1、承攬加工合同（參考文本一）訂立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工,經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號、名稱、規(guī)格、單位、數量、備注第二條加工成品質量要求（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量（1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者作用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時

2、間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法（1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3、

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等）。第五條價款或酬金（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）第六條驗收標準和方法（1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）第七條交貨

4、的時間和地點（1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他（如：1、根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同

5、的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2、根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補

6、交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違

7、約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%（10-30%勺幅度）或酬金總額的%（20-30%畐度）違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的

8、原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（1030%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（2060%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時

9、間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有

10、關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條違約責任的免除在合同規(guī)定的履行期限，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。定作方：（蓋章）