瀝青混凝土路面施工工期延誤合同協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于______年______月______日在______簽署：甲方（業(yè)主方）：名稱：________________________法定代表人/授權(quán)代表：__________地址：________________________聯(lián)系方式：_____________________乙方（承包方）：名稱：________________________法定代表人/授權(quán)代表：__________地址：________________________聯(lián)系方式：_____________________（以下簡(jiǎn)稱“甲方”和“乙方”）根據(jù)甲乙雙方于______年______月______日簽訂的《瀝青混凝土路面施工合同》（合同編號(hào)：__________，以下簡(jiǎn)稱“原合同”），就原合同項(xiàng)下工程（以下簡(jiǎn)稱“該工程”）因特定原因?qū)е碌墓て谘诱`事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工期延誤確認(rèn)1.1雙方確認(rèn)，自______年______月______日起至______年______月______日止，該工程因以下原因發(fā)生了工期延誤（以下簡(jiǎn)稱“延誤事件”）：（1）甲方未能按照原合同第______條第______款約定，在______年______月______日前完成______工作，導(dǎo)致乙方無法按原計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)______工作施工；（2）根據(jù)______年______月______日政府相關(guān)部門出具的證明文件/甲方提供的有效證明，因______（具體事件，如：XX區(qū)道路臨時(shí)交通管制、XX政府部門審批延誤等）導(dǎo)致乙方施工現(xiàn)場(chǎng)無法正常進(jìn)行______工作；（3）其他經(jīng)雙方確認(rèn)的延誤原因：__________。1.2乙方已提交編號(hào)為______的《工期延誤及影響分析報(bào)告》，詳細(xì)說明了延誤事件對(duì)工程進(jìn)度的影響。雙方確認(rèn)該報(bào)告所述內(nèi)容基本符合事實(shí)，延誤事件客觀存在。第二條工期順延2.1經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，由于上述延誤事件均為甲方的原因/雙方約定的可原諒原因所致，根據(jù)原合同第______條關(guān)于“工期延誤”和“業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)”的規(guī)定，乙方因此遭受的工期延誤應(yīng)予以順延。2.2雙方同意，因上述延誤事件，該工程的合同工期總順延天數(shù)為______天。新的合同竣工日期相應(yīng)順延至______年______月______日。第三條額外費(fèi)用索賠3.1乙方因上述延誤事件，直接遭受了額外的費(fèi)用支出，主要包括：（1）窩工費(fèi)：因第1.1條第（1）項(xiàng)原因?qū)е碌腳_____人員及設(shè)備窩工費(fèi)用，依據(jù)乙方提交的《費(fèi)用索賠報(bào)告》（編號(hào)：__________）及相關(guān)憑證，共計(jì)人民幣_(tái)_____元；（2）趕工措施費(fèi)：為彌補(bǔ)第1.1條第（2）項(xiàng)原因造成的延誤，乙方采取趕工措施（如增加夜間施工、調(diào)集額外資源等）產(chǎn)生的費(fèi)用，依據(jù)《費(fèi)用索賠報(bào)告》（編號(hào)：__________）及相關(guān)憑證，共計(jì)人民幣_(tái)_____元；（3）其他額外費(fèi)用：__________，共計(jì)人民幣_(tái)_____元。3.2乙方應(yīng)于______年______月______日前向甲方提交詳細(xì)的《費(fèi)用索賠報(bào)告》及所有支持性證明文件。3.3甲方應(yīng)在收到乙方提交的《費(fèi)用索賠報(bào)告》后______個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并書面通知乙方審核結(jié)果。經(jīng)審核，甲方同意批準(zhǔn)第3.1條約定的費(fèi)用索賠金額。甲方批準(zhǔn)的額外費(fèi)用將計(jì)入乙方后續(xù)應(yīng)得的工程進(jìn)度款中。第四條雙方責(zé)任4.1甲方應(yīng)按照原合同約定履行其義務(wù)，包括但不限于提供必要的施工條件、及時(shí)發(fā)出指令、及時(shí)批準(zhǔn)文件等。對(duì)于本協(xié)議確認(rèn)的延誤事件，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并保證批準(zhǔn)順延的工期和補(bǔ)償?shù)念~外費(fèi)用。4.2乙方應(yīng)在批準(zhǔn)的順延工期內(nèi)完成受延誤影響的工程施工，并確保工程質(zhì)量和安全。乙方應(yīng)積極配合甲方的審核工作，提供所有必要的信息和文件。第五條協(xié)議生效與變更5.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章（或合同專用章）之日起生效。5.2本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第六條爭(zhēng)議解決6.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______（選擇一項(xiàng)：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁/有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決）。仲裁裁決/法院判決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第七條其他7.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該標(biāo)的達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解。7.2如果本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。7.3未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。7.4本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括：（1）《工期延誤及影響分析報(bào)告》（編號(hào)：__________）（2）《費(fèi)用索賠報(bào)告》（編號(hào)：__________）（3）甲方提供的關(guān)于______的證明文件（4）其他：__________7.5本協(xié)議未盡事宜，按照原合同約定執(zhí)行；原合同沒有約定或與本協(xié)議約定不一致的，由雙方另行協(xié)商解決。7.6本協(xié)議一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，具有同等法律