土方開(kāi)挖協(xié)議書(shū)2篇篇1甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方土方開(kāi)挖工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：土方開(kāi)挖、運(yùn)輸及其他相關(guān)工程。二、工程期限工程開(kāi)工日期：____年__月__日工程竣工日期：____年__月__日三、工程價(jià)格及支付方式1.工程價(jià)格：經(jīng)雙方商定，土方開(kāi)挖單價(jià)為_(kāi)_____元/立方米。2.支付方式：乙方完成開(kāi)挖任務(wù)后，甲方應(yīng)按照實(shí)際完成的工程量進(jìn)行結(jié)算，并在___日內(nèi)支付工程款。四、工程質(zhì)量和驗(yàn)收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知后___日內(nèi)組織驗(yàn)收。3.如工程存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工或整改。五、工程安全1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定，確保施工過(guò)程中的安全。2.如因乙方原因造成安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方若未按約定支付工程款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付___%的違約金。2.乙方若未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付___%的違約金。3.若因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)返工或整改的費(fèi)用，并賠償由此給甲方造成的損失。七、其他約定事項(xiàng)1.甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙和技術(shù)要求，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照要求施工。2.甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，確保工程的合法性。3.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的圖紙和資料，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方泄露。4.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。八、爭(zhēng)議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議在雙方完成工程驗(yàn)收并結(jié)算完畢后終止。甲方（發(fā)包方）：____________________（蓋章）乙方（承包方）：____________________（蓋章）簽訂日期：____年__月__日篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就本工程土方開(kāi)挖事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。一、協(xié)議概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.承包范圍：_________4.承包方式：_________二、協(xié)議條款1.開(kāi)工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________4.合同價(jià)款：_________5.支付方式：_________6.違約責(zé)任：_________7.其他約定：_________三、具體條款1.工程承包范圍：乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的施工圖紙進(jìn)行土方開(kāi)挖，包括土方挖掘、運(yùn)輸、填埋等作業(yè)。甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙和技術(shù)支持。2.承包方式：采用包工包料的方式，乙方負(fù)責(zé)提供挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛，甲方負(fù)責(zé)提供填埋場(chǎng)地。3.開(kāi)工日期和竣工日期：乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后盡快安排進(jìn)場(chǎng)施工，確保在竣工日期前完成全部土方開(kāi)挖工作。如遇特殊情況需調(diào)整工期，雙方應(yīng)協(xié)商確定。4.合同價(jià)款及支付方式：協(xié)議總價(jià)為人民幣_(tái)________元整（￥_________），分_____次支付。第一次支付_____元（￥_____），第二次支付_____元（￥_____），第三次支付_____元（￥_____）。具體支付時(shí)間和金額根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和驗(yàn)收情況確定。5.違約責(zé)任：如一方違約，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的全部損失。具體違約責(zé)任根據(jù)違約方的情況和違約程度確定。6.其他約定：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議條款，確保工程順利進(jìn)行。如有其他未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商確定解決方案。四、爭(zhēng)議解決方式如雙方在協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，尊重事實(shí)，提供必要的證據(jù)材料。判決結(jié)果出來(lái)后，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行判決結(jié)果。若一方不履行判決結(jié)果，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。五、協(xié)議生效與終止本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。在協(xié)議履行過(guò)程中，如遇特殊情況需終止協(xié)議，雙方應(yīng)協(xié)商確定解決方案并簽訂書(shū)面終止協(xié)議。在終止協(xié)議生效后，雙方應(yīng)盡快辦理相關(guān)結(jié)算和清理工作，確保工程順利進(jìn)行并保護(hù)雙方權(quán)益。六、其他補(bǔ)充條款1.乙方在土方開(kāi)挖過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)周圍環(huán)境，避免對(duì)周邊設(shè)施造成破壞。如有違規(guī)行為發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.甲方在提供施工圖紙和技術(shù)支持時(shí)應(yīng)確保圖紙的準(zhǔn)確性和可行性。如因圖紙錯(cuò)誤或技術(shù)支持不到位導(dǎo)致工程無(wú)法順利進(jìn)行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.雙方在協(xié)議履行過(guò)程中應(yīng)保持良好的溝通與合作，共同解決工程中遇到的問(wèn)題。如有任何爭(zhēng)議或分歧，雙方應(yīng)