修建隔斷協(xié)議書_第1頁
修建隔斷協(xié)議書_第2頁
修建隔斷協(xié)議書_第3頁
修建隔斷協(xié)議書_第4頁
修建隔斷協(xié)議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

修建隔斷協(xié)議書甲方(委托方):姓名:身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:乙方(受托方):公司名稱:統(tǒng)一社會信用代碼:法定代表人:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方有修建隔斷的需求,乙方具備提供相關修建服務的能力和資質,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方修建隔斷事宜達成如下協(xié)議:一、標的物或服務具體描述1.修建隔斷的位置:位于[詳細地址]。2.隔斷類型及規(guī)格類型:[具體隔斷類型,如玻璃隔斷、輕鋼龍骨隔斷等]。規(guī)格:高度為[X]米,長度為[X]米,厚度為[X]厘米。隔斷應采用[具體材質名稱]材質,確保質量堅固耐用,外觀符合甲方要求。玻璃隔斷的玻璃應具備[具體玻璃特性,如透明度、隔音效果等]特性;輕鋼龍骨隔斷的龍骨應符合[相關行業(yè)標準]標準。3.隔斷功能要求具備良好的隔音功能,能有效阻隔相鄰空間的聲音傳播,隔音效果應達到[具體隔音分貝標準]。具備一定的防火性能,符合[相關防火標準],以保障安全。隔斷表面應平整光滑,無明顯瑕疵、裂縫等質量問題,顏色應與甲方指定的[顏色名稱或色號]一致。4.其他特殊要求:[如有其他特殊要求,如隔斷需安裝特定的門窗、裝飾線條等,在此詳細說明]二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的修建工作進行監(jiān)督檢查,提出合理的意見和建議,要求乙方按照協(xié)議約定及相關標準進行施工。有權在乙方施工過程中,對不符合要求的部分要求乙方及時整改。根據(jù)《民法典》第七百七十七條規(guī)定,定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。甲方在乙方施工過程中,若因合理原因需要解除本協(xié)議,應提前[X]天通知乙方,并按照乙方已完成的工作量支付相應費用。2.義務按照本協(xié)議約定向乙方支付修建費用。向乙方提供修建隔斷所需的現(xiàn)場條件,包括但不限于場地清理、水電供應等,并確保施工現(xiàn)場具備施工安全條件。向乙方提供準確的隔斷設計圖紙或明確的設計要求,若因甲方提供的設計資料不準確、不完整導致乙方施工錯誤或延誤,甲方應承擔相應責任。根據(jù)《民法典》第七百八十一條規(guī)定,承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人應當驗收該工作成果。甲方應及時對乙方完成的階段性工作成果進行驗收,如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知乙方整改。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照協(xié)議約定支付修建費用。根據(jù)《民法典》第七百八十二條規(guī)定,定作人應當按照約定的期限支付報酬。對價款或者報酬的支付期限沒有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條第二項和第五項的規(guī)定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。乙方在完成一定階段的工作后,有權要求甲方支付相應階段的費用。在甲方未按照協(xié)議約定履行義務,如未按時提供施工條件、未支付費用等情況下,乙方有權暫停施工,并要求甲方承擔因此造成延誤的責任。2.義務按照本協(xié)議約定的標的物或服務具體描述及相關標準進行修建工作,確保工程質量符合要求。嚴格遵守施工安全規(guī)范,采取必要的安全防護措施,確保施工過程安全,因乙方原因造成的安全事故,由乙方承擔全部責任。自行組織具備相應資質和經(jīng)驗的施工人員進行施工,并向甲方提供施工人員的相關資質證明文件。按照協(xié)議約定的工期完成修建工作,若因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔違約責任,具體違約責任按照本協(xié)議“違約責任”條款執(zhí)行。在施工過程中,乙方應妥善保管施工現(xiàn)場的材料、設備等,因乙方保管不善造成的損失由乙方承擔。根據(jù)《民法典》第七百八十四條規(guī)定,承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應當承擔賠償責任。施工結束后,乙方應負責清理施工現(xiàn)場,將剩余材料、垃圾等清理干凈,恢復施工現(xiàn)場原狀。乙方應按照國家相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,為施工人員購買必要的保險,如工傷保險等,保障施工人員的權益。若因乙方未購買保險導致施工人員發(fā)生意外事故,乙方應承擔全部賠償責任。三、費用及支付方式1.修建費用:本協(xié)議修建隔斷的總費用為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。此費用為固定總價,包含乙方完成本協(xié)議約定的修建工作所需的全部費用,除因甲方提出的合理變更導致費用增加外,不因任何因素調整。2.支付方式合同簽訂后,甲方支付總費用的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。當乙方完成隔斷主體結構安裝,并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付總費用的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。隔斷全部修建完成,經(jīng)甲方最終驗收合格后,甲方支付剩余費用,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。3.支付憑證:乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,甲方在收到發(fā)票后[X]個工作日內(nèi)進行付款。四、工期1.開工日期:本協(xié)議生效后,乙方應在收到甲方預付款后的[X]個工作日內(nèi)安排施工人員進場施工,預計開工日期為[具體日期]。2.竣工日期:乙方應在開工日期起[X]個工作日內(nèi)完成全部修建工作,預計竣工日期為[具體日期]。如遇不可抗力因素或甲方提出的合理變更導致工期延誤,工期相應順延。乙方應在發(fā)生延誤情況后的[X]個工作日內(nèi)書面通知甲方,并提供相關證明文件。3.工期延誤:若因乙方原因未能按照本協(xié)議約定的工期完成修建工作,每延誤一天,乙方應按照總費用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方延誤工期超過[X]天,甲方有權解除本協(xié)議,乙方應退還甲方已支付的全部費用,并按照總費用的[X]%向甲方支付違約金。同時,乙方應承擔甲方因工期延誤而遭受的全部損失,包括但不限于甲方另行租賃場地的費用、甲方因隔斷未按時完成而導致的業(yè)務損失等。五、質量驗收1.驗收標準:隔斷的質量應符合本協(xié)議約定的標的物或服務具體描述中的各項標準,包括但不限于材質要求、規(guī)格要求、功能要求等。同時,應符合國家及地方現(xiàn)行的相關建筑工程質量驗收規(guī)范和標準。2.驗收程序在乙方完成隔斷主體結構安裝后,乙方應通知甲方進行中間驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)組織驗收。如驗收合格,雙方簽署中間驗收報告;如驗收不合格,乙方應按照甲方提出的整改意見進行整改,直至驗收合格。隔斷全部修建完成后,乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告,并提供相關竣工資料,包括但不限于施工圖紙、材料質量證明文件、施工記錄等。甲方應在收到申請報告后的[X]個工作日內(nèi)組織正式竣工驗收。驗收合格后,雙方簽署竣工驗收報告;如驗收不合格,乙方應負責無償返工,直至達到驗收標準,由此造成的工期延誤由乙方承擔違約責任。3.質量保修:乙方對修建的隔斷提供[X]年的質量保修服務。在質量保修期內(nèi),如因乙方施工質量問題導致隔斷出現(xiàn)損壞或故障,乙方應在接到甲方通知后的[X]個工作日內(nèi)免費進行維修或更換。若乙方未在規(guī)定時間內(nèi)履行保修義務,甲方有權自行委托第三方進行維修,費用由乙方承擔。質量保修期自竣工驗收合格之日起計算。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定按時支付費用,每逾期一天,應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付已完成工作量的費用及相應違約金。若因甲方原因導致乙方施工延誤或無法正常施工,甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失,包括但不限于乙方的停工損失、設備租賃費用、人工費用等。2.乙方違約責任如乙方未按照本協(xié)議約定的質量標準進行修建,乙方應負責無償返工,直至達到質量標準。如因返工導致工期延誤,乙方應按照本協(xié)議“工期延誤”條款承擔違約責任。若因乙方質量問題給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務,如未按時清理施工現(xiàn)場、未妥善保管甲方提供的材料等,乙方應向甲方支付違約金人民幣[X]元,并應在甲方要求的期限內(nèi)采取補救措施,消除違約行為造成的影響。若乙方未采取補救措施或補救措施不力,給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。七|、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論