【工程承包協(xié)議書范本】工程承包協(xié)議書5篇篇1發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為______天，自______年______月______日開始施工，至______年______月______日竣工驗收。2.甲方書面通知乙方進場施工。第三條工程價款及支付方式1.工程價款：_________2.支付方式：_________第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.工程質(zhì)量必須達到合同文件規(guī)定的標準。如達不到標準，乙方應返工，直至達到標準為止。如因返工造成延誤工期，乙方應承擔相應的違約責任。2.驗收標準和方法：_________第五條甲方責任和義務1.負責辦理有關建設手續(xù)，協(xié)調(diào)外部關系。提供施工所需的水、電等設施。并承擔其費用。2.負責審查乙方編制的工程施工方案、進度計劃、材料設備供應計劃、安全文明施工措施等，并提出修改意見。3.負責向乙方提供設計文件、圖紙和技術資料等。并承擔其費用。4.負責向乙方支付工程款項。并承擔其費用。5.負責組織有關人員對施工全過程進行監(jiān)督、檢查、指導。并承擔其費用。6.負責辦理工程竣工驗收手續(xù)。并承擔其費用。7.負責支付因甲方原因造成的第三方損失賠償費用。并承擔其費用。8.負責承擔因甲方原因造成的延誤工期等違約責任。并承擔其費用。9.其他應由甲方承擔的費用和責任。并承擔其費用。第六條乙方責任和義務1.乙方應本著“質(zhì)量第一、用戶至上”的原則，精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到合同文件規(guī)定的標準。如因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應返工，直至達到標準為止。如因返工造成延誤工期，乙方應承擔相應的違約責任。2.乙方應遵守甲方制定的施工規(guī)范、安全文明施工措施等規(guī)定，并接受甲方的監(jiān)督、檢查、指導。如有違反，乙方應承擔相應的違約責任。3.乙方應妥善保護甲方提供的設備、材料，如有損壞或丟失，乙方應賠償相應的損失。并承擔其費用。4.乙方應及時向甲方提交有關施工記錄、隱蔽工程驗收記錄等文件資料。并承擔其費用。5.乙方應確保施工場地的環(huán)境衛(wèi)生和安全文明施工。并承擔其費用。6.乙方應按時向甲方提交結(jié)算資料，并協(xié)助甲方辦理工程竣工驗收手續(xù)。并承擔其費用。7.乙方應負責承擔因自身原因造成的第三方損失賠償費用。并承擔其費用。篇2發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條合同文件組成及解釋順序1.本協(xié)議條款。2.招標文件。3.投標文件。4.雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。第三條工程期限1.工程開工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.工程總?cè)諝v天數(shù)：_________天（含法定節(jié)假日）。第四條工程質(zhì)量標準和保修期1.工程質(zhì)量標準：合格。2.保修期限：一年。保修期從工程竣工并經(jīng)發(fā)包方驗收合格之日起算。保修期內(nèi)，凡因乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方應無償返修。第五條合同價款與支付方式1.合同價款：大寫_________元，小寫_________元。本價款為一次性包死價，已包括工程所需的一切費用。2.支付方式：竣工驗收合格后一次性支付。具體支付時間和金額，由發(fā)包方與承包方在驗收合格后書面確認。第六條雙方職責1.發(fā)包方職責：負責辦理工程相關手續(xù)，提供工程所需材料，協(xié)調(diào)各方關系，確保工程的順利進行。同時，發(fā)包方有權(quán)對乙方的施工進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合標準要求。2.承包方職責：負責工程的施工工作，確保工程質(zhì)量、進度和安全。承包方應嚴格按照發(fā)包方的要求施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督。同時，承包方有權(quán)要求發(fā)包方提供必要的支持和協(xié)助。第七條違約責任及賠償損失1.違約責任：若一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據(jù)違約方的原因和程度確定，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.賠償損失：因一方違約導致另一方遭受損失的，違約方應賠償損失。損失的范圍包括但不限于直接損失和間接損失。第八條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。具體生效時間以雙方協(xié)商確定為準。2.合同終止：若一方違反本合同的約定或發(fā)生其他導致合同無法繼續(xù)履行的情形，另一方有權(quán)終止合同。合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。第九條爭議解決與管轄法院1.爭議解決：若雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決，履行判決結(jié)果。2.管轄法院：本合同的管轄法院為_________人民法院。若雙方發(fā)生爭議并提起訴訟，應由該法院管轄。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調(diào)查取證工作，確保訴訟程序的順利進行。同時，雙方也應尊重法院的判決結(jié)果，履行判決義務。若一方不履行判決義務，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，違反法律、法規(guī)或本合同約定的行為將受到法律的制裁和懲罰。因此，雙方應嚴格遵守本合同的約定和相關法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的順利實施和雙方權(quán)益得到保障。篇3甲方（發(fā)包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方工程承包給乙方事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________________________2.工程地點：__________________________3.工程內(nèi)容：__________________________4.工程規(guī)模：__________________________二、承包范圍及方式1.承包范圍：乙方按照甲方提供的施工圖紙及說明，完成全部工程施工。2.承包方式：乙方采取包工包料的方式，承擔工程的施工任務。三、工期1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.工期順延：如遇不可抗力因素導致無法按期完工，乙方需及時向甲方提交書面報告，經(jīng)甲方審核同意后，工期可相應順延。四、工程質(zhì)量及驗收1.乙方應按照施工圖紙、施工規(guī)范及甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應當在接到通知后的合理期限內(nèi)組織驗收。3.工程質(zhì)量不符合合同約定或國家標準的，乙方應無償返修或重做。五、工程價款及支付方式1.工程總價：人民幣________元（大寫：_________________________元整）。2.支付方式：甲方在工程開工前支付乙方工程總價的XX%作為預付款，工程進度達到XX%時支付XX%，工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后支付余款。3.乙方需提供正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付款項。六、安全施工及違約責任1.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保安全施工。2.甲乙雙方因合同發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。任何一方違反合同約定的，應承擔違約責任并賠償對方因此造成的損失。篇4發(fā)包方（甲方）：XXX，聯(lián)系電話：XXXX，位置：XXXX。承包方（乙方）：XXX，聯(lián)系電話：XXXX，位置：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點：XXXX。3.工程承包方式：XXXX。4.工程范圍和內(nèi)容：XXXX。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.本工程開工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。第三條工程合同總價及支付方式1.本工程合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元）。2.支付方式：XXXX。第四條工程質(zhì)量要求和驗收標準1.工程質(zhì)量要求：XXXX。2.驗收標準：符合《XXXX》標準。第五條雙方負責事項1.甲方責任：甲方應在開工前辦妥有關建設手續(xù)，清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物。在乙方進場施工前，負責將建筑垃圾清除出場。提供施工用水、用電的接入點。負責協(xié)調(diào)各工種之間的配合工作。按照合同約定支付工程款項。在乙方提交竣工結(jié)算書后，及時審核結(jié)算書。在接到乙方提交的驗收申請后，及時組織驗收。在驗收合格后，按照合同約定支付尾款。在接到乙方提交的保修申請后，及時安排人員進行檢查維修。甲方應按時支付工程款項，若因資金問題無法按時支付，應與乙方協(xié)商，重新簽訂付款協(xié)議。甲方若不按合同約定支付款項，每逾期一天，應支付乙方合同總價的萬分之五的違約金。若逾期超過XX天，乙方有權(quán)解除合同，甲方應賠償乙方由此造成的全部損失。甲方若擅自更改設計圖紙或增加工程量，應按更改或增加部分工程量的實際損失向乙方支付費用。甲方應對施工過程中的質(zhì)量問題及時提出意見，并督促乙方進行整改。甲方應對施工過程中的安全隱患及時指出并監(jiān)督乙方進行整改。甲方應積極配合乙方的竣工驗收工作，按時簽署驗收意見。甲方應妥善保護施工現(xiàn)場的管線、設備、材料以及乙方的勞動成果，避免不必要的損失。2.乙方責任：乙方應按時進場施工，若因特殊情況無法按時進場，應與甲方協(xié)商，重新確定施工時間。乙方應按合同約定完成施工任務，確保工程質(zhì)量符合標準要求。在竣工驗收時，若因質(zhì)量問題需要整改，乙方應積極進行整改，并承擔相應費用。在保修期內(nèi)，若因乙方施工質(zhì)量問題導致的需要維修的部分，乙方應積極進行修復，并承擔相應費用。乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的管線、設備、材料以及甲方的勞動成果，避免不必要的損失。乙方應積極配合甲方的竣工驗收工作，按時提交驗收申請及相關資料。乙方在竣工驗收合格后，應及時向甲方提交竣工結(jié)算書及相關資料。乙方應確保施工現(xiàn)場的整潔、有序，避免對周圍環(huán)境造成不良影響。在合同履行過程中，乙方應遵守國家的法律、法規(guī)及相關的行業(yè)標準，確保施工的安全、質(zhì)量及進度。如因乙方原因?qū)е率┕ず贤瑹o法按時履行或工程質(zhì)量達不到標準要求，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。同時，乙方也應積極配合甲方的管理工作，確保施工過程的順利進行。在接到甲方的驗收申請后，乙方應及時組織人員進行驗收工作，并按照合同約定提交相關材料。如因乙方原因?qū)е买炇展ぷ鳠o法按時完成或驗收不合格，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。第六條違約責任和賠償損失1.甲方若違反合同約定或擅自更改設計圖紙或增加工程量，應承擔相應的違約責任和賠償責任。乙方若違反合同約定或施工質(zhì)量不符合標準要求，應承擔相應的違約責任和賠償責任。若因違約方原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或工程質(zhì)量達不到標準要求而給守約方造成損失的，違約方應賠償守約方由此造成的全部損失。2.甲方若違反合同約定逾期支付款項或擅自更改設計圖紙或增加工程量或提出無理要求而導致乙方無法按時完成施工任務或造成其他損失時，甲方應承擔相應的違約責任和賠償責任。乙方若違反合同約定或施工質(zhì)量不符合標準要求而導致甲方無法按時完成施工任務或造成其他損失時，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。在保修期內(nèi)若因乙方施工質(zhì)量問題導致的需要維修的部分而給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。在竣工驗收時若因質(zhì)量問題需要整改而給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。若因違約方原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或工程質(zhì)量達不到標準要求而給守約方造成損失的賠償額應相當于因違約所造成的實際損失額（包括直接損失和間接損失）。若雙方對損失的計算方法無法達成一致意見時可通過協(xié)商或仲裁方式解決。篇5甲方（發(fā)包方）：___________________公司名稱：___________________注冊位置：___________________法定代表人：___________________乙方（承包方）：___________________公司名稱：___________________注冊位置：___________________法定代表人：___________________鑒于甲方需要將特定工程項目交由乙方承包完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲、乙雙方在工程承包過程中的權(quán)利與義務，確保工程順利進行，保障雙方的合法權(quán)益。二、工程概況1.工程名稱：___________________2.工程地點：___________________3.工程內(nèi)容：___________________4.工程期限：自____年____月____日至____年____月____日三、工程承包范圍及要求1.乙方應按照甲方提供的工程圖紙、技術要求和施工方案進行工程施工。2.乙方需確保工程質(zhì)量符合國家標準和相關規(guī)范。3.乙方應確保工程安全，采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。4.乙方應按照約定時間完成工程，并驗收合格。四