拆除承攬協(xié)議書_第1頁
拆除承攬協(xié)議書_第2頁
拆除承攬協(xié)議書_第3頁
拆除承攬協(xié)議書_第4頁
拆除承攬協(xié)議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

付費下載

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

拆除承攬協(xié)議書甲方(定作人):姓名:身份證號碼:地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬人):名稱:統(tǒng)一社會信用代碼:法定代表人:地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方有拆除相關(guān)標的物的需求,乙方具備相應(yīng)的拆除承攬能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方進行拆除工作事宜達成如下協(xié)議:一、標的物或服務(wù)具體描述1.拆除標的物甲方委托乙方拆除位于[具體地址]的[建筑物名稱或其他標的物詳細名稱]。該標的物為[建筑物結(jié)構(gòu)類型,如磚混結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)等],建筑面積為[X]平方米,層數(shù)為[X]層。標的物內(nèi)包含[列舉內(nèi)部設(shè)施,如門窗、水電線路、管道等]。2.拆除范圍乙方負責拆除上述標的物的全部建筑結(jié)構(gòu)及附屬設(shè)施,包括但不限于建筑物的主體結(jié)構(gòu)、外墻裝飾、屋面防水、室內(nèi)隔墻、樓梯、電梯等,確保拆除工作徹底、干凈,達到甲方要求的拆除狀態(tài)。3.拆除后的清理工作拆除工作完成后,乙方需負責將拆除現(xiàn)場的建筑垃圾進行清理、分類,并運輸至甲方指定的垃圾處理場所。清理后的場地應(yīng)達到平整、干凈,無明顯建筑垃圾殘留的標準。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的拆除工作進行監(jiān)督檢查,提出合理的意見和建議。(如有需要,可列舉其他權(quán)利,如對拆除進度的知情權(quán)等)2.義務(wù)向乙方提供拆除標的物的相關(guān)資料,包括但不限于建筑物的設(shè)計圖紙、產(chǎn)權(quán)證明等,以便乙方了解拆除標的物的具體情況。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付報酬。協(xié)助乙方辦理拆除工作所需的相關(guān)手續(xù),如向有關(guān)部門報備拆除計劃等(若有需要)。在拆除工作進行期間,為乙方提供必要的工作條件,如協(xié)調(diào)周邊關(guān)系等(根據(jù)實際情況確定)。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付報酬。根據(jù)拆除工作的實際需要,合理安排施工人員和施工設(shè)備。在拆除工作過程中,如遇不可抗力或甲方原因?qū)е鹿ぷ鳠o法正常進行,有權(quán)要求甲方給予合理的工期順延或相應(yīng)的補償。2.義務(wù)具備從事拆除工作所需的資質(zhì)和專業(yè)技能,提供相關(guān)資質(zhì)證明文件,并確保施工人員具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書。(如有特殊要求,可列舉具體的資質(zhì)等級等)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范進行拆除工作,制定詳細的拆除施工方案,并報甲方備案。施工方案應(yīng)包括拆除工藝流程、安全保障措施、環(huán)境保護措施等內(nèi)容。負責拆除工作所需的全部設(shè)備、工具及材料的采購、運輸、保管和使用,并承擔相應(yīng)費用。確保設(shè)備、工具及材料符合安全標準和拆除工作要求。在拆除工作開始前,對拆除現(xiàn)場及周邊環(huán)境進行詳細勘察,制定安全防護措施,設(shè)置明顯的警示標志,確保拆除工作安全進行,避免對周邊人員和財產(chǎn)造成損害。安排專業(yè)的安全管理人員對拆除現(xiàn)場進行全程安全管理,對施工人員進行安全教育培訓,提高施工人員的安全意識和操作技能。如發(fā)生安全事故,應(yīng)立即采取措施進行救援,并承擔相應(yīng)的法律責任和經(jīng)濟損失。按照本協(xié)議約定的時間和質(zhì)量要求完成拆除工作,并確保拆除后的場地符合甲方要求。在拆除過程中,如發(fā)現(xiàn)拆除標的物存在與資料不符的情況或其他特殊問題時,應(yīng)及時通知甲方,并協(xié)商解決方案。對拆除過程中產(chǎn)生的噪音、粉塵等污染物進行有效控制,采取必要的環(huán)境保護措施,減少對周邊環(huán)境的影響。拆除工作完成后,按照環(huán)保要求對拆除現(xiàn)場進行恢復治理,達到環(huán)保標準后交付甲方。在拆除工作完成后,向甲方提供拆除工作的相關(guān)資料,包括拆除施工記錄、安全檢查記錄、環(huán)保監(jiān)測報告等。三、報酬及支付方式1.報酬雙方約定,本次拆除承攬工作的報酬為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。此報酬為固定總價,不因任何因素調(diào)整(除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外)。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi),甲方向乙方支付報酬總額的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。拆除工作完成并經(jīng)甲方驗收合格后[X]日內(nèi),甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)進場施工,并在[總工期天數(shù)]個工作日內(nèi)完成全部拆除工作及清理工作。2.如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤,乙方應(yīng)及時通知甲方,并提供相關(guān)證明文件。經(jīng)甲方確認后,工期相應(yīng)順延。3.如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一天,乙方應(yīng)按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的,乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。五、質(zhì)量標準及驗收1.質(zhì)量標準乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求進行拆除工作,確保拆除后的場地達到以下質(zhì)量標準:拆除后的建筑物結(jié)構(gòu)全部拆除,無殘留墻體、梁柱等結(jié)構(gòu)部件。拆除現(xiàn)場的建筑垃圾清理干凈,無明顯垃圾堆積,場地平整。拆除過程中對周邊環(huán)境的影響符合環(huán)保要求,無超標噪音、粉塵等污染情況。2.驗收拆除工作完成后,乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到驗收申請后[X]日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括拆除工作是否按照本協(xié)議約定的范圍、質(zhì)量標準完成,拆除現(xiàn)場是否清理干凈,建筑垃圾是否運輸至指定場所等。如驗收合格,雙方應(yīng)簽署驗收合格文件。如驗收不合格,乙方應(yīng)按照甲方的要求在規(guī)定時間內(nèi)進行整改,直至達到驗收標準。整改費用由乙方自行承擔。如因乙方整改不力導致甲方損失擴大的,乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。六、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付報酬,每逾期一天,應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權(quán)暫停拆除工作,并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的報酬及違約金。如因甲方逾期付款給乙方造成其他損失的,甲方應(yīng)承擔全部賠償責任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間、質(zhì)量標準或范圍完成拆除工作,每逾期一天,應(yīng)按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е虏鸪ぷ鞑环腺|(zhì)量標準,乙方應(yīng)負責無償返工直至達到標準,由此造成的工期延誤及甲方損失由乙方承擔全部賠償責任。3.若乙方在拆除工作過程中違反國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,導致發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事故,乙方應(yīng)承擔全部法律責任和經(jīng)濟損失。如因乙方事故給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。同時,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項,并按照報酬總額的[X]%向甲方支付違約金。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù),應(yīng)向?qū)Ψ街Ц秷蟪昕傤~的[X]%作為違約金。如因違約給對方造成損失的,違約方應(yīng)承擔全部賠償責任。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論