建筑施工合同終止責(zé)任合同協(xié)議甲、乙雙方于____年____月____日簽訂了關(guān)于____（項目名稱）的《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：____），合同編號：____）?，F(xiàn)因____（填寫合同終止原因，例如：工程已按合同約定竣工驗收合格/雙方協(xié)商一致/發(fā)包人原因/承包人原因/不可抗力等原因），雙方同意終止原施工合同。為明確合同終止后的相關(guān)責(zé)任與權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條合同終止確認(rèn)雙方確認(rèn)，原《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：____）自____年____月____日（或根據(jù)具體情況約定其他終止時間節(jié)點）起正式終止。本協(xié)議是原合同終止后的后續(xù)責(zé)任處理安排，與原合同具有同等法律效力。第二條工程現(xiàn)狀與驗收1.雙方確認(rèn)，截至合同終止時，工程實際完成情況如下：____（詳細(xì)描述工程形象進(jìn)度）。2.工程驗收將依據(jù)原合同附件《技術(shù)文件》中的約定標(biāo)準(zhǔn)、國家及地方現(xiàn)行有關(guān)工程建設(shè)及驗收的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行。3.原合同約定的竣工驗收程序仍然適用。承包人應(yīng)在滿足驗收條件時，向發(fā)包人提交竣工驗收申請報告及完整的竣工資料。發(fā)包人應(yīng)在收到申請后____日內(nèi)，組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收。驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)出具《竣工驗收報告》；驗收不合格的，發(fā)包人應(yīng)出具書面意見，說明不合格原因及要求整改的具體內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，承包人應(yīng)在____日內(nèi)完成整改，并重新申請驗收。第三條工程結(jié)算1.本協(xié)議項下的工程結(jié)算范圍為本協(xié)議第二條約定的工程完成部分（或根據(jù)具體情況約定具體范圍）。2.工程結(jié)算依據(jù)：(1)原施工合同中關(guān)于工程量計算、計價方式、支付條款等相關(guān)約定；(2)經(jīng)雙方確認(rèn)的工程量清單及預(yù)算文件；(3)雙方簽署的工程變更簽證單、現(xiàn)場指令、確認(rèn)函等；(4)材料設(shè)備認(rèn)價單及發(fā)票；(5)已支付進(jìn)度款憑證；(6)竣工驗收報告（或驗收合格證明）；(7)其他與結(jié)算相關(guān)的文件。3.結(jié)算程序：承包人應(yīng)在____年____月____日前，根據(jù)本協(xié)議第二條約定的驗收結(jié)果和上述結(jié)算依據(jù)，編制詳細(xì)的工程結(jié)算報告，并提交給發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)在收到結(jié)算報告后____日內(nèi)完成審核，并書面通知承包人審核結(jié)果。如雙方對結(jié)算金額無異議，則結(jié)算金額確認(rèn)；如有異議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可委托雙方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價鑒定，鑒定結(jié)論作為最終結(jié)算依據(jù)。結(jié)算最終確認(rèn)時間為____年____月____日。第四條付款1.經(jīng)雙方確認(rèn)，根據(jù)本協(xié)議第三條最終結(jié)算的工程總價款為人民幣____元（大寫：____元整）。2.發(fā)包人已支付承包人的款項累計為人民幣____元（大寫：____元整），其中包括____（列明付款階段和金額）。3.扣除已支付款項后，發(fā)包人尚需向承包人支付的款項為人民幣____元（大寫：____元整）。4.支付條件：發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的、經(jīng)雙方確認(rèn)（或經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)確認(rèn)）的結(jié)算報告及完整的發(fā)票后____日內(nèi)，將上述應(yīng)付尾款支付至承包人指定的以下銀行賬戶：開戶名：____開戶行：____賬號：____5.支付延遲：若發(fā)包人未能按本條約定時間支付款項，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的____‰向承包人支付違約金。逾期超過____日的，承包人有權(quán)暫停施工（或根據(jù)原合同約定行使其他權(quán)利）。第五條質(zhì)量保證與保修1.經(jīng)雙方確認(rèn)驗收合格的工程部分，其質(zhì)量符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，承包人對該部分工程的質(zhì)量承擔(dān)最終責(zé)任。2.本項目的缺陷責(zé)任期自工程竣工驗收合格之日起計算，期限為____年。3.在缺陷責(zé)任期內(nèi)，對于工程出現(xiàn)的屬于承包人施工原因造成的質(zhì)量缺陷，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修、返工，直至達(dá)到合同約定及國家標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。發(fā)包人有權(quán)要求承包人履行保修義務(wù)，承包人不得無理拒絕。4.因發(fā)包人使用不當(dāng)或其他非承包人原因造成的質(zhì)量缺陷，承包人仍應(yīng)提供維修服務(wù)，但費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。5.除缺陷責(zé)任期外的保修期按原合同約定執(zhí)行。保修期內(nèi)，承包人繼續(xù)承擔(dān)保修責(zé)任，具體按照原合同關(guān)于保修條款的約定執(zhí)行。第六條資料移交1.承包人應(yīng)在工程竣工驗收合格后____日內(nèi)，將以下竣工資料移交發(fā)包人：(1)竣工圖及設(shè)計變更文件；(2)竣工報告、竣工驗收報告；(3)工程質(zhì)量檢測報告、功能性試驗報告；(4)材料、設(shè)備合格證、檢測報告；(5)施工記錄、質(zhì)量檢驗記錄；(6)變更、簽證、索賠等相關(guān)文件；(7)保修書；(8)其他雙方約定的文件。2.發(fā)包人應(yīng)在收到上述資料后____日內(nèi)予以簽收確認(rèn)。雙方各保存____套完整的竣工資料。3.承包人應(yīng)向發(fā)包人提供完整的竣工資料電子版____套。第七條未完工程與材料設(shè)備處理1.（若存在未完工程，需約定）：本協(xié)議終止時，尚有____（具體描述未完工程）未完成。雙方同意，____（約定由發(fā)包人組織繼續(xù)施工，或承包人負(fù)責(zé)保護(hù)，或暫停施工等）。相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)方式為：____。2.（關(guān)于承包人已進(jìn)場材料設(shè)備）：承包人已采購并運(yùn)至施工現(xiàn)場，但尚未投入使用的材料、設(shè)備（主要指____），其所有權(quán)仍歸承包人所有。發(fā)包人有權(quán)在____條件下收回該部分材料設(shè)備，并應(yīng)支付給承包人人民幣____元（大寫：____元整）作為補(bǔ)償（或根據(jù)實際情況約定補(bǔ)償方式）。承包人應(yīng)在發(fā)包人提出收回要求后____日內(nèi)，配合辦理移交手續(xù)，并確保材料設(shè)備的完好（合理損耗除外）。如發(fā)包人不收回，則繼續(xù)按原約定保管，保管費(fèi)用由____承擔(dān)。3.（關(guān)于發(fā)包人提供的材料設(shè)備）：發(fā)包人此前提供給承包人用于本工程的材料設(shè)備，尚未使用的，按原合同約定處理，即：____。第八條安全責(zé)任合同終止后，承包人對其承包范圍內(nèi)已完工程及未完工程（若有）的現(xiàn)場繼續(xù)承擔(dān)安全管理和防護(hù)責(zé)任，直至將現(xiàn)場完全清理并交還發(fā)包人為止。發(fā)包人應(yīng)對其管理區(qū)域的安全負(fù)責(zé)。雙方應(yīng)繼續(xù)履行原合同中關(guān)于安全生產(chǎn)的約定，直至工程實體風(fēng)險完全轉(zhuǎn)移。第九條違約責(zé)任除本協(xié)議已有約定外，雙方還應(yīng)繼續(xù)遵守原施工合同中關(guān)于合同終止、違約責(zé)任等條款的約定。任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十條爭議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向____（選擇：人民法院或仲裁委員會，并寫明具體名稱，如：XX市XX區(qū)人民法院或XX建設(shè)工程合同仲裁委員會）提起訴訟（或仲裁）。第十一條通知雙方在本協(xié)議首頁載明的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何一方變更上述信息，應(yīng)提前____日書面通知對方。通過書面、傳真、電子郵件等方式發(fā)送給上述地址或聯(lián)系人的通知，視為有效送達(dá)。第十二條其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括：____（列明附件名稱）。3.本協(xié)議自雙方授權(quán)