修水渠承攬協(xié)議書甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有修水渠的需求，乙方具備完成該工作的相應(yīng)資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方承攬修水渠事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述1.水渠位置及規(guī)格本協(xié)議所涉及的水渠位于[具體地點]，長度為[X]米，寬度為[X]米，深度為[X]米。水渠底部要求平整，采用[具體材質(zhì)]進行鋪設(shè)，厚度為[X]厘米，以確保水渠的穩(wěn)固性和防滲漏性能。水渠兩側(cè)需進行護坡處理，護坡高度為[X]米，采用[護坡材料及工藝]，坡度為[X]，以防止水渠兩側(cè)坍塌。2.水渠附屬設(shè)施水渠需設(shè)置進水口和出水口，進水口直徑為[X]厘米，出水口直徑為[X]厘米，均采用[特定材質(zhì)]制作，確保水流順暢。在水渠沿線每隔[X]米設(shè)置一個排水孔，排水孔直徑為[X]厘米，用于排除水渠內(nèi)多余的積水，排水孔需安裝濾網(wǎng)，防止雜物進入水渠。3.工程質(zhì)量標準乙方應(yīng)按照國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)水利工程建設(shè)標準和規(guī)范進行施工，確保水渠的質(zhì)量符合設(shè)計要求。水渠建成后，應(yīng)能承受正常的水流壓力，無滲漏、裂縫等質(zhì)量問題，保證水渠的使用壽命達到[X]年以上。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準和工期完成修水渠工作。在乙方施工過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為或施工質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方及時整改或采取補救措施。2.義務(wù)向乙方提供修水渠所需的相關(guān)資料，包括但不限于水渠的設(shè)計圖紙、地質(zhì)勘察報告等，確保資料的真實性和完整性。協(xié)助乙方辦理施工過程中所需的相關(guān)手續(xù)，如施工許可證等，并承擔因辦理手續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)費用。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在乙方完成施工后，及時組織驗收工作。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供相關(guān)資料和協(xié)助辦理手續(xù)。有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承攬費用。在施工過程中，如遇到不可抗力或甲方原因?qū)е率┕o法正常進行，有權(quán)要求甲方給予合理的工期順延或相應(yīng)的經(jīng)濟補償。2.義務(wù)具備完成本項修水渠工作所需的相應(yīng)資質(zhì)和技術(shù)能力，并向甲方提供相關(guān)證明文件。按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準、工期要求和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量和施工安全。自行組織施工所需的人員、設(shè)備和材料，并承擔相應(yīng)費用。在施工過程中，遵守國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等法律法規(guī)，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。定期向甲方匯報施工進度，接受甲方的監(jiān)督檢查，對甲方提出的意見和建議及時整改。在工程竣工后，負責清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。按照國家相關(guān)規(guī)定，對修水渠工程承擔保修責任，保修期為自工程竣工驗收合格之日起[X]年。在保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后[X]小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修，如乙方未按時維修，甲方有權(quán)自行維修，費用由乙方承擔。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本項修水渠工程的承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。上述費用為固定總價，包含乙方完成本協(xié)議約定的全部工作所需的成本、利潤、稅金及其他一切費用，除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成水渠主體工程的[X]%后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成全部工程并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.本項修水渠工程的工期自本協(xié)議簽訂之日起計算，總工期為[X]天。2.如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，工期相應(yīng)順延，乙方應(yīng)及時通知甲方并提供相關(guān)證明文件；如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，乙方應(yīng)承擔違約責任，每延誤一天，按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件，工期相應(yīng)順延，雙方互不承擔違約責任。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付承攬費用，每逾期一天，按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方未按照本協(xié)議約定提供相關(guān)資料或協(xié)助辦理手續(xù)，導(dǎo)致乙方無法正常施工，由此造成的工期延誤和經(jīng)濟損失由甲方承擔。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準進行施工，乙方應(yīng)負責無償返工直至達到質(zhì)量標準，如因返工造成工期延誤，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔工期延誤的違約責任。如乙方返工后仍不符合質(zhì)量標準，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方未按照本協(xié)議約定的工期完成施工，每延誤一天，按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。若乙方擅自將本協(xié)議項下的承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔因此給甲方造成的全部經(jīng)濟損失，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.