2025年大學(xué)（工程造價）工程合同管理測試題及答案

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______第I卷（選擇題，共40分）答題要求：本卷共20小題，每小題2分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1.以下關(guān)于工程合同的說法，正確的是（）A.工程合同是諾成合同B.工程合同必須采用書面形式C.工程合同主體只能是法人D.工程合同是單務(wù)合同答案：B2w.建設(shè)工程施工合同的標的是（）A.工程項目B.勞務(wù)C.工作成果D.貨物答案：A3.合同法律關(guān)系的客體不包括（）A.物B.行為C.智力成果D.當事人答案：D4.下列屬于要約的是（）A.招標公告B.投標文件C.中標通知書D.拍賣公告答案：B5.承諾生效時，合同（）A.成立B.生效C.履行D.變更答案：A6.合同當事人一方違約后，守約方要求其承擔繼續(xù)履行的違約責任，在下列哪些情況下人民法院對守約方的請求不予支持（）A.違約方所負債務(wù)為非金錢債務(wù)B.債務(wù)的標的不適于強制履行C.繼續(xù)履行費用過高D.違約方已支付違約金或賠償損失答案：BC7.下列情形中，當事人可以解除合同的是（）A.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的B.當事人一方遲延履行主要債務(wù)C.當事人一方有違約行為D.當事人一方經(jīng)營狀況嚴重惡化答案：A8.合同變更的必要條件有（）A.當事人協(xié)商一致B.有合法的變更事由C.變更內(nèi)容明確D.經(jīng)法院判決答案：ABC9.工程合同價款調(diào)整的原因不包括（）A.法律法規(guī)變化B.工程變更C.市場價格波動D.承包人私自變更設(shè)計答案：D10.以下關(guān)于工程預(yù)付款的說法，錯誤的是（）A.預(yù)付款是發(fā)包人為幫助承包人解決施工準備階段的資金周轉(zhuǎn)問題而提前支付的一筆款項B.預(yù)付款一般是根據(jù)工程合同總金額的一定比例支付C.預(yù)付款在工程進度款中按比例扣回D.預(yù)付款可以不用扣回答案：D11.工程進度款支付的方式不包括（）A.按月結(jié)算B.按季結(jié)算C.分段結(jié)算D.竣工后一次結(jié)算答案：B12.下列關(guān)于工程質(zhì)量保證金的說法，正確的是（）A.質(zhì)量保證金一般為工程合同價款的3%-5%B.質(zhì)量保證金在工程竣工驗收合格后一次性返還C.質(zhì)量保證金可以用銀行保函替代D.質(zhì)量保證金不能從工程款中扣除答案：AC13.因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠跁r，承包人（）A.只能要求工期順延B.只能要求費用增加C.可以要求工期順延和費用增加D.不能要求任何補償答案：C14.工程合同爭議解決方式不包括（）A.和解B.調(diào)解C.仲裁D.投訴答案：D15.下列關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，正確的是（）A.仲裁協(xié)議必須是書面形式B.仲裁協(xié)議可以在糾紛發(fā)生后簽訂C.仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)必須明確、唯一D.仲裁協(xié)議一經(jīng)簽訂，不得變更答案：ABC16.下列關(guān)于訴訟時效的說法，正確的是（）A.向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年B.訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算C.訴訟時效中斷的，從中斷時起，訴訟時效期間重新計算D.訴訟時效中止的，從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續(xù)計算答案：ABCD17.以下屬于無效合同的是（）A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.損害社會公共利益答案：ABCD18.合同履行的原則包括（）A.全面履行原則B.誠實信用原則C.公平合理原則D.情勢變更原則答案：ABCD19.下列關(guān)于工程合同風(fēng)險的說法，正確的是（）A.工程合同風(fēng)險包括業(yè)主風(fēng)險和承包商風(fēng)險B.業(yè)主風(fēng)險主要有政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險等C.承包商風(fēng)險包括技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等D.合同風(fēng)險可以通過合理的風(fēng)險管理措施降低答案：ABCD20.工程合同文件的組成包括（）A.合同協(xié)議書B.中標通知書C.投標文件D.技術(shù)標準和要求答案：ABCD第II卷（非選擇題，共60分）簡答題（共20分）答題要求：請簡要回答以下問題，每題10分。1.簡述工程合同訂立的程序。2.簡述工程合同價款調(diào)整的情形及調(diào)整方法。案例分析題（共20分）答題要求：閱讀以下案例，回答問題，每題10分。某建設(shè)單位與施工單位簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定：工程價款為5000萬元，工期為300天，質(zhì)量標準為合格。合同簽訂后，施工單位按照合同約定組織施工。在施工過程中，發(fā)生了以下事件：事件一：因建設(shè)單位提供的圖紙延誤，導(dǎo)致工程停工l0天。事件二：施工單位在基礎(chǔ)施工時，發(fā)現(xiàn)地下文物，導(dǎo)致工程停工15天。事件三：因不可抗力因素，導(dǎo)致工程停工20天。事件四：施工單位為了趕工期，自行增加了施工人員和設(shè)備，導(dǎo)致費用增加50萬元。1.分別分析上述事件中建設(shè)單位和施工單位應(yīng)承擔的責任。2.若合同中約定，因建設(shè)單位原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一天，建設(shè)單位應(yīng)支付施工單位違約金1萬元；因施工單位原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一天施工單位應(yīng)支付建設(shè)單位違約金1萬元。計算施工單位可獲得的工期順延天數(shù)及費用補償金額。論述題（共10分）答題要求：結(jié)合工程合同管理的相關(guān)理論，論述加強工程合同風(fēng)險管理的重要性及措施。材料分析題（共10分）答題要求：閱讀以下材料，回答問題。材料：某工程合同約定，工程竣工驗收合格后，發(fā)包人支付工程尾款，并退還質(zhì)量保證金。工程竣工后，發(fā)包人以工程存在質(zhì)量問題為由，拒絕支付工程尾款和退還質(zhì)量保證金。承包人認為工程質(zhì)量問題是由于發(fā)包人提供的材料不合格導(dǎo)致的，與自己無關(guān)。雙方為此發(fā)生爭議。1.分析該爭議中雙方的觀點是否合理。2.若通過訴訟解決該爭議，法院應(yīng)如何判決？答案：1.工程合同訂立程序：首先是要約邀請，如招標公告等；然后是要約，如投標文件；接著是承諾，如中標通知書發(fā)出時生效。之后簽訂合同協(xié)議書等，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.價款調(diào)整情形及方法：法律法規(guī)變化，按相關(guān)規(guī)定調(diào)整；工程變更，按變更后的工程量和單價調(diào)整；市場價格波動，可采用造價信息差額調(diào)整法等。案例分析：事件一建設(shè)單位承擔責任，應(yīng)順延工期10天；事件二建設(shè)單位承擔責任，順延工期15天；事件三雙方各自承擔損失，工期順延20天；事件四施工單位自行承擔費用?？身樠庸て?5天，費用補償10