建筑工程合同糾紛法律責(zé)任試題及答案一、單項(xiàng)選擇題1.建設(shè)工程合同中，承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，該合同（）。A.無(wú)效B.有效C.可撤銷D.效力待定答案：B。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。2.發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款（）。A.優(yōu)先受償B.與其他債權(quán)按比例受償C.劣后受償D.由雙方協(xié)商受償順序答案：A?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。3.因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)（）。A.承擔(dān)違約責(zé)任B.賠償發(fā)包人因此造成的損失C.承擔(dān)行政責(zé)任D.既承擔(dān)違約責(zé)任又賠償損失答案：D。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)若給發(fā)包人造成損失，還需賠償發(fā)包人因此造成的損失。4.建設(shè)工程合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，（）。A.不予支持B.應(yīng)予支持C.由發(fā)包人決定是否支付D.由法院自由裁量答案：B。建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。5.當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以（）為竣工日期。A.提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日B.竣工驗(yàn)收合格之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D.發(fā)包人簽收竣工結(jié)算文件之日答案：B。當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期。二、多項(xiàng)選擇題1.建設(shè)工程合同糾紛中，承包人的主要義務(wù)包括（）。A.按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)工程B.對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)C.接受發(fā)包人的監(jiān)督檢查D.提供必要的施工條件E.及時(shí)支付工程價(jià)款答案：ABC。承包人的主要義務(wù)有按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)工程；對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)；接受發(fā)包人的監(jiān)督檢查等。提供必要的施工條件一般是發(fā)包人的義務(wù)，及時(shí)支付工程價(jià)款是發(fā)包人的義務(wù)。2.建設(shè)工程合同無(wú)效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的B.沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的D.承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程的E.合同雙方協(xié)商一致變更合同內(nèi)容的答案：ABCD。承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)；沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義；建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效；承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程等情形會(huì)導(dǎo)致建設(shè)工程合同無(wú)效。合同雙方協(xié)商一致變更合同內(nèi)容不屬于合同無(wú)效情形。3.發(fā)包人在建設(shè)工程合同中的主要違約責(zé)任包括（）。A.未按照約定支付工程價(jià)款B.提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)C.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)D.因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建E.未按照合同約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料等答案：ABCDE。以上選項(xiàng)均屬于發(fā)包人在建設(shè)工程合同中的主要違約責(zé)任表現(xiàn)。4.建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定時(shí)，承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式有（）。A.修理B.返工C.改建D.賠償損失E.支付違約金答案：ABCDE。當(dāng)建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定時(shí)，承包人應(yīng)承擔(dān)修理、返工、改建的責(zé)任，若給發(fā)包人造成損失還需賠償損失，若合同中有約定，還需支付違約金。5.關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，下列說(shuō)法正確的有（）。A.承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算B.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買受人C.建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)D.裝飾裝修工程的承包人，請(qǐng)求裝飾裝修工程價(jià)款就該裝飾裝修工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持，但裝飾裝修工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人的除外E.建設(shè)工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失答案：BCDE。承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為十八個(gè)月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B、C、D、E選項(xiàng)說(shuō)法均正確。三、案例分析題甲公司與乙公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，約定由乙公司承建甲公司的辦公樓，工程價(jià)款為5000萬(wàn)元，工期為12個(gè)月。合同簽訂后，乙公司按照約定進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，甲公司未按照合同約定及時(shí)提供施工所需的原材料，導(dǎo)致工程多次停工，工期延誤了3個(gè)月。同時(shí)，乙公司在施工過(guò)程中部分施工工藝不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)整改后工程最終通過(guò)了竣工驗(yàn)收。工程竣工后，甲公司以工程存在質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤為由，拒絕支付剩余的1000萬(wàn)元工程價(jià)款。乙公司則認(rèn)為工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲公司應(yīng)支付剩余價(jià)款，且工期延誤是由于甲公司未及時(shí)提供原材料所致。問(wèn)題：1.甲公司未按照合同約定及時(shí)提供原材料的行為是否構(gòu)成違約？應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？答案：甲公司未按照合同約定及時(shí)提供原材料的行為構(gòu)成違約。根據(jù)建設(shè)工程合同約定，發(fā)包人有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間和要求提供原材料等。甲公司的違約行為導(dǎo)致工程多次停工、工期延誤，甲公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙公司因停工、工期延誤等造成的損失，同時(shí)應(yīng)按照合同約定支付工程價(jià)款。2.乙公司部分施工工藝不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的行為是否構(gòu)成違約？應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？答案：乙公司部分施工工藝不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的行為構(gòu)成違約。雖然工程最終通過(guò)了竣工驗(yàn)收，但乙公司在施工過(guò)程中未按照合同約定的施工工藝進(jìn)行施工。乙公司應(yīng)承擔(dān)修理、返工等責(zé)任，在本案中乙公司已經(jīng)進(jìn)行了整改。若因該質(zhì)量問(wèn)題給甲公司造成了損失，乙公司還需賠償甲公司的損失。3.甲公司拒絕支付剩余工程價(jià)款的理由是否成立？為什么？答案：甲公