1、裝飾工程承攬合同裝飾工程承攬合同裝飾工程承攬合同裝飾工程承攬合同編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:裝飾工程項(xiàng)目承攬合同發(fā)包方(甲方)： 承攬方(乙方)： 身份證號(hào)： 依照中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條、工程概況工程名稱： ；工程地點(diǎn)： ；工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)；工程承攬方式：雙方商定采取下列 種方式承攬項(xiàng)目，A清包承攬方式，

2、承攬人包工，發(fā)包人提供材料；B半包承攬方式，承攬人包工包輔材，發(fā)包人提供主材；C全包承攬方式，承攬人包工包料。（注明：甲方提供材料的，乙方應(yīng)在甲方指定品牌的材料供應(yīng)店采購(gòu)材料；如乙方私自調(diào)換材料品牌或材料等級(jí)將承擔(dān)違約責(zé)任。）工程期限_天，開工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日；合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(大寫)：_元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)；第二條、工程監(jiān)理甲方指派 為駐工地代表；甲方駐工地代表負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)與政府各部門、業(yè)主的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等聯(lián)系確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)檢、報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收等工作。第三條、

3、甲方義務(wù)分項(xiàng)工程開始施工前，甲方負(fù)責(zé)組織圖紙技術(shù)交底，審查乙方的裝修分項(xiàng)工程施工方案。提供施工期間的水源、電源。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。第四條、乙方義務(wù)施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程; 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;要加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。凡達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的返工費(fèi)用，全部由乙方自行承擔(dān)；保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；負(fù)

4、責(zé)工程的成品保護(hù)工作，如有損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)；負(fù)責(zé)甲方提供材料的裝卸、施工現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)等工作；負(fù)責(zé)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況，有效、有序的調(diào)配勞動(dòng)力，如出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺和窩工現(xiàn)象，責(zé)任由乙方承擔(dān)；第五條、工程變更工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。第六條、材料的提供由甲方提供的材料、設(shè)備(甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方供應(yīng)材料時(shí)，應(yīng)保證材料符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求，并提供進(jìn)場(chǎng)材料的合格證明與甲方駐工地代表檢驗(yàn)。第七條、工期延誤對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： (1)工程量

5、變化和設(shè)計(jì)變更; (2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。第八條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： ；施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由_部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的

6、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第九條、工程驗(yàn)收和保修雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：(1)_；(2)_；(3)_。乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_月。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單。第十條、工程款支付方式雙方約定按以下方式支付工程款：合同生效后，甲方按以下約定直接向乙人支付工程款：第一次在開工前 日支付 元；第二次在工程進(jìn)度過半時(shí)支付 元；第三次在雙方驗(yàn)收合格 日支付 元；

7、工程進(jìn)度過半指： 。工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后_日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款；工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)在甲方工程款結(jié)算財(cái)務(wù)表上簽字確認(rèn)。第十一條、違約責(zé)任合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失；未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

8、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_元；由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延； 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金_元。第十二條、合同爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：(一)提交_仲裁委員會(huì)仲裁；(二)依法向原告所在地的人民法院提起訴訟。第十三條、其他約定因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用_元(此費(fèi)用已包含在工程價(jià)款內(nèi))；施工期間，甲方將外屋鑰匙_把交給乙方保管。工程竣工驗(yàn)收后，乙方將鑰匙_把退還甲方；施工期間，乙方施工人員每天的工作時(shí)間為：上午_點(diǎn)_分至_點(diǎn)_分；下午_點(diǎn)_分至_點(diǎn)_分。第十四條、附則本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行