民幣伍萬元整(¥50,000.00)。

3.支付賬戶:甲方應將每期應付款項支付至乙方指定的以下銀行賬戶:

開戶名稱:XX建筑工程有限公司

開戶銀行:XX銀行XX支行

銀行賬號:XXxxxxxxxxxxx

4.乙方應在收到每期工程款后,向甲方提供相應的收款憑證。甲方未按本合同約定支付工程款,經(jīng)乙方書面催告后超過15日仍未支付的,乙方有權(quán)暫停施工,并要求甲方在付款前支付已完成的工程價款及逾期付款利息(按逾期金額每日萬分之五計算)。逾期超過30日,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方賠償由此造成的損失。

第五條履行期限

1.本合同項下的裝修工程有效期為自合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止。

2.工期:乙方應在收到甲方支付的預付款后開始施工,并應于XX年XX月XX日前完成全部裝修工程,總工期為180日歷天。如遇法定節(jié)假日或公休日,工期相應順延。因不可抗力、甲方原因或設計變更等非乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`,經(jīng)甲方書面確認后,工期可相應順延。

3.關(guān)鍵時間節(jié)點:

(1)施工準備期:自合同生效之日起7日內(nèi),乙方應完成施工方案編制、材料初步選型及進場計劃,并向甲方提交書面報告;

(2)中期驗收:主體結(jié)構(gòu)裝修完成15日后,乙方應通知甲方進行中期驗收,甲方應在收到通知后10日內(nèi)驗收;

(3)竣工驗收:工程完工后7日內(nèi),乙方應書面通知甲方進行竣工驗收,甲方應在收到通知后20日內(nèi)完成驗收工作。如甲方無正當理由逾期不驗收,視為驗收合格。

4.若乙方未能按約定工期完成裝修工程,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總價款萬分之五的逾期違約金,但累計違約金不超過合同總價款的10%。逾期超過30日,甲方有權(quán)解除合同,乙方應退還甲方已支付的工程款(扣除已完成工程價值及甲方實際支出后),并賠償甲方因此遭受的直接損失。

第六條違約責任

1.甲方違約責任:

(1)甲方未按本合同第四條約定的時間和金額支付工程款,每逾期一日,應向乙方支付逾期付款金額每日萬分之五的違約金。逾期超過30日,乙方有權(quán)暫停施工或解除合同,甲方應承擔由此給乙方造成的損失,包括但不限于已投入的人工費、材料費、設備租賃費等,并賠償乙方因此遭受的間接損失。解除合同時,甲方應退還乙方已支付的工程款(扣除已完成工程價值及乙方實際支出后)。

(2)甲方未按約定提供施工場地、水電接入或其他必要條件,導致乙方無法正常施工,工期延誤的責任由甲方承擔。每延誤一日,甲方應向乙方支付合同總價款萬分之五的工期延誤賠償金。若延誤超過30日,乙方有權(quán)解除合同,甲方應賠償乙方因此遭受的全部損失。

(3)甲方在工程驗收中提出的無效異議或無理要求,導致乙方返工或修改的,相關(guān)費用由甲方承擔,且甲方應在提出異議后10日內(nèi)書面確認或撤回。若甲方拒不確認或撤回,乙方有權(quán)單方完成修改并要求甲方支付相應費用。

2.乙方違約責任:

(1)工程質(zhì)量違約:乙方施工的裝修工程質(zhì)量不符合國家、行業(yè)或本合同約定的標準,經(jīng)甲方或第三方檢測機構(gòu)鑒定后確認不合格的,乙方應負責無償返工修復,直至驗收合格。因返工造成的工期延誤,責任由乙方承擔,且甲方有權(quán)要求乙方支付合同總價款1%-5%的工程質(zhì)量違約金。若乙方拒絕返工或返工后仍不合格,甲方有權(quán)解除合同,乙方應賠償甲方因此遭受的直接損失(包括但不限于甲方為解決質(zhì)量問題支付的檢測費、監(jiān)工費等),并承擔合同總價款10%的違約金。

(2)工期延誤違約:乙方未按本合同第五條約定的工期完成工程,每逾期一日,應向甲方支付合同總價款萬分之五的逾期違約金。累計逾期超過30日,甲方有權(quán)解除合同,乙方應退還甲方已支付的工程款(扣除已完成工程價值及甲方實際支出后),并賠償甲方因此遭受的全部損失。甲方解除合同時,乙方還應支付合同總價款5%的違約金。

(3)材料質(zhì)量違約:乙方選用或供應的裝修材料質(zhì)量不合格、以次充好或存在虛假宣傳,經(jīng)甲方或權(quán)威檢測機構(gòu)鑒定后確認的,乙方應承擔以下責任:

-立即更換合格材料并承擔由此產(chǎn)生的全部費用;

-若更換材料仍無法滿足合同要求,甲方有權(quán)要求乙方退貨并支付退貨費用;

-乙方應向甲方支付合同總價款2%的違約金;

-若該材料問題導致工程整體質(zhì)量下降或引發(fā)安全事故,乙方還應承擔相應的賠償責任,并可能被甲方解除合同。

(4)安全生產(chǎn)違約:乙方在施工過程中發(fā)生重大安全事故,造成人員傷亡或重大財產(chǎn)損失的,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的直接和間接損失。若該事故系因乙方安全措施不力、違規(guī)操作或未購買相應保險所致,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方支付合同總價款20%的安全生產(chǎn)違約金。

3.不可抗力免責:因地震、洪水、戰(zhàn)爭等不可抗力事件導致合同無法履行或工期延誤的,雙方互不承擔違約責任。遭受不可抗力的一方應在事件發(fā)生后7日內(nèi)書面通知對方,并提供相關(guān)證明文件。雙方應根據(jù)不可抗力影響程度,協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。不可抗力影響消除后,受影響方應盡快恢復履行合同。

4.賠償限制:除本合同另有約定外,任何一方因其違約行為給對方造成損失的,賠償范圍不應超過違約方訂立合同時可預見到的損失上限,且累計賠償總額不應超過合同總價款。任何一方均應賠償因其違約行為給第三方造成的損失。

第七條不可抗力

1.不可抗力定義:本合同所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于:地震、臺風、洪水、海嘯、泥石流、火災、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為(如法律、法規(guī)的變更或政策調(diào)整)、流行病疫情以及其他類似事件。不可抗力事件應自其發(fā)生之日起,對合同的履行產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

2.不可抗力通知與證明:任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同義務時,應在不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)書面通知對方,說明不可抗力事件的情況、可能的影響以及預計持續(xù)的時間。通知內(nèi)容應包含不可抗力事件的性質(zhì)、發(fā)生時間、地點、影響范圍以及相關(guān)證明材料(如政府公告、新聞報道、保險理賠文件等)。若一方未按前述期限通知對方,導致對方無法及時了解情況并采取措施的,應承擔相應責任。

3.不可抗力后果:因不可抗力導致合同部分或全部不能履行的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外。雙方應根據(jù)不可抗力事件的影響程度,協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的損失,由雙方各自承擔。

4.不可抗力持續(xù)時間:若不可抗力事件持續(xù)超過30日,雙方應協(xié)商是否繼續(xù)履行合同。協(xié)商期間,合同可以暫停履行,但任何一方均有權(quán)書面通知對方解除合同,并應在解除通知送達后10日內(nèi)完成善后工作。解除合同后,雙方應互相返還已接受的利益,并結(jié)算工程款或費用。

5.不可抗力不可免除的責任:因不可抗力導致合同無法履行的,不免除違約方的賠償責任,除非該責任是基于不可抗力事件直接導致的損失。任何一方因不可抗力事件獲益的,應返還給對方。若不可抗力事件是由第三方原因造成的,受害方可向責任方追償,但合同雙方仍需履行各自的通知義務。

第八條爭議解決

1.爭議解決原則:本合同項下的任何爭議,雙方應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟方式解決。

2.協(xié)商程序:雙方應指定專門聯(lián)系人負責爭議協(xié)商,通過書面函件或會議形式進行溝通。協(xié)商應基于事實和合同約定,以達成雙方均能接受的解決方案為目標。協(xié)商期間,除爭議事項外,雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款。

3.訴訟管轄:若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地(XX省XX市XX區(qū))有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟過程中,原告應向法院提交書面起訴狀、合同副本、相關(guān)證據(jù)材料以及身份證明文件。法院將根據(jù)民事訴訟法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定行使管轄權(quán)。

4.證據(jù)規(guī)則:雙方在爭議解決過程中提交的證據(jù)材料應真實、合法、關(guān)聯(lián),并符合法律規(guī)定的形式要求。若一方提供虛假證據(jù)或隱瞞重要事實,其主張可能不被法院支持,并可能承擔相應的法律責任。法院將根據(jù)“以事實為依據(jù),以法律為準繩”的原則,結(jié)合合同約定和公平正義原則進行裁判。

5.爭議解決期間合同履行:除雙方另有約定或法院裁定外,爭議解決期間,雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款,任何一方不得單方面停止履行或解除合同,除非爭議事項直接涉及合同核心義務的履行。法院作出的判決或裁定生效后,雙方應自覺履行,任何一方拒不履行的,對方可依法申請強制執(zhí)行。

第九條其他條款

1.通知方式:本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通訊,均應以書面形式作出,并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方事先約定的其他通訊方式發(fā)送至本合同首部載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式,應提前7日書面通知對方。以電子郵件方式發(fā)送的,發(fā)出時視為送達;以專人遞送或掛號信方式發(fā)送的,簽收或送達時視為送達;以傳真或快遞方式發(fā)送的,發(fā)送成功時視為送達。

2.合同變更:對本合同的任何修改或補充,均須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式作出,作為本合同不可分割的一部分。任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容??陬^約定或非經(jīng)對方書面確認的變更,均不具有法律效力。

3.合同轉(zhuǎn)讓:未經(jīng)對方事先書面同意,任何一方不得將其在本合同項下的權(quán)利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。轉(zhuǎn)讓行為必須符合法律法規(guī)的強制性規(guī)定,否則轉(zhuǎn)讓無效。

4.保密條款:雙方應對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密(包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、客戶信息、財務信息

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論