PAGE工程承攬合同免責(zé)協(xié)議甲方（定作人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承攬人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擬將[工程名稱]工程（以下簡稱“本工程”）交由乙方承攬，雙方經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百七十條至第七百八十七條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下免責(zé)協(xié)議，以資共同遵守。一、工程概況（一）工程名稱[工程名稱]（二）工程地點[具體工程地點]（三）工程內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范，完成本工程的[具體工程內(nèi)容，如建筑施工、設(shè)備安裝、裝修裝飾等]工作。2.具體工作范圍包括但不限于：[詳細(xì)列舉各項工作內(nèi)容，如基礎(chǔ)工程施工、主體結(jié)構(gòu)建設(shè)、水電安裝、門窗安裝等]。（四）工程期限本工程自[開工日期]開工，至[竣工日期]竣工，共計[工期天數(shù)]天。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。有權(quán)要求乙方按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和期限完成工程。對工程設(shè)計、施工方案等提出修改意見。2.義務(wù)按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項。在開工前，向乙方提供施工所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊的關(guān)系，為乙方施工創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。按照合同約定及時組織工程驗收。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照合同約定收取工程款項。對甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求等提出合理的修改建議。在施工過程中，有權(quán)要求甲方解決影響施工的相關(guān)問題。2.義務(wù)嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。按照合同約定的工期完成工程，不得擅自延誤工期。遵守施工現(xiàn)場的安全管理規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。對施工過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生，做到文明施工。三、免責(zé)條款（一）不可抗力免責(zé)1.因不可抗力事件（如地震、洪水、臺風(fēng)、戰(zhàn)爭、政府行為等）導(dǎo)致本工程無法正常進(jìn)行或造成工程損失的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。2.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)積極采取措施減少損失，因未采取合理措施導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，擴(kuò)大部分的損失由責(zé)任方承擔(dān)。3.因不可抗力事件導(dǎo)致工程工期延誤的，工期相應(yīng)順延。（二）甲方原因免責(zé)1.若因甲方未按照合同約定提供施工所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料、場地等，導(dǎo)致乙方無法正常施工或造成工程損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失，并相應(yīng)順延工期。2.因甲方提出不合理的設(shè)計變更、施工要求等，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題或工期延誤的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費用和損失。（三）第三方原因免責(zé)1.因第三方的原因（如供應(yīng)商提供的材料不合格、相鄰方的干擾等）導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行或造成工程損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。但乙方應(yīng)及時通知甲方，并協(xié)助甲方追究第三方的責(zé)任。2.若第三方的行為導(dǎo)致乙方施工人員人身傷害或財產(chǎn)損失的，由責(zé)任第三方承擔(dān)賠償責(zé)任，乙方不承擔(dān)責(zé)任。（四）乙方合理注意義務(wù)免責(zé)1.乙方在施工過程中已盡到合理的注意義務(wù)，但仍因不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)問題的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。2.對于乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求進(jìn)行施工，因設(shè)計本身存在缺陷導(dǎo)致工程質(zhì)量問題的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。但乙方應(yīng)及時向甲方提出書面意見。四、工程款項支付（一）合同價款本工程的合同總價款為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元（大寫：[大寫預(yù)付款金額]）。2.工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點]時，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的[進(jìn)度款比例]作為進(jìn)度款，即人民幣[進(jìn)度款金額]元（大寫：[大寫進(jìn)度款金額]）。3.工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在[驗收合格后付款期限]內(nèi)向乙方支付至合同總價款的[結(jié)算款比例]，即人民幣[結(jié)算款金額]元（大寫：[大寫結(jié)算款金額]）。4.剩余合同總價款的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期屆滿且無質(zhì)量問題后，甲方應(yīng)在[質(zhì)保金退還期限]內(nèi)無息支付給乙方。五、工程驗收（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)本工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求執(zhí)行。（二）驗收程序1.乙方完成工程施工后，應(yīng)自行組織內(nèi)部驗收。內(nèi)部驗收合格后，向甲方提交工程驗收申請報告。2.甲方收到乙方的驗收申請報告后，應(yīng)在[驗收期限]內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。3.驗收合格的，雙方簽署工程驗收報告；驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至驗收合格為止。整改期間的費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[逾期違約金比例]向乙方支付逾期違約金。逾期超過[逾期期限]的，乙方有權(quán)暫停施工，直至甲方支付款項及違約金。2.因甲方原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的費用。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照合同約定的工期完成工程，每逾期一日，應(yīng)按照合同總價款的[逾期違約金比例]向甲方支付逾期違約金。逾期超過[逾期期限]的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。2.若乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。因返工給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決1.本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.訴訟費用（包括但不限于案件受理費、律師費、鑒定費等）由敗訴方承擔(dān)。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程質(zhì)保期屆滿且雙方