損壞道路補(bǔ)償協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責(zé)任公司，

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX大廈XX層，

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三，

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX建筑工程有限公司，

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX廠房，

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四，

乙方聯(lián)系方式

協(xié)議簡介：

鑒于甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，于2023年5月20日委托乙方對位于XX省XX市XX區(qū)XX路XX號的道路進(jìn)行維修施工，施工期間因乙方施工不當(dāng)導(dǎo)致該道路部分路段出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，給甲方正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成一定影響。為妥善解決道路損壞問題，維護(hù)雙方合法權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等自愿、公平合理的原則，達(dá)成如下補(bǔ)償協(xié)議。本協(xié)議旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保道路損壞得到有效修復(fù)，并就相關(guān)補(bǔ)償事宜作出約定，以促進(jìn)雙方合作關(guān)系的穩(wěn)定發(fā)展。協(xié)議的履行將基于雙方真實(shí)意思表示，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保補(bǔ)償方案的合理性和可操作性，為后續(xù)施工及運(yùn)營提供法律保障。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的在于解決因乙方施工導(dǎo)致甲方所屬道路發(fā)生的損壞問題，明確雙方在道路修復(fù)及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方面的權(quán)利與義務(wù)。具體范圍包括：乙方負(fù)責(zé)對受損道路進(jìn)行勘定、評估，并按照協(xié)議約定進(jìn)行修復(fù)；甲方負(fù)責(zé)提供必要的施工便利，并對修復(fù)效果進(jìn)行驗(yàn)收；雙方就修復(fù)費(fèi)用及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，并完成相關(guān)款項(xiàng)的支付。本協(xié)議旨在通過協(xié)商方式，一次性解決道路損壞糾紛，恢復(fù)道路正常使用功能，保障甲方正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，同時(shí)維護(hù)乙方的合法權(quán)益，促進(jìn)雙方長期合作關(guān)系的和諧穩(wěn)定。

第二條定義

1.“道路損壞”指因乙方施工活動(dòng)直接導(dǎo)致的道路路面、排水設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線等部分的破壞或功能受損。

2.“修復(fù)工程”指為恢復(fù)道路原狀或達(dá)到約定使用標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的施工活動(dòng)，包括但不限于路面鋪設(shè)、排水系統(tǒng)修復(fù)、標(biāo)志標(biāo)線重劃等。

3.“評估費(fèi)用”指由雙方共同委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)對道路損壞程度進(jìn)行評估所產(chǎn)生的費(fèi)用。

4.“補(bǔ)償款”指甲方根據(jù)道路損壞情況及修復(fù)工程成本，向乙方支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

5.“履行期限”指本協(xié)議各項(xiàng)約定內(nèi)容應(yīng)完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括評估、修復(fù)施工、驗(yàn)收等階段的具體時(shí)間要求。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本協(xié)議約定對受損道路進(jìn)行修復(fù)，并有權(quán)對修復(fù)過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。

（2）甲方有義務(wù)向乙方提供施工所需的場地接入、地下管線資料等必要信息，并配合乙方完成現(xiàn)場勘定及評估工作。

（3）甲方有權(quán)根據(jù)評估報(bào)告及修復(fù)方案，審核乙方的工程報(bào)價(jià)，并就補(bǔ)償款項(xiàng)提出合理主張。

（4）甲方應(yīng)在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)向乙方支付評估費(fèi)用及補(bǔ)償款，具體支付方式及時(shí)間節(jié)點(diǎn)以本協(xié)議后續(xù)條款為準(zhǔn)。

（5）甲方應(yīng)確保修復(fù)工程完成后道路的暢通及安全使用，并對乙方施工人員的人身及財(cái)產(chǎn)安全承擔(dān)相應(yīng)保障責(zé)任。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工便利，包括但不限于場地準(zhǔn)入、管線保護(hù)措施等，甲方應(yīng)積極配合。

（2）乙方應(yīng)立即成立專項(xiàng)修復(fù)小組，指派專業(yè)技術(shù)人員對受損道路進(jìn)行實(shí)地勘定，并在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)提交詳細(xì)的評估報(bào)告及修復(fù)方案。

（3）乙方有權(quán)根據(jù)評估結(jié)果及修復(fù)方案，向甲方提出合理的工程報(bào)價(jià)及補(bǔ)償要求，并確保修復(fù)工程符合國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（4）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照修復(fù)方案及工期要求施工，確保施工質(zhì)量，并承擔(dān)因施工不當(dāng)導(dǎo)致的二次損害責(zé)任。

（5）乙方應(yīng)向甲方提供修復(fù)工程的詳細(xì)進(jìn)度報(bào)告，并接受甲方的監(jiān)督及檢查，同時(shí)保證施工期間的環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)。

（6）乙方應(yīng)在修復(fù)工程完成后，及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，并提交完整的工程資料及質(zhì)量保證文件，甲方應(yīng)在收到通知后10個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收工作。

（7）如甲方對修復(fù)效果存在異議，乙方應(yīng)無條件配合進(jìn)行整改，直至達(dá)到協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

第四條價(jià)格與支付條件

1.道路修復(fù)工程的總費(fèi)用（以下簡稱“工程款”）經(jīng)雙方共同委托的第三方評估機(jī)構(gòu)評估確認(rèn)后確定，評估報(bào)告確認(rèn)的修復(fù)費(fèi)用為人民幣XX元（大寫：XXXX元整）。

2.工程款包含但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)及稅金等所有與修復(fù)工程相關(guān)的費(fèi)用。

3.評估費(fèi)用由甲方承擔(dān)，乙方應(yīng)在獲得評估報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)向甲方開具正式發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi)支付該筆費(fèi)用。

4.工程款采用分期支付方式：

（1）乙方完成修復(fù)工程總量的30%并經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后，甲方支付總工程款的30%，即人民幣XX元（大寫：XXXX元整）；

（2）乙方完成修復(fù)工程總量的70%并提交竣工驗(yàn)收資料后，甲方支付總工程款的50%，即人民幣XX元（大寫：XXXX元整）；

（3）修復(fù)工程通過甲方最終驗(yàn)收合格，并完成相關(guān)資料移交后，甲方支付剩余總工程款的20%，即人民幣XX元（大寫：XXXX元整）。

5.甲方支付款項(xiàng)應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的以下銀行賬戶：

開戶名稱：XX建筑工程有限公司

開戶銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號：XXXXXX

6.乙方應(yīng)在收到每期款項(xiàng)后向甲方提供相應(yīng)的收款憑證及發(fā)票。甲方逾期支付任何一期款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的萬分之五向乙方支付違約金，但累計(jì)違約金不超過總工程款的10%。

7.如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按期收到款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，直至甲方付清相應(yīng)款項(xiàng)。由此造成的工期延誤及乙方額外損失，由甲方承擔(dān)。

第五條履行期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，協(xié)議有效期為自協(xié)議簽訂之日起至道路修復(fù)工程最終驗(yàn)收合格并結(jié)清款項(xiàng)之日止。

2.第三方評估機(jī)構(gòu)應(yīng)在協(xié)議簽訂后20個(gè)工作日內(nèi)完成道路損壞評估，并出具評估報(bào)告。

3.乙方應(yīng)在收到評估報(bào)告確認(rèn)費(fèi)用后10個(gè)工作日內(nèi)提交詳細(xì)的修復(fù)方案及施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)甲方確認(rèn)后開始施工。

4.道路修復(fù)工程總工期為30天，自乙方正式開工之日起計(jì)算。如遇不可抗力因素或甲方原因?qū)е碌难诱`，工期相應(yīng)順延。

5.乙方應(yīng)在工程完成70%時(shí)，向甲方提交初步驗(yàn)收申請，甲方應(yīng)在收到申請后5個(gè)工作日內(nèi)初步驗(yàn)收。

6.乙方應(yīng)在工程完全竣工后10個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交竣工驗(yàn)收申請及完整工程資料，甲方應(yīng)在收到申請后15個(gè)工作日內(nèi)最終驗(yàn)收。

7.如甲方在收到竣工驗(yàn)收申請后30個(gè)工作日內(nèi)未完成驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格，乙方可視為甲方已認(rèn)可修復(fù)工程。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）甲方未按本協(xié)議第四條約定的期限和金額支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的萬分之五向乙方支付違約金。若甲方逾期支付超過30日，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方在10日內(nèi)支付全部剩余款項(xiàng)及違約金。若甲方仍未能履行支付義務(wù)，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)總工程款20%的違約金，同時(shí)甲方已支付的款項(xiàng)不予退還。

（2）甲方未按時(shí)提供必要的施工便利或配合乙方進(jìn)行現(xiàn)場勘定、評估、施工等，導(dǎo)致工期延誤，每延誤一日，甲方應(yīng)按總工程款的萬分之一向乙方支付延誤賠償金。若延誤超過30日，乙方有權(quán)解除協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)總工程款30%的違約金。

（3）甲方在驗(yàn)收過程中無正當(dāng)理由拒絕驗(yàn)收或無理拖延驗(yàn)收，導(dǎo)致乙方工程資料及人員滯留，甲方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用，并按乙方實(shí)際損失進(jìn)行賠償。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）乙方未按本協(xié)議第五條約定的期限完成修復(fù)工程，每延誤一日，應(yīng)按總工程款的萬分之一向甲方支付延期賠償金。若延誤超過30日，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)總工程款20%的違約金，同時(shí)乙方已收取的款項(xiàng)應(yīng)全額退還。

（2）乙方施工質(zhì)量不符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方指出后未能在10個(gè)工作日內(nèi)整改完畢，或修復(fù)工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題導(dǎo)致道路無法正常使用，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。若返工后問題仍未解決，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)總工程款30%的違約金。

（3）乙方在施工過程中未采取有效的安全及環(huán)保措施，導(dǎo)致發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任及由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于賠償金、罰款等，甲方亦有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)總工程款50%的違約金。

（4）乙方未按本協(xié)議第四條約定的期限及要求提交工程資料及發(fā)票，導(dǎo)致甲方無法按時(shí)支付款項(xiàng)，每延誤一日，乙方應(yīng)按甲方應(yīng)付未付金額的萬分之五向甲方支付違約金。若延誤超過30日，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)總工程款30%的違約金。

3.雙方均應(yīng)遵守本協(xié)議約定，任何一方違反協(xié)議約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。若違約行為導(dǎo)致協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除協(xié)議，并要求違約方賠償由此造成的全部損失。

4.違約金的計(jì)算方式及支付期限均按照本協(xié)議約定執(zhí)行。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失，守約方有權(quán)要求違約方進(jìn)一步賠償。

5.本協(xié)議中的所有違約責(zé)任條款均具有同等法律效力，任何一方不得以任何理由拒絕履行。

第七條不可抗力

1.本協(xié)議所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為（如征收、征用、政策調(diào)整等）、以及疫情及其防控措施等。

2.任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件。通知應(yīng)說明不可抗力事件的影響范圍、預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間以及對協(xié)議履行的影響程度。

3.因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議履行部分或全部無法實(shí)現(xiàn)的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)協(xié)商調(diào)整協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議。因不可抗力造成的損失，由雙方各自承擔(dān)，互不賠償。

4.若不可抗力事件持續(xù)超過30日，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議。協(xié)商期間不計(jì)算在原定履行期限內(nèi)。

5.不可抗力事件消除后，受影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行協(xié)議義務(wù)，并應(yīng)采取措施減少因不可抗力事件造成的損失。雙方應(yīng)就協(xié)議履行問題進(jìn)行友好協(xié)商，達(dá)成一致意見后繼續(xù)履行。

6.雙方應(yīng)本著誠實(shí)信用的原則處理不可抗力事件，任何一方不得利用不可抗力事件規(guī)避責(zé)任或提出不當(dāng)要求。

第八條爭議解決

1.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在協(xié)議簽訂地或爭議發(fā)生地由雙方代表進(jìn)行，協(xié)商期間不計(jì)算在協(xié)議履行期限內(nèi)。

2.若協(xié)商未能在爭議發(fā)生后30日內(nèi)達(dá)成一致，雙方應(yīng)將爭議提交至協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟方式解決。雙方應(yīng)遵守法院的判決或裁定，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。

3.在訴訟期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未受爭議影響的其他條款。法院的判決或裁定對雙方具有約束力，雙方應(yīng)自覺履行。

4.雙方同意，在訴訟過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及司法程序，不得采取任何妨礙訴訟進(jìn)行的違法行為。雙方應(yīng)積極配合法院的工作，提供必要的證據(jù)和材料。

5.本協(xié)議爭議解決條款應(yīng)被視為協(xié)議不可分割的一部分，任何一方不得單方面修改或放棄該條款。若雙方在其他文件中對爭議解決方式另有約定，以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。

6.除非雙方另有約定，爭議解決過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等）均由敗訴方承擔(dān)。雙方應(yīng)本著節(jié)約原則，合理控制爭議解決成本，避免不必要的浪費(fèi)。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前7個(gè)工作日書面通知對方。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以傳真或信函方式發(fā)送的，發(fā)送之日起3日視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本協(xié)議。

3.協(xié)議終止：本協(xié)議在履行完畢所有義務(wù)后自動(dòng)終止。若一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)守約方書面催告后仍未在15個(gè)工作日內(nèi)糾正，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。協(xié)議終止后，雙方應(yīng)結(jié)清所有款項(xiàng)，并妥善處理工程資料及剩余物資，本協(xié)議的爭議解決條款、保密條款、知識產(chǎn)權(quán)條款等根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)有效的條款仍然有效。

4.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。此保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。

5.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何一方均應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

6.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。

7.