位停工合同范本甲方（發(fā)包方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方[項目名稱]工程建設(shè)需要，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方實施[具體工程內(nèi)容]位停工事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程概況工程名稱：[項目名稱]工程地點：[詳細地址]工程內(nèi)容：[具體說明位停工所涉及的工程范圍，例如某棟樓的特定樓層施工暫停，包括基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修工程等具體部位]工程規(guī)模：[建筑面積、層數(shù)等相關(guān)規(guī)模指標(biāo)]2.停工范圍明確位停工所涵蓋的具體施工區(qū)域、施工工序以及相關(guān)設(shè)備、材料等的停放和管理范圍。例如，自[停工起始日期]起，停止[具體施工工序名稱]的施工活動，涉及的施工設(shè)備[設(shè)備清單]原地停放，材料[材料清單]分類存放于指定地點，并做好防護措施。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方位停工的實施情況進行監(jiān)督檢查，要求乙方按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)進行操作。有權(quán)根據(jù)工程實際情況，對停工范圍、時間等提出合理的調(diào)整意見，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)按照本合同約定向乙方支付位停工相關(guān)費用。協(xié)助乙方辦理與位停工相關(guān)的手續(xù)，如協(xié)調(diào)相關(guān)部門批準(zhǔn)、提供必要的文件資料等。負責(zé)提供位停工期間施工場地的基本條件保障，如確保水電供應(yīng)、場地安全等，但因不可抗力或乙方原因?qū)е碌某?。（二）乙方?quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付位停工費用。在甲方未履行合同義務(wù)導(dǎo)致乙方損失時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。2.義務(wù)按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，負責(zé)位停工期間施工設(shè)備、材料等的妥善保管和維護，確保其安全、完好。位停工期間，應(yīng)安排必要的人員對施工現(xiàn)場進行巡查，防止發(fā)生安全事故和財產(chǎn)損失，并及時處理突發(fā)情況。根據(jù)甲方要求或工程實際需要，配合甲方完成與位停工相關(guān)的其他工作，如提供施工記錄、資料等。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將位停工范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方。三、費用及支付方式（一）費用計算1.停工期間人員費用乙方位停工期間留守的管理人員費用，按照每人每月[X]元的標(biāo)準(zhǔn)計算，共計[管理人員數(shù)量]人，每月費用為[X]元。乙方位停工期間留守的施工人員費用，按照每人每月[X]元的標(biāo)準(zhǔn)計算，共計[施工人員數(shù)量]人，每月費用為[X]元。2.設(shè)備租賃費用位停工期間租賃的施工設(shè)備，如塔吊、挖掘機、裝載機等，按照設(shè)備租賃合同約定的租金標(biāo)準(zhǔn)計算，每月租金共計[設(shè)備租賃費用明細]元。3.材料保管費用位停工期間對各類材料進行保管所需的費用，包括倉庫租賃、防護措施、看守人員等費用，按照每月[X]元的標(biāo)準(zhǔn)計算。4.其他費用與位停工相關(guān)的其他費用，如水電費（按照實際發(fā)生額計算）、通訊費（每月[X]元）等，根據(jù)實際支出情況另行結(jié)算。（二）費用總計經(jīng)雙方核算，位停工期間的費用總計為每月[X]元。（三）支付方式1.甲方應(yīng)在每月[支付日期]前，將上月位停工費用支付至乙方指定的銀行賬戶。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后[X]個工作日內(nèi)，向甲方提供合法有效的發(fā)票。四、工期及停工時間1.工期本工程原計劃總工期為[計劃工期天數(shù)]天，自[開工日期]起至[竣工日期]止。2.停工時間位停工時間自[停工起始日期]起，至甲方書面通知乙方復(fù)工之日止。如因不可抗力或甲方原因?qū)е峦９r間延長，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商調(diào)整相關(guān)費用及工期。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定支付位停工費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停位停工工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金。2.若甲方因自身原因?qū)е乱曳轿煌９て陂g遭受損失（如場地條件不具備、手續(xù)辦理延誤等），甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定妥善保管施工設(shè)備、材料等，導(dǎo)致其損壞、丟失的，乙方應(yīng)負責(zé)修復(fù)或賠償。2.若乙方擅自將位停工范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。3.若乙方未按照甲方要求或工程實際需要配合完成與位停工相關(guān)的工作，導(dǎo)致工程延誤或出現(xiàn)其他問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。六、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關(guān)法律法規(guī)。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。2.本合