監(jiān)理工程師之合同管理題庫(kù)及答案(新)一、單項(xiàng)選擇題1.根據(jù)《民法典》合同編規(guī)定，建設(shè)工程施工合同中，承包人超越資質(zhì)等級(jí)簽訂合同但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)的，該合同效力應(yīng)認(rèn)定為（）。A.無(wú)效B.有效C.效力待定D.可撤銷答案：B解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋（一）》第四條規(guī)定，承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，當(dāng)事人請(qǐng)求按照無(wú)效合同處理的，人民法院不予支持。因此該合同應(yīng)認(rèn)定為有效。2.某工程招標(biāo)文件中規(guī)定“投標(biāo)截止時(shí)間為2023年6月10日17時(shí)”，投標(biāo)人甲于6月10日16時(shí)55分將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)，但因密封不符合要求被拒收。此時(shí)，投標(biāo)文件的法律效力為（）。A.要約生效B.要約未生效C.承諾生效D.承諾未生效答案：B解析：投標(biāo)文件屬于要約，要約生效需滿足“到達(dá)受要約人”且“符合要求”。甲的投標(biāo)文件因密封不符合要求被拒收，未有效到達(dá)招標(biāo)人，故要約未生效。3.下列合同中，屬于實(shí)踐合同的是（）。A.建設(shè)工程施工合同B.設(shè)備采購(gòu)合同C.定金合同D.設(shè)計(jì)合同答案：C解析：實(shí)踐合同是指除當(dāng)事人意思表示一致外，還需交付標(biāo)的物或完成其他現(xiàn)實(shí)給付才能成立的合同。定金合同需實(shí)際交付定金方成立，屬于實(shí)踐合同；其余選項(xiàng)均為諾成合同。4.監(jiān)理工程師在審查施工合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)“因不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡由承包人承擔(dān)”條款。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），該條款的效力為（）。A.有效，合同雙方可自由約定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)B.部分無(wú)效，人員傷亡責(zé)任不得約定由承包人全部承擔(dān)C.無(wú)效，因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定D.效力待定，需經(jīng)雙方補(bǔ)充協(xié)議確認(rèn)答案：B解析：示范文本通用條款第17.3.2條規(guī)定，不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和（或）工期延誤等后果，由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān)：（1）永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；（2）承包人施工設(shè)備的損壞由承包人承擔(dān)；（3）發(fā)包人和承包人承擔(dān)各自人員傷亡和財(cái)產(chǎn)的損失；（4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān)；（5）因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)；（6）承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管、清理和修復(fù)工程的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。因此，“人員傷亡由承包人承擔(dān)”的約定與“各自承擔(dān)”原則沖突，屬于部分無(wú)效條款。5.某施工合同約定“因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤1天按合同總價(jià)的0.1%支付違約金”，后承包人延誤30天，合同總價(jià)為5000萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，發(fā)包人實(shí)際損失為80萬(wàn)元。根據(jù)《民法典》，承包人應(yīng)支付的違約金為（）。A.150萬(wàn)元（5000×0.1%×30）B.80萬(wàn)元（實(shí)際損失）C.115萬(wàn)元（以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，調(diào)整后的金額）D.由法院或仲裁機(jī)構(gòu)酌情調(diào)整答案：D解析：《民法典》第585條規(guī)定，約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。本題中約定違約金150萬(wàn)元，實(shí)際損失80萬(wàn)元，若承包人請(qǐng)求調(diào)整，法院或仲裁機(jī)構(gòu)可酌情減少，但具體金額需根據(jù)實(shí)際情況判定，不能直接按實(shí)際損失或原約定執(zhí)行。6.下列情形中，屬于可撤銷合同的是（）。A.承包人未取得相應(yīng)資質(zhì)簽訂的施工合同B.發(fā)包人脅迫承包人簽訂的顯失公平的合同C.惡意串通損害第三人利益的合同D.違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的合同答案：B解析：可撤銷合同的情形包括重大誤解、欺詐、脅迫、顯失公平；無(wú)效合同的情形包括無(wú)民事行為能力人訂立的合同、虛假意思表示、違反法律/行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定、違背公序良俗、惡意串通損害他人利益。選項(xiàng)B屬于脅迫+顯失公平，屬于可撤銷；其余選項(xiàng)均為無(wú)效合同。7.某工程合同約定“進(jìn)度款支付至已完工程價(jià)款的80%，竣工結(jié)算完成后支付至結(jié)算總價(jià)的97%，剩余3%為質(zhì)量保證金”。施工過(guò)程中，發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款，承包人停止施工。根據(jù)《民法典》，承包人行使的權(quán)利是（）。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.法定解除權(quán)答案：B解析：先履行抗辯權(quán)是指當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其履行請(qǐng)求。本題中，發(fā)包人有先支付進(jìn)度款的義務(wù)，未履行時(shí)承包人可暫停施工（拒絕履行后續(xù)義務(wù)），屬于先履行抗辯權(quán)。8.監(jiān)理工程師審查分包合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)分包范圍包含“主體結(jié)構(gòu)施工”，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，該分包合同的效力為（）。A.有效，經(jīng)發(fā)包人同意即可分包B.無(wú)效，主體結(jié)構(gòu)施工不得分包C.效力待定，需經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)D.可撤銷，承包人存在欺詐行為答案：B解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十五條規(guī)定，施工單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程。施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的，屬于違法分包。違法分包的合同無(wú)效。9.某設(shè)備采購(gòu)合同約定“賣方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至買方指定地點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)自貨交第一承運(yùn)人時(shí)轉(zhuǎn)移”。后賣方將設(shè)備交付承運(yùn)人，但運(yùn)輸途中因暴雨損毀。根據(jù)《民法典》，設(shè)備損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.賣方B.買方C.承運(yùn)人D.雙方分擔(dān)答案：B解析：《民法典》第607條規(guī)定，出賣人按照約定將標(biāo)的物運(yùn)送至買受人指定地點(diǎn)并交付給承運(yùn)人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)。本題中風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移條款有效，故損失由買方承擔(dān)。10.下列文件中，屬于施工合同組成文件優(yōu)先解釋順序最高的是（）。A.中標(biāo)通知書B.專用合同條款C.圖紙D.已標(biāo)價(jià)工程量清單答案：A解析：《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，合同文件的優(yōu)先解釋順序?yàn)椋海?）合同協(xié)議書；（2）中標(biāo)通知書（如果有）；（3）投標(biāo)函及其附錄（如果有）；（4）專用合同條款及其附件；（5）通用合同條款；（6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（7）圖紙；（8）已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書；（9）其他合同文件。因此中標(biāo)通知書優(yōu)先于專用條款。11.監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)承包人將部分工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，應(yīng)采取的首要措施是（）。A.要求承包人立即停止分包行為B.向發(fā)包人報(bào)告C.簽發(fā)監(jiān)理通知單D.要求分包單位補(bǔ)辦資質(zhì)答案：C解析：根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013），發(fā)現(xiàn)施工單位違反合同約定進(jìn)行分包的，監(jiān)理工程師應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理通知單，要求施工單位改正。12.某施工合同約定“爭(zhēng)議解決方式為仲裁”，后雙方因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)議，承包人向法院起訴。法院應(yīng)（）。A.受理，因仲裁協(xié)議無(wú)效B.受理，因承包人選擇訴訟C.不予受理，因存在有效仲裁協(xié)議D.先審查仲裁協(xié)議效力再?zèng)Q定答案：C解析：《仲裁法》第五條規(guī)定，當(dāng)事人達(dá)成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協(xié)議無(wú)效的除外。本題未提及仲裁協(xié)議無(wú)效情形，故法院應(yīng)不予受理。13.下列情形中，承包人可向發(fā)包人索賠工期、費(fèi)用和利潤(rùn)的是（）。A.不可抗力導(dǎo)致工期延誤B.發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致返工C.異常惡劣的氣候條件導(dǎo)致停工D.承包人施工機(jī)械故障導(dǎo)致工期延誤答案：B解析：發(fā)包人原因?qū)е碌姆倒ぃㄈ缭O(shè)計(jì)錯(cuò)誤），承包人可索賠工期、費(fèi)用和利潤(rùn)；不可抗力、異常惡劣氣候條件通常只索賠工期和部分費(fèi)用（無(wú)利潤(rùn)）；承包人自身原因無(wú)索賠。14.某工程合同價(jià)為2000萬(wàn)元，合同約定“誤期賠償費(fèi)為每天1萬(wàn)元，最高不超過(guò)合同價(jià)的3%”。承包人延誤50天，發(fā)包人實(shí)際損失為60萬(wàn)元。承包人應(yīng)支付的誤期賠償費(fèi)為（）。A.50萬(wàn)元（1×50）B.60萬(wàn)元（實(shí)際損失）C.60萬(wàn)元（取高值）D.60萬(wàn)元（但不超過(guò)60萬(wàn)元）答案：A解析：合同約定誤期賠償費(fèi)有上限（2000×3%=60萬(wàn)元），承包人延誤50天，按每天1萬(wàn)元計(jì)算為50萬(wàn)元，未超過(guò)上限，故按50萬(wàn)元支付。實(shí)際損失高于約定時(shí)，發(fā)包人需舉證約定過(guò)低并請(qǐng)求調(diào)整，但本題未提及調(diào)整請(qǐng)求，故按合同約定執(zhí)行。15.監(jiān)理工程師審查索賠報(bào)告時(shí)，若發(fā)現(xiàn)索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)承包人未提交索賠意向通知書，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，后果為（）。A.喪失索賠權(quán)利B.索賠時(shí)效中止C.發(fā)包人可拒絕賠償D.需補(bǔ)充提交意向書后繼續(xù)索賠答案：C解析：示范文本通用條款第19.1條規(guī)定，承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說(shuō)明發(fā)生索賠事件的事由；承包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長(zhǎng)工期的權(quán)利。因此發(fā)包人可拒絕賠償。二、多項(xiàng)選擇題16.下列合同中，屬于建設(shè)工程合同的有（）。A.工程設(shè)計(jì)合同B.材料采購(gòu)合同C.設(shè)備安裝合同D.監(jiān)理委托合同E.施工總承包合同答案：ACE解析：《民法典》第788條規(guī)定，建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。設(shè)備安裝合同屬于施工合同范疇；材料采購(gòu)合同屬于買賣合同；監(jiān)理委托合同屬于委托合同。17.下列情形中，構(gòu)成締約過(guò)失責(zé)任的有（）。A.發(fā)包人故意隱瞞施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線資料，導(dǎo)致承包人施工時(shí)損壞管線B.承包人在投標(biāo)時(shí)提供虛假業(yè)績(jī)，中標(biāo)后被發(fā)包人發(fā)現(xiàn)C.合同談判期間，發(fā)包人泄露承包人提交的技術(shù)方案給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手D.合同簽訂后，承包人未按約定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)施工E.發(fā)包人因資金問(wèn)題單方面終止合同談判，給承包人造成準(zhǔn)備損失答案：ABCE解析：締約過(guò)失責(zé)任發(fā)生在合同訂立過(guò)程中，情形包括：（1）假借訂立合同，惡意進(jìn)行磋商；（2）故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況；（3）泄露或不正當(dāng)?shù)厥褂糜喠⒑贤^(guò)程中知悉的商業(yè)秘密或其他應(yīng)當(dāng)保密的信息；（4）其他違背誠(chéng)信原則的行為。選項(xiàng)D屬于違約責(zé)任（合同已成立）。18.根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用包括（）。A.施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線的保護(hù)費(fèi)用B.因發(fā)包人原因?qū)е碌墓こ绦迯?fù)費(fèi)用C.承包人施工人員的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用D.施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路的修建費(fèi)用E.不可抗力導(dǎo)致已完工程的修復(fù)費(fèi)用答案：BDE解析：選項(xiàng)A：施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線保護(hù)費(fèi)用由承包人承擔(dān)（通用條款第6.1.3條）；選項(xiàng)C：工傷保險(xiǎn)由承包人承擔(dān)（第6.1.1條）；選項(xiàng)B：發(fā)包人原因?qū)е碌男迯?fù)由發(fā)包人承擔(dān)（第19.2條）；選項(xiàng)D：臨時(shí)道路修建費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)（第2.4.1條）；選項(xiàng)E：不可抗力已完工程修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)（第17.3.2條）。19.下列關(guān)于合同解除的表述中，正確的有（）。A.承包人將工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可單方解除合同B.發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款，承包人可立即解除合同C.因不可抗力導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，雙方均可解除合同D.合同解除后，已完成工程的質(zhì)量驗(yàn)收仍需按約定進(jìn)行E.合同解除后，承包人應(yīng)停止施工并撤離現(xiàn)場(chǎng)答案：ACDE解析：選項(xiàng)B錯(cuò)誤，發(fā)包人未支付進(jìn)度款，承包人需先催告，經(jīng)催告后仍未支付的，方可解除合同（示范文本第16.1.2條）；其余選項(xiàng)均符合《民法典》及示范文本規(guī)定。20.監(jiān)理工程師在合同管理中應(yīng)履行的職責(zé)包括（）。A.審查分包單位資質(zhì)B.確認(rèn)工程變更價(jià)款C.調(diào)解合同爭(zhēng)議D.簽訂補(bǔ)充協(xié)議E.監(jiān)督合同履行情況答案：ABCE解析：監(jiān)理工程師無(wú)權(quán)代表發(fā)包人與承包人簽訂補(bǔ)充協(xié)議（需發(fā)包人自行簽訂），其余均為監(jiān)理合同管理職責(zé)。21.下列關(guān)于索賠程序的表述中，正確的有（）。A.承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)提交索賠意向書B.監(jiān)理人應(yīng)在收到索賠報(bào)告后28天內(nèi)審核并報(bào)發(fā)包人C.發(fā)包人應(yīng)在收到索賠報(bào)告后28天內(nèi)作出答復(fù)D.逾期未答復(fù)視為認(rèn)可索賠E.索賠事件持續(xù)影響的，承包人應(yīng)按周期提交中間索賠報(bào)告答案：ABDE解析：示范文本第19.2條規(guī)定，監(jiān)理人應(yīng)在收到索賠報(bào)告后14天內(nèi)完成審核并報(bào)送發(fā)包人（選項(xiàng)B錯(cuò)誤）；其余選項(xiàng)正確。22.下列合同條款中，屬于無(wú)效條款的有（）。A.“因承包人原因?qū)е掳踩鹿实?，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任”B.“工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，若未達(dá)到則承包人需支付合同總價(jià)20%的違約金”C.“未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得分包”D.“承包人放棄對(duì)因發(fā)包人延遲支付工程款產(chǎn)生的利息索賠權(quán)”E.“本合同爭(zhēng)議由發(fā)包人所在地法院管轄”答案：AD解析：選項(xiàng)A：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，發(fā)包人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全有協(xié)調(diào)管理義務(wù)，約定“不承擔(dān)任何責(zé)任”屬于免除自身法定責(zé)任，無(wú)效；選項(xiàng)D：利息屬于法定孳息，承包人放棄利息索賠權(quán)的條款可能因違反公平原則被認(rèn)定無(wú)效（但需結(jié)合具體情況）；其余條款均有效。23.下列關(guān)于合同文件解釋順序的表述中，正確的有（）。A.合同協(xié)議書優(yōu)先于中標(biāo)通知書B.專用條款優(yōu)先于通用條款C.圖紙優(yōu)先于已標(biāo)價(jià)工程量清單D.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先于圖紙E.投標(biāo)函附錄優(yōu)先于專用條款答案：ABCE解析：示范文本規(guī)定的解釋順序?yàn)椋汉贤瑓f(xié)議書＞中標(biāo)通知書＞投標(biāo)函及附錄＞專用條款＞通用條款＞技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)＞圖紙＞工程量清單。因此選項(xiàng)D錯(cuò)誤（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先于圖紙），其余正確。24.承包人可提出工期索賠的情形包括（）。A.發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)錯(cuò)誤導(dǎo)致返工B.異常惡劣的氣候條件導(dǎo)致停工C.承包人施工機(jī)械故障導(dǎo)致延誤D.監(jiān)理人延遲簽發(fā)圖紙E.不可抗力導(dǎo)致工程停工答案：ABDE解析：承包人自身原因（選項(xiàng)C）導(dǎo)致的延誤無(wú)工期索賠；其余均為非承包人原因，可索賠工期。25.下列關(guān)于質(zhì)量保證金的表述中，正確的有（）。A.質(zhì)量保證金不得超過(guò)工程價(jià)款結(jié)算總額的3%B.缺陷責(zé)任期最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月C.質(zhì)量保證金可用于修復(fù)因承包人原因造成的缺陷D.發(fā)包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期屆滿后14天內(nèi)返還質(zhì)量保證金E.承包人可提交銀行保函替代質(zhì)量保證金答案：ABCE解析：示范文本第15.3.2條規(guī)定，缺陷責(zé)任期最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月；第15.3.4條規(guī)定，發(fā)包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期終止證書頒發(fā)后7天內(nèi)返還質(zhì)量保證金（選項(xiàng)D錯(cuò)誤）；其余均符合《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》及示范文本規(guī)定。三、案例分析題案例26某住宅樓工程，發(fā)承包雙方簽訂《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同約定：工期240天，合同價(jià)3000萬(wàn)元，進(jìn)度款按月支付至已完工程價(jià)款的85%，竣工結(jié)算后支付至97%，剩余3%為質(zhì)量保證金（缺陷責(zé)任期24個(gè)月）。施工過(guò)程中發(fā)生以下事件：事件1：施工至第3個(gè)月，承包人完成產(chǎn)值400萬(wàn)元（其中包含甲供材料50萬(wàn)元），監(jiān)理人確認(rèn)的已完工程價(jià)款為380萬(wàn)元（扣除甲供材料保管費(fèi)5萬(wàn)元）。發(fā)包人以“甲供材料款應(yīng)全額扣除”為由，僅支付380-50=330萬(wàn)元。事件2：施工至第6個(gè)月，因發(fā)包人設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致停工15天，造成承包人機(jī)械閑置損失10萬(wàn)元、工人窩工損失8萬(wàn)元、管理人員工資2萬(wàn)元。承包人在停工后第5天提交了索賠意向書，第20天提交了詳細(xì)索賠報(bào)告，要求賠償20萬(wàn)元（10+8+2）并順延工期15天。事件3：工程竣工后，承包人于2023年1月10日提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人于2月15日組織驗(yàn)收，2月20日驗(yàn)收合格。承包人于3月1日提交竣工結(jié)算報(bào)告，結(jié)算總價(jià)3200萬(wàn)元。發(fā)包人委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核，6月1日出具審核報(bào)告，審定結(jié)算價(jià)3150萬(wàn)元。承包人對(duì)審核結(jié)果無(wú)異議，但發(fā)包人以“資金緊張”為由，僅支付至90%（2835萬(wàn)元），剩余7%（220.5萬(wàn)元）未支付。問(wèn)題：（1）事件1中，發(fā)包人進(jìn)度款支付是否正確？說(shuō)明理由。（2）事件2中，承包人的索賠是否成立？說(shuō)明可索賠的費(fèi)用和工期。（3）事件3中，發(fā)包人未支付的7%款項(xiàng)包含哪些內(nèi)容？應(yīng)在何時(shí)支付？答案：（1）不正確。理由：根據(jù)示范文本第12.4.2條，進(jìn)度款計(jì)算時(shí)，甲供材料款應(yīng)按約定的方法扣除（通常為“發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的，承包人保管費(fèi)包含在合同價(jià)款中，進(jìn)度款支付時(shí)扣除甲供材料價(jià)款”）。本題中監(jiān)理人已確認(rèn)已完工程價(jià)款380萬(wàn)元（已扣除保管費(fèi)5萬(wàn)元），發(fā)包人應(yīng)支付380×85%=323萬(wàn)元（進(jìn)度款支付比例為85%），而非直接扣除甲供材料款50萬(wàn)元。（2）索賠成立。理由：設(shè)計(jì)變更屬于發(fā)包人責(zé)任，承包人在停工后5天（≤28天）提交了索賠意向書，20天（≤28天）提交了索賠報(bào)告，程序符合要求?？伤髻r的費(fèi)用為機(jī)械閑置損失10萬(wàn)元、工人窩工損失8萬(wàn)元（管理人員工資屬于間接損失，通常包含在管理費(fèi)中，若合同無(wú)特別約定不可單獨(dú)索賠），合計(jì)18萬(wàn)元；工期順延15天。（3）未支付的7%款項(xiàng)包含：①結(jié)算總價(jià)的7%（3150×7%=220.5萬(wàn)元），其中3%為質(zhì)量保證金（3150×3%=94.5萬(wàn)元），剩余4%為竣工結(jié)算后應(yīng)支付的尾款（3150×4%=126萬(wàn)元）。根據(jù)示范文本第14.2條，竣工結(jié)算審核完成后，發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)支付至結(jié)算總價(jià)的97%（即3150×97%=3055.5萬(wàn)元），已支付2835萬(wàn)元，需補(bǔ)付3055.5-2835=220.5萬(wàn)元（其中126萬(wàn)元為尾款，94.5萬(wàn)元為質(zhì)量保證金）。質(zhì)量保證金應(yīng)在缺陷責(zé)任期（24個(gè)月）屆滿后，承包人提交最終結(jié)清申請(qǐng)單，發(fā)包人在14天內(nèi)核實(shí)并支付。案例27某工業(yè)廠房工程，發(fā)包人通過(guò)公開招標(biāo)與承包人簽訂施工合同，合同約定“合同價(jià)格形式為固定單價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)范圍為人工、材料價(jià)格波動(dòng)±5%以內(nèi)，超過(guò)部分調(diào)整”。施工期間，鋼材價(jià)格上漲12%（基期價(jià)格4000元/噸，施工期價(jià)格4480元/噸），承包人按約定提出價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)。問(wèn)題：（1）計(jì)算鋼材價(jià)格調(diào)整金額（假設(shè)鋼材用量為1000噸）。（2）若合同未約定價(jià)格調(diào)整條款，鋼材價(jià)格上漲12%時(shí)，承包人是否可主張調(diào)整？說(shuō)明理由。答案：（1）調(diào)整金額計(jì)算：①風(fēng)險(xiǎn)范圍（±5%）內(nèi)的價(jià)格：4000×（1+5%）=4200元/噸；②超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)范圍的價(jià)格：4480-4200=280元/噸；③調(diào)整金額：280×1000=28萬(wàn)元。（2）不可主張調(diào)整。理由：固定單價(jià)合同中，若未約定價(jià)格調(diào)整條款，人工、材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān)（《民法典》第514條規(guī)定，以支付金錢為內(nèi)容的債，除法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定外，債權(quán)人可以請(qǐng)求債務(wù)人以實(shí)際履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行）。但本題中價(jià)格波動(dòng)屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，非不可抗力或情勢(shì)變更，承包人應(yīng)自行承擔(dān)。案例28某市政工程，承包人與分包人簽訂專業(yè)分包合同（未報(bào)發(fā)包人備案），約定“分包人對(duì)分包工程質(zhì)量向承包人負(fù)責(zé)，承包人對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)”。施工中，分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)包人要求承包人承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，承包人以“分包合同約定由分包人負(fù)責(zé)”為由拒絕。問(wèn)題：（1）分包合同未報(bào)發(fā)包人備案是否影響其效力？（2）發(fā)包人要求承包人承擔(dān)修復(fù)責(zé)任是否合法？說(shuō)明理由。答案：（1）不影響。分包合同的效力取決于是否符合法律規(guī)定（如分包人資質(zhì)、非主體工程等），備案非合同生效要件（《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》規(guī)定分包合同需備案，但未備案不影響合同效力）。（2）合法。根據(jù)《民法典》第791條，總承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。因此