建設(shè)工程施工合同糾紛要素式起訴狀模板，范例清晰易懂一、模板說明（清晰范例導(dǎo)向，新手也能上手）本模板為建設(shè)工程施工合同糾紛通用要素式起訴狀，以“清晰范例+簡(jiǎn)化表述”為核心，覆蓋工程款拖欠、質(zhì)保金返還、工期違約、質(zhì)量爭(zhēng)議等高頻糾紛場(chǎng)景，適配承包人、發(fā)包人、實(shí)際施工人等各類主體。模板嚴(yán)格遵循《民法典》及建設(shè)工程相關(guān)司法解釋，摒棄復(fù)雜專業(yè)術(shù)語(yǔ)，每個(gè)填寫項(xiàng)均搭配具象范例，明確填寫標(biāo)準(zhǔn)與范圍，同時(shí)保持文書合法性與規(guī)范性。核心優(yōu)勢(shì)：1.范例具象易懂：關(guān)鍵填寫項(xiàng)均附直白范例，避免“不知如何填”的困擾，如工程名稱、付款節(jié)點(diǎn)、違約事由等均有明確參考；2.結(jié)構(gòu)清晰規(guī)整：按“當(dāng)事人-管轄法院-訴訟請(qǐng)求-事實(shí)理由-證據(jù)清單”邏輯劃分，層級(jí)分明，便于快速梳理內(nèi)容；3.表述簡(jiǎn)潔合規(guī)：剔除冗余法律術(shù)語(yǔ)，用通俗語(yǔ)言傳遞核心訴求，同時(shí)兼顧法院文書格式要求，無(wú)形式瑕疵；4.適配性強(qiáng)且純凈：可根據(jù)實(shí)際糾紛類型增刪條款，無(wú)捆綁插件、無(wú)隱藏付費(fèi)項(xiàng)，下載后可直接編輯、打印，兼容主流辦公軟件。使用須知：1.范例參考適配：模板中“（范例：XXX）”內(nèi)容為填寫參考，需替換為實(shí)際信息，不可直接沿用；2.按需增刪條款：無(wú)對(duì)應(yīng)糾紛情形（如質(zhì)量爭(zhēng)議、第二被告）時(shí)，直接刪除相關(guān)條款，避免冗余；3.證據(jù)對(duì)應(yīng)范例：按證據(jù)清單提示收集材料，確保每份訴求都有對(duì)應(yīng)證據(jù)支撐；4.信息準(zhǔn)確無(wú)誤：金額、日期、主體名稱等關(guān)鍵信息需與證據(jù)原件一致，大小寫金額嚴(yán)格核對(duì)，避免筆誤。二、民事起訴狀（要素式·清晰范例版）（一）當(dāng)事人信息（范例指引，精準(zhǔn)填寫無(wú)誤差）填寫提示：自然人按身份證信息填寫，法人按營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息填寫，確保姓名/名稱、住址/住所與證件一致。1.原告（權(quán)利主張方，如施工方、實(shí)際施工人）主體類型：□自然人（實(shí)際施工人）□法人/其他組織（施工企業(yè)、分包單位）□自然人填寫（范例參考）：姓名：____________________（范例：張三）性別：______（范例：男）公民身份號(hào)碼：____________________（范例：11010119XXXXXX1234）住址：____________________（范例：北京市朝陽(yáng)區(qū)XX小區(qū)3號(hào)樓5單元101室，精確至門牌號(hào)）聯(lián)系電話：____________________（范例：138XXXX5678）備用電話：____________________（范例：139XXXX9012，留存兩個(gè)有效號(hào)碼）身份說明：____________________（范例：案涉XX小區(qū)住宅樓工程實(shí)際施工人，自籌資金、組織人員完成全部施工任務(wù)）□法人/其他組織填寫（范例參考）：?jiǎn)挝幻Q：____________________（范例：北京XX建筑工程有限公司，與公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照完全一致）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________（范例：91110105XXXXXXXXXX，從營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)制）住所：____________________（范例：北京市海淀區(qū)XX街道XX大廈8層802室）法定代表人：____________________（范例：李四）職務(wù)：____________________（范例：總經(jīng)理）聯(lián)系電話：____________________（范例：137XXXX3456）施工資質(zhì)：____________________（范例：建筑工程施工總承包三級(jí)，證書編號(hào)：D211XXXXXXX，無(wú)資質(zhì)則填“無(wú)”）委托代理人（如有，范例參考）：姓名：____________________（范例：王五）身份證號(hào)/執(zhí)業(yè)證號(hào)：____________________（范例：11010119XXXXXX5678/110XXXXXXX）聯(lián)系電話：____________________（范例：136XXXX7890）代理權(quán)限：____________________（范例：一般授權(quán)，代為立案、舉證、庭審發(fā)言；或特別授權(quán)，含代為和解、變更訴訟請(qǐng)求）2.被告（責(zé)任承擔(dān)方，如發(fā)包人、總包方）填寫提示：工程款糾紛優(yōu)先列發(fā)包人為被告，轉(zhuǎn)包/分包糾紛可列轉(zhuǎn)包人、發(fā)包人為共同被告，明確責(zé)任性質(zhì)。第一被告（核心責(zé)任方，范例參考）：主體類型：□自然人（發(fā)包人、轉(zhuǎn)包人）□法人/其他組織（發(fā)包方、總包方）責(zé)任性質(zhì)：____________________（范例：發(fā)包人，拖欠案涉工程尾款及質(zhì)保金；或總包方，違法分包后拖欠工程款）□法人/其他組織填寫（常見情形，范例參考）：?jiǎn)挝幻Q：____________________（范例：北京XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________（范例：91110106XXXXXXXXXX）住所：____________________（范例：北京市豐臺(tái)區(qū)XX路XX號(hào)）法定代表人：____________________（范例：趙六）聯(lián)系電話：____________________（范例：135XXXX4321）□自然人填寫（范例參考）：姓名：____________________（范例：孫七）公民身份號(hào)碼：____________________（范例：11010219XXXXXX8901）住址：____________________（范例：北京市西城區(qū)XX胡同15號(hào)）聯(lián)系電話：____________________（范例：134XXXX6543）第二被告（連帶責(zé)任人，無(wú)則刪除，范例參考）：名稱/姓名：____________________（范例：北京XX建設(shè)集團(tuán)有限公司）身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________（范例：91110107XXXXXXXXXX）住址/住所：____________________（范例：北京市東城區(qū)XX大街XX號(hào)）連帶依據(jù)：____________________（范例：案涉工程總包方，違法分包給原告，應(yīng)承擔(dān)連帶付款責(zé)任；或發(fā)包人，在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任）3.第三人（按需添加，無(wú)則刪除，范例參考）名稱/姓名：____________________（范例：北京XX工程監(jiān)理有限公司）身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________（范例：91110108XXXXXXXXXX）住址/住所：____________________（范例：北京市石景山區(qū)XX路XX大廈10層）關(guān)聯(lián)理由：____________________（范例：案涉工程監(jiān)理單位，持有施工全過程監(jiān)理記錄及驗(yàn)收意見，可佐證工程質(zhì)量及施工進(jìn)度）（二）管轄法院（范例清晰，規(guī)避管轄錯(cuò)誤）填寫提示：建設(shè)工程糾紛適用專屬管轄，優(yōu)先按合同約定，無(wú)約定則填工程所在地法院，精確至區(qū)縣法院?！跫s定管轄（范例參考）：本案由____________________人民法院管轄（范例：北京市海淀區(qū)人民法院）。依據(jù)《建設(shè)工程施工合同》第______條（范例：第15條）約定，該約定不違反專屬管轄規(guī)定，合法有效（附合同對(duì)應(yīng)條款頁(yè)作為依據(jù)）。□法定管轄（范例參考）：本案由案涉____________________工程（范例：北京市海淀區(qū)XX小區(qū)1-5號(hào)樓住宅樓工程，全稱+精確地點(diǎn)）所在地____________________人民法院管轄（范例：北京市海淀區(qū)人民法院，附施工許可證或工程備案表佐證工程位置）。（三）訴訟請(qǐng)求（明確具體，范例指引無(wú)歧義）填寫提示：訴求需可執(zhí)行，金額大小寫一致，每項(xiàng)訴求均說明依據(jù)，避免模糊表述，參考范例細(xì)化內(nèi)容。1.判令第一被告向原告支付欠付工程款人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（范例：小寫：500000.00，大寫：人民幣伍拾萬(wàn)元整；分項(xiàng)：合同內(nèi)工程款450000元、增項(xiàng)工程款50000元，附核算明細(xì)）；2.判令第一被告向原告支付逾期付款利息（以__________元為基數(shù)（范例：500000元），按□合同約定______%年利率（范例：6%）□全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)算，自______年____月____日（范例：2024年1月15日，應(yīng)付未付之日）起至款項(xiàng)實(shí)際清償之日止，暫計(jì)至起訴日______年____月____日（范例：2025年10月20日）為人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（范例：小寫：28000.00，大寫：人民幣貳萬(wàn)捌仟元整）），依據(jù)《建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋（一）》第二十六條；3.□判令第一被告向原告支付違約金人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（范例：小寫：50000.00，大寫：人民幣伍萬(wàn)元整），違約事由：____________________（范例：未按合同約定支付工程進(jìn)度款，逾期6個(gè)月），依據(jù)《建設(shè)工程施工合同》第______條（范例：第12條）及《民法典》第五百七十七條；（無(wú)則刪除）4.□判令第一被告返還工程質(zhì)量保證金人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（范例：小寫：25000.00，大寫：人民幣貳萬(wàn)伍仟元整），案涉工程于______年____月____日（范例：2023年10月20日）驗(yàn)收合格，約定質(zhì)保期______年（范例：1年），現(xiàn)已屆滿，工程無(wú)質(zhì)量爭(zhēng)議；（無(wú)則刪除）5.□判令原告對(duì)案涉____________________工程（范例：北京市海淀區(qū)XX小區(qū)1-5號(hào)樓住宅樓工程）折價(jià)、拍賣的價(jià)款，在人民幣_(tái)_________元（小寫）（范例：500000.00元）范圍內(nèi)享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)（工程于______年____月____日竣工/交付，范例：2023年10月20日，行使期限未超過18個(gè)月）；（無(wú)則刪除）6.□判令第二被告對(duì)上述第1-5項(xiàng)款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；（無(wú)則刪除）7.判令本案案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)（如有）等全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。訴訟請(qǐng)求總金額：人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（范例：小寫：578000.00，大寫：人民幣伍拾柒萬(wàn)捌仟元整，大小寫嚴(yán)格核對(duì)，無(wú)涂改）。（四）事實(shí)與理由（邏輯清晰，范例引導(dǎo)，貼合庭審表述）填寫提示：按“合同簽訂-施工履行-驗(yàn)收結(jié)算-爭(zhēng)議產(chǎn)生”順序撰寫，結(jié)合范例補(bǔ)充具體細(xì)節(jié)，客觀陳述事實(shí)，突出被告違約行為。______年____月____日（范例：2022年3月10日），原告與第一被告簽訂《____________________建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)：__________，范例：JS-2022-0310），約定原告承接第一被告發(fā)包/轉(zhuǎn)包的位于____________________（范例：北京市海淀區(qū)XX街道XX地塊）的____________________工程（范例：XX小區(qū)1-5號(hào)樓住宅樓工程），承包范圍為____________________（范例：主體結(jié)構(gòu)施工、水電安裝、屋面防水及室內(nèi)粗裝），承包方式為□固定總價(jià)（范例：200萬(wàn)元）□固定單價(jià)□按實(shí)結(jié)算，合同總價(jià)人民幣_(tái)_________元，工期自______年____月____日（范例：2022年3月15日）起至______年____月____日（范例：2023年10月15日）止，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，工程款支付節(jié)點(diǎn)為：____________________（范例：進(jìn)場(chǎng)施工后7日內(nèi)支付30%預(yù)付款即60萬(wàn)元，主體結(jié)構(gòu)封頂后支付40%進(jìn)度款即80萬(wàn)元，竣工驗(yàn)收合格后支付25%尾款即50萬(wàn)元，剩余5%即10萬(wàn)元作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無(wú)息返還）。合同簽訂后，原告于______年____月____日（范例：2022年3月15日）按約定組織人員、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工，嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范完成全部施工任務(wù)。施工過程中，原告留存了完整的施工日志、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單等資料，無(wú)任何違約行為。施工期間，因第一被告要求增加小區(qū)綠化配套設(shè)施（范例：明確增項(xiàng)事由，如變更設(shè)計(jì)、增加施工內(nèi)容），雙方于______年____月____日（范例：2023年5月20日）簽訂《工程簽證單》（編號(hào)：__________，范例：QZ-2023-0520），由雙方及監(jiān)理單位簽字蓋章確認(rèn)，增項(xiàng)工程款為人民幣_(tái)_________元（范例：5萬(wàn)元），原告已按簽證要求完成全部增項(xiàng)施工，相關(guān)費(fèi)用已實(shí)際產(chǎn)生。______年____月____日（范例：2023年10月20日），原告按合同約定向第一被告提交完整的竣工驗(yàn)收資料，第一被告組織原告、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為合格，并出具《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（編號(hào)：__________，范例：YS-2023-1020）。原告于驗(yàn)收合格當(dāng)日向第一被告交付案涉工程，第一被告已將房屋對(duì)外銷售并交付業(yè)主使用（補(bǔ)充說明：若被告拖延驗(yàn)收，可寫“第一被告無(wú)正當(dāng)理由拖延驗(yàn)收，依據(jù)司法解釋規(guī)定，案涉工程以原告提交驗(yàn)收資料之日為竣工日期”；若擅自使用，可寫“第一被告擅自使用工程，依法視為驗(yàn)收合格”）。______年____月____日（范例：2023年11月5日），原告向第一被告提交完整的工程結(jié)算資料（申報(bào)結(jié)算金額：人民幣_(tái)_________元，范例：205萬(wàn)元），并通過EMS郵寄送達(dá)（快遞單號(hào)：__________，范例：100XXXX56789），第一被告于______年____月____日（范例：2023年11月7日）簽收。依據(jù)合同約定，第一被告應(yīng)于收到結(jié)算資料后______日內(nèi)（范例：30日）完成審核并支付剩余工程款，但第一被告僅于______年____月____日（范例：2022年4月1日）支付預(yù)付款60萬(wàn)元、______年____月____日（范例：2023年8月10日）支付進(jìn)度款80萬(wàn)元，合計(jì)支付140萬(wàn)元，剩余工程款50萬(wàn)元經(jīng)原告多次通過電話、書面函件（附催款函及EMS送達(dá)記錄）催收，第一被告均以資金周轉(zhuǎn)困難為由拖延支付，拒不履行付款義務(wù)。（質(zhì)量爭(zhēng)議補(bǔ)充，無(wú)則刪除，范例參考）______年____月____日（范例：2024年5月10日），第一被告以案涉工程墻面出現(xiàn)裂縫為由拒付工程款，原告核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，該裂縫系第一被告后期裝修破壞墻面基層導(dǎo)致，與原告施工質(zhì)量無(wú)關(guān)，原告已出具第三方工程質(zhì)量鑒定報(bào)告（編號(hào)：__________，范例：JD-2024-0515）佐證，第一被告仍以此為由拖欠款項(xiàng)；或原告已按約定完成墻面修復(fù)工作，產(chǎn)生整改費(fèi)用__________元（范例：2萬(wàn)元），第一被告拒不承擔(dān)該費(fèi)用。另，案涉工程質(zhì)保期已于______年____月____日（范例：2024年10月20日）屆滿，原告已全面履行質(zhì)保期內(nèi)的保修義務(wù)（附維修記錄及業(yè)主確認(rèn)單），第一被告未提出任何質(zhì)量異議，卻拒不返還質(zhì)量保證金人民幣_(tái)_________元（范例：10萬(wàn)元）。第一被告的行為已構(gòu)成根本違約，嚴(yán)重侵害原告合法權(quán)益，為維護(hù)自身權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及建設(shè)工程相關(guān)司法解釋規(guī)定，特訴至貴院，懇請(qǐng)依法支持原告全部訴訟請(qǐng)求。（五）證據(jù)清單（分類清晰，范例標(biāo)注，便于舉證）填寫提示：按類別歸集證據(jù)，每份證據(jù)注明來(lái)源及證明目的，參考范例補(bǔ)充具體信息，確保證據(jù)鏈完整。1.主體及合同關(guān)系證據(jù)（證明原被告身份適格、合同成立有效）（1）原告身份證復(fù)印件/營(yíng)業(yè)執(zhí)照、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證（證明原告主體資格）；（2）被告工商登記信息/身份證復(fù)印件（證明被告主體資格）；（3）《建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議、《工程簽證單》（原件，證明雙方存在合同關(guān)系及增項(xiàng)事實(shí)，范例：合同編號(hào)JS-2022-0310，簽證單編號(hào)QZ-2023-0520）；（4）委托代理手續(xù)（授權(quán)委托書、代理人身份證/執(zhí)業(yè)證復(fù)印件，如有）；（5）實(shí)際施工人身份佐證（施工日志、工人工資發(fā)放記錄，如有）。2.施工及驗(yàn)收證據(jù)（證明原告按約施工、工程驗(yàn)收合格）（1）開工報(bào)告、施工日志（記錄施工進(jìn)度及工序，范例：2022年3月15日至2023年10月15日施工日志）；（2）隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄（三方簽字確認(rèn)，證明施工質(zhì)量合格）；（3）材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、材料合格證（證明施工材料符合標(biāo)準(zhǔn)，范例：鋼筋、水泥合格證及檢測(cè)報(bào)告）；（4）《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（原件，范例：編號(hào)YS-2023-1020，證明工程驗(yàn)收合格）；（5）工程交付憑證、被告實(shí)際使用工程的影像資料（范例：房屋銷售合同、業(yè)主入住照片，證明工程已交付使用）。3.結(jié)算及欠款證據(jù)（證明被告欠付工程款及逾期事實(shí)）（1）工程結(jié)算書、結(jié)算資料EMS郵寄底單及簽收記錄（范例：快遞單號(hào)100XXXX56789，證明原告已提交結(jié)算資料）；（2）被告已付款銀行流水、收款收據(jù)、發(fā)票（范例：2022年4月1日60萬(wàn)元、2023年8月10日80萬(wàn)元付款流水，證明已付款金額）；（3）工程款、利息、違約金計(jì)算明細(xì)（注明計(jì)算依據(jù)及公式，范例：以50萬(wàn)元為基數(shù)，按LPR計(jì)算自2024年1月15日至起訴日利息）；（4）催款函、EMS送達(dá)記錄、通話錄音（證明原告多次催收，被告惡意拖欠）。4.其他輔助證據(jù)（強(qiáng)化主張，應(yīng)對(duì)抗辯）（1）管轄依據(jù)材料（合同約定管轄條款頁(yè)、施工許可證，證明管轄法院合法）；（2）第三方工程質(zhì)量鑒定報(bào)告（涉及質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)提供，范例：編號(hào)JD-2024-0515）；（3）質(zhì)保期維修記錄（證明已履行保修義務(wù)，范例：2024年3月墻面維修業(yè)主確認(rèn)單）；（4）案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)票據(jù)（證明維權(quán)合理成本）。（六）落款及附件（格式規(guī)范，范例指引，避免形式瑕疵）填寫提示：落款簽章需完整，附件數(shù)量按被告、第三人人數(shù)提交，確保文書合法有效。此致____________________人民法院（范例：北京市海淀區(qū)人民法院，與管轄法院一致，填寫全稱）具狀人（簽字/蓋章）：____________________□自然人：____________________（親筆簽字，按右手食指手印，范例：張三，手印覆蓋簽名）□法人/其他組織：____________________（加蓋單位公章，范例：北京XX建筑工程有限公司公章）法定代表人（簽字）：____________________（范例：李四）委托代理人（簽字，如有）：____________________（范例：王五）日期：_