2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制題庫綜合試卷B卷附答案單選題（共100題）1、不屬于工程計量的依據(jù)的是（）。A.施工合同文件B.工程量清單C.質(zhì)量合格資料D.造價機(jī)構(gòu)調(diào)價文件【答案】D2、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作M有兩項緊后工作O和P，工作O、P的持續(xù)時間分別為13d、8d，工作O、P的最遲完成時間分別為第20天、第12天，則工作M的最遲完成的時間是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B3、孔深大于（）或空氣質(zhì)量不符合要求時，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B4、承包人接受索賠處理結(jié)果的，發(fā)包人應(yīng)在作出索賠處理結(jié)果答復(fù)后（）天內(nèi)完成賠付。A.14B.25C.28D.42【答案】C5、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D6、招標(biāo)控制價的審核工作由編制人負(fù)責(zé)，如果建設(shè)單位需要監(jiān)理工程師事先參與，（）應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行審核。A.設(shè)計單位B.監(jiān)理工程師C.建設(shè)主管部門D.政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B7、下列屬于隧道淺埋段施工原則的是（）。A.長開挖B.晚封閉C.速反饋D.弱支護(hù)【答案】C8、關(guān)于填石路堤施工填料選擇的說法不正確的是（）。A.硬質(zhì)巖石、中硬巖石可用于路堤和路床填筑B.軟質(zhì)巖石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨脹巖石、易溶性巖石和鹽化巖石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，應(yīng)采用穩(wěn)定性好、易膨脹崩解的石料填筑【答案】D9、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時限最長為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D10、施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B11、所謂“三級”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D12、根據(jù)《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版.第三冊）第八章“工程量清單計量規(guī)則”第100章的規(guī)定，在未設(shè)最高投標(biāo)限價的情況下安全生產(chǎn)費(fèi)按投標(biāo)價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B13、當(dāng)延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時進(jìn)行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設(shè)單位C.施工單位D.分包人【答案】A14、對于超過一定規(guī)模的危大工程，（）應(yīng)當(dāng)組織召開專家論證會對專項施工方案進(jìn)行論證。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工單位D.監(jiān)理單位【答案】C15、“一崗雙責(zé)”是指既要做好自己本崗位的工作，也要做好本崗位所涉及的（）。A.安全工作B.技術(shù)工作C.組織工作D.管理工作【答案】A16、危險性較大分部分項工程開工前，專項方案編制人員會同（），向參加施工的全體管理人員、作業(yè)人員交底。A.總監(jiān)理工程師B.施工單位項目負(fù)責(zé)人C.監(jiān)理工程師D.施工員【答案】D17、所謂“三級”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D18、監(jiān)理工程師應(yīng)要求對導(dǎo)線樁點進(jìn)行不定期檢查和定期復(fù)測，復(fù)測周期應(yīng)不超過（）個月，并做好抽檢工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B19、不屬于工程計量的依據(jù)的是（）。A.施工合同文件B.工程量清單C.質(zhì)量合格資料D.造價機(jī)構(gòu)調(diào)價文件【答案】D20、下列選項屬于專項費(fèi)用的是（）。A.行車干擾工程施工增加費(fèi)B.施工場地建設(shè)費(fèi)C.工地轉(zhuǎn)移費(fèi)D.職工探親路費(fèi)【答案】B21、在確定拱架施工預(yù)拱度時，不應(yīng)考慮的因素是（）。A.拱架承受的施工荷載而產(chǎn)生的彈性變形B.受載后因拱架桿件接頭的擠壓和卸落設(shè)備壓縮而產(chǎn)生的非彈性變形C.主拱圈因混凝土收縮、徐變及溫度變化引起的撓度D.由結(jié)構(gòu)重力以及汽車荷載引起的拱圈彈性撓度【答案】D22、依法屬于國有的士地有()。.A.城市市區(qū)的土地B.依法不屬于集體所有的荒地C.農(nóng)村宅基地D.國家建設(shè)征收的土地E.自留地【答案】A23、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A24、《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版）的專用合同條款規(guī)定，交工驗收證書簽發(fā)后（）內(nèi)，承包人應(yīng)向發(fā)包人繳納質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金可采用銀行保函或現(xiàn)金、支票的形式繳納。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A25、在車輛荷載作用下，水泥混凝土結(jié)構(gòu)層處于板體工作狀態(tài)，（）。A.抗彎拉強(qiáng)度高，豎向彎沉較大B.抗彎拉強(qiáng)度低，豎向彎沉較大C.抗彎拉強(qiáng)度高，豎向彎沉較小D.抗彎拉強(qiáng)度低，豎向彎沉較小【答案】C26、下列不需要抽檢的是（）。A.鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石、砂等原材料B.分項工程中的關(guān)鍵項目和結(jié)構(gòu)主要尺寸C.施工單位自制的工程構(gòu)配件D.監(jiān)理工程師有疑問的工程材料【答案】C27、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到承包人進(jìn)度付款申請單后的（）天內(nèi)將進(jìn)度應(yīng)付款支付給承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C28、監(jiān)理工程師應(yīng)在收到施工進(jìn)度計劃后的（）天之內(nèi)，對施工進(jìn)度計劃予以批復(fù)或提出修改意見。A.7B.14C.21D.28【答案】B29、鋼纖維抗拉強(qiáng)度等級不應(yīng)低于（）級。A.400B.500C.600D.700【答案】C30、對于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設(shè)施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C31、調(diào)值公式計算時固定要素比重為0.4，人工費(fèi)是可調(diào)因素的一半，人工費(fèi)的比重為（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D32、下列關(guān)于公開招標(biāo)的說法中，不正確的是（）。A.投標(biāo)單位多，競爭激烈B.有利于降低工程造價，提高工程質(zhì)量和縮短工期C.招標(biāo)工作量大，成本大D.又名有限競爭性招標(biāo)【答案】D33、混凝土墩、臺身高度超過10m時可分節(jié)段施工，上一節(jié)段施工時，已澆節(jié)段的混凝土強(qiáng)度應(yīng)不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B34、一般地，提前工期獎金累計最高不得超過合同總價的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C35、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進(jìn)行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D36、下列關(guān)于季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工質(zhì)量要求中，路堤填筑的每層路基填土頂面應(yīng)設(shè)（）的橫坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B37、仰拱襯砌混凝土應(yīng)整幅一次澆筑成型，一次澆筑的長度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B38、某建設(shè)項目的凈年值大于0，則其內(nèi)部收益率（）基準(zhǔn)收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于【答案】C39、土石路堤是指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B40、下列試驗工作中不屬于監(jiān)理基本試驗工作的是（）。A.驗證試驗B.工藝試驗C.全面檢驗D.見證取樣【答案】C41、施工單位應(yīng)當(dāng)按照平安工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每季度至少開展一次自我評價。施工單位自我評價報告應(yīng)報（）。A.建設(shè)單位B.交通運(yùn)輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】C42、下列有關(guān)路床填料的表述中，不正確的是（）。A.高速、一級公路路床宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.高速、一級公路路床可采用級配好的碎石土，礫石土等C.當(dāng)粗粒料缺乏時，可采用無機(jī)結(jié)合料改良細(xì)粒土作為高速、一級公路路床的填料D.砂性土、粉質(zhì)土可用作高速和一級公路路床的填料【答案】D43、下列不屬于施工組織設(shè)計貫徹應(yīng)做好的工作是（）。A.施工組織設(shè)計的技術(shù)交底B.制定工程價款支付比例C.實行項目崗位責(zé)任制D.制定各項管理制度【答案】B44、關(guān)于工程費(fèi)用監(jiān)理，下列說法中，錯誤的是（）。A.控制施工“合同價格”的核心環(huán)節(jié)B.質(zhì)量控制的核心手段C.進(jìn)度控制的重要輔助手段D.保護(hù)承包人合法權(quán)益的重要途徑【答案】B45、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），（）簽認(rèn)交工驗收證書。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.施工單位D.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B46、凈現(xiàn)金流量的表達(dá)正確的是（）。A.CIt=CFt-COtB.CIt=COt-CFtC.CFt=CIt-COtD.CFt=COt-CIt【答案】C47、工程費(fèi)用監(jiān)理工作的常用表格可以分為工程計量表格和（）兩類。A.費(fèi)用計量表格B.費(fèi)用支付表格C.監(jiān)理計量表格D.費(fèi)用支出表格【答案】B48、拱上建筑混凝土應(yīng)在封拱間隔槽混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計等級的（）方可澆筑，澆筑應(yīng)按施工設(shè)計程序進(jìn)行，一般由拱腳至拱頂，對稱、均衡地進(jìn)行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C49、在選擇瀝青面層材料時，（）適用于各級瀝青面層的任何層次。A.密級配瀝青混凝土混合料ACB.瀝青瑪?shù)僦槭旌狭蟂MAC.瀝青碎石混合料AMD.排水式瀝青碎石混合料OGFC【答案】A50、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費(fèi)25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟(jì)損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結(jié)果之間無因果關(guān)系舉證C.適用舉證責(zé)任倒置D.原告證明侵權(quán)事實，被告否認(rèn)的，由被告負(fù)舉證責(zé)任【答案】B51、下列費(fèi)用中，屬于人工費(fèi)的是（）。A.勞動保險費(fèi)B.勞動保護(hù)費(fèi)C.職工教育經(jīng)費(fèi)D.流動工資津貼【答案】D52、工程費(fèi)用監(jiān)理工作的常用表格可以分為工程計量表格和（）兩類。A.費(fèi)用計量表格B.費(fèi)用支付表格C.監(jiān)理計量表格D.費(fèi)用支出表格【答案】B53、安全生產(chǎn)管理的原則描述錯誤的是（）A.一崗一責(zé)B.三管三必須C.三同時D.安全生產(chǎn)動態(tài)管理【答案】A54、對施工過程中所發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重事故隱患，監(jiān)理工程師應(yīng)（）。A.要求施工單位立即整改B.要求施工單位立即整改，并報告建設(shè)單位C.要求施工單位立即停工整改D.要求施工單位立即停工整改，并報告建設(shè)單位【答案】D55、某瀝青混合料出廠溫度為200℃，屬于過度加熱，該瀝青混合料應(yīng)（）。A.盡快使用B.廢棄C.加冷料重新拌和D.冷卻后使用【答案】B56、隧道開挖后，（）是圍巖動態(tài)的最顯著表現(xiàn)，最能反映出圍巖的穩(wěn)定性。。A.洞內(nèi)外觀察B.圍巖向坑道內(nèi)部的位移C.圍巖壓力D.錨桿軸力【答案】B57、天然土石混合填料中，中硬、硬質(zhì)石料的最大粒徑不得大于壓實層厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B58、交通建設(shè)工程項目應(yīng)急預(yù)案中的項目總體預(yù)案由（）根據(jù)項目特點，在對項目進(jìn)行安全風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上制訂。A.施工單位B.建設(shè)單位C.設(shè)計單位D.監(jiān)理單位【答案】B59、（）是指供人、車輛、渠道、管線等跨越河流、山谷或其他交通線路的架空構(gòu)筑物。A.橋梁B.隧道C.道路D.附屬物【答案】A60、商品房預(yù)售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A61、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》通用合同條款的規(guī)定，最終支付程序程序，說法錯誤的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)在收到后14天內(nèi)審核完畢，由監(jiān)理人自承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的最終結(jié)清證書B.如果監(jiān)理人不同意最終結(jié)清申請單的任何一部分，承包人應(yīng)按監(jiān)理人要求提交進(jìn)一步的資料C.監(jiān)理人未在約定時間內(nèi)核查，又未提出具體意見的，視為承包人提交的最終結(jié)清申請已經(jīng)發(fā)包人核查同意D.最終結(jié)清申請單中的總金額應(yīng)認(rèn)為是代表了根據(jù)合同約定應(yīng)付給承包人的全部款項的最后結(jié)算【答案】C62、變更工程單價確定的原則不包括哪些（）。A.已標(biāo)價工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價B.已標(biāo)價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的單價，由監(jiān)理工程師按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價C.已標(biāo)價工程量清單中無適用或類似子目的單價，可按照成本加利潤的原則由監(jiān)理工程師按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價D.已標(biāo)價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的單價，由施工單位按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價【答案】D63、工程建設(shè)法規(guī)體系按其立法權(quán)限不同，分為（）個層次。A.5B.3C.4D.6【答案】A64、對于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基層或底基層時，石灰與粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C65、按照工程款支付時間的先后劃分，費(fèi)用支付可分為（）A.五種B.四種C.三種D.二種【答案】A66、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依照下列規(guī)定處以罰款。發(fā)生一般事故的，處上一年年收入百分之（）的罰款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A67、監(jiān)理人收到進(jìn)度付款申請單后的（）天內(nèi)，發(fā)包人將進(jìn)度應(yīng)付款支付給承包人。不按期支付的，按項目專用條款數(shù)據(jù)表中約定的利率向承包人支付逾期付款違約金。A.7B.14C.21D.28【答案】D68、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范圍內(nèi)，填料最大粒徑不得大于（）mm，其中小于5mm的細(xì)料含量應(yīng)不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A69、關(guān)于塑料排水板施工的說法不正確的是（）。A.塑料排水板技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足設(shè)計要求，露天堆放時應(yīng)有遮蓋B.施工中應(yīng)防止泥土等雜物進(jìn)入套管內(nèi)C.板長應(yīng)抽查2%，且不少5個點D.塑料排水板不得搭接，預(yù)留長度應(yīng)不小于300mm，并及時彎折埋設(shè)于砂墊層中【答案】D70、軟土地區(qū)路基施工中，厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B71、申報部級品質(zhì)工程項目的，高速公路和大型水運(yùn)工程評價指標(biāo)分?jǐn)?shù)不得低于（）分，其他工程評價指標(biāo)分?jǐn)?shù)不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B72、井下工作水泵的排水能力不應(yīng)小于（）的正常涌水量，井下備用水泵的排水能力不應(yīng)小于工作水泵排水能力的（）。A.1.1倍，60%B.1.1倍，70%C.1.2倍，60%D.1.2倍，70%【答案】D73、軟土地區(qū)路基真空預(yù)壓、真空堆載聯(lián)合預(yù)壓施工，真空表測頭應(yīng)埋埋設(shè)于砂墊層中間，每塊加固區(qū)應(yīng)不少于（）個真空度測點。A.2B.3C.5D.6【答案】A74、自高處向模板內(nèi)傾卸混凝土?xí)r，應(yīng)防止混凝土離析。直接傾卸時，其自由傾落高度不宜超過（）。A.2mB.5mC.7mD.10m【答案】A75、一些工程缺陷可能涉及的技術(shù)領(lǐng)域較廣，甚至有時往往根據(jù)合同及規(guī)范也難以決策時，應(yīng)當(dāng)（）。A.試驗驗證B.定期觀測C.專家論證D.返工維修【答案】C76、企業(yè)要定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核與評審，下列說法錯誤的是（）。A.對體系要素進(jìn)行審核、評價，確定其合規(guī)性B.對運(yùn)行中出現(xiàn)的問題采取糾正措施，對體系的運(yùn)行進(jìn)行管理，保持體系的有效性C.評價質(zhì)量管理體系對環(huán)境的適應(yīng)性D.對體系結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)的要素采取改進(jìn)措施【答案】A77、某瀝青混合料出廠溫度為200℃，屬于過度加熱，該瀝青混合料應(yīng)（）。A.盡快使用B.廢棄C.加冷料重新拌和D.冷卻后使用【答案】B78、下列關(guān)于水泥路面試驗路段旁站、見證試拌、試錯過程中應(yīng)確定的內(nèi)容錯誤的是（）。A.合理的投料順序和時間、純拌和時間、總拌和時間B.檢驗混凝土試件的彎拉強(qiáng)度是否滿足要求C.施工組織形式和人員編制是否合理D.驗證施工各工藝環(huán)節(jié)的操作要領(lǐng)，編制各關(guān)鍵崗位的作業(yè)指導(dǎo)書【答案】D79、李某每年年末存入銀行10000元，連續(xù)存入5年，到第5年末一次還本付息，如果存款年利率為8％，第五年末可得款為（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A80、三違不包括（）。A.違章指揮B.違章操作C.違反施工方案D.違反勞動紀(jì)律【答案】C81、施工單位應(yīng)當(dāng)自施工起重機(jī)械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機(jī)等自行式架設(shè)設(shè)施驗收合格之日起（）內(nèi)，向有關(guān)部門登記。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C82、某橋梁工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作M的持續(xù)時間為4天，工作M的三項緊后工作的最遲開始時間分別為第18天、第16天和第15天，則工作M的最遲開始時間是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A83、砂石場、軋石場距離學(xué)校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、城鄉(xiāng)居民區(qū)和有特殊要求的地區(qū)不宜小于（）m，同時避免對環(huán)境敏感點的粉塵和噪聲影響。A.100B.200C.300D.400【答案】C84、安全生產(chǎn)事故報告與處理，實行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負(fù)責(zé)上報事故。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B85、（）應(yīng)建立重大風(fēng)險源的監(jiān)測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度，并組織實施。A.施工單位B.設(shè)計單位C.監(jiān)理單位D.建設(shè)單位【答案】A86、監(jiān)理抽檢工作中，對鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石等原材料，抽檢頻率按批次應(yīng)不低于規(guī)定施工檢驗頻率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B87、下列屬于施工進(jìn)度控制措施中合同措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案，使承包人在合理的狀態(tài)下施工。B.建立計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段，對工程進(jìn)度實施動態(tài)控制。C.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則，指導(dǎo)現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員有的放矢地實施進(jìn)度控制D.加強(qiáng)工程延期和索賠管理【答案】D88、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應(yīng)隨降雨或濕度變化隨時觀測，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C89、有一條200米長溝槽，其土方為1760m3，按流水施工分為四段，每段人工挖土作業(yè)隊合理組成為20人，為加快進(jìn)度采用兩班倒施工，已知勞動定額為0.5工日/m3，則挖土施工的流水節(jié)拍為（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C90、下列關(guān)于工程變更合同約定的說法錯誤的是（）。A.沒有監(jiān)理人的變更指示，承包人不得擅自變更B.改變合同工程的高程屬于變更的范圍C.改變合同中任何一項工作的質(zhì)量不屬于變更的范圍D.為完成工作需要追加的額外工作屬于變更的范圍【答案】C91、施工單位向監(jiān)理人報送施工進(jìn)度計劃和施工方案說明的期限：簽訂合同協(xié)議書后（）天之內(nèi)。A.14B.21C.28D.30【答案】C92、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的最低資本金比例按以下規(guī)定執(zhí)行，錯誤的是（）A.城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施項目：城市軌道交通項目由25%調(diào)整為20%B.港口、沿海及內(nèi)河航運(yùn)、機(jī)場項目由30%調(diào)整為25%C.公路項目由25%調(diào)整為10%D.房地產(chǎn)開發(fā)項目：保障性住房和普通商品住房項目維持20%不變【答案】C93、某施工單位年度施工產(chǎn)值為2.5億元，應(yīng)配置（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A.2B.3C.4D.5【答案】D94、根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和（）。A.工程招標(biāo)B.邀請招標(biāo)C.投資招標(biāo)D.控制招標(biāo)【答案】B95、路面基層施工時，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當(dāng)天碾壓完成，最長不應(yīng)超過（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B96、預(yù)防洞口坍塌措施，不符合規(guī)定的是（）A.按設(shè)計要求進(jìn)行邊坡仰坡放線，自上而下逐段開挖，不得掏底開挖或上下重疊開挖B.宜采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡C.洞口支擋工程應(yīng)結(jié)合土石方開挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、樹木及危石等【答案】B97、（）是指路基邊坡土體或巖石，沿著一定的滑動面成整體狀向下滑動，其規(guī)模與危害程度較碎落更為嚴(yán)重，有時滑動體可達(dá)數(shù)百立方米以上，造成嚴(yán)重的阻車。A.剝落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C98、鋼筋接頭的彎曲試驗，對接頭的每一驗收批必須在工程結(jié)構(gòu)中隨機(jī)截?。ǎ﹤€接頭試件做抗拉強(qiáng)度試驗。A.2B.3C.4D.5【答案】B99、對于用于抗滑表層的瀝青混合料中的粗集料，應(yīng)該選用堅硬、耐磨、韌性好的碎石或碎礫石，礦渣及軟質(zhì)集料不得用于防滑表層。對于堅硬石料來源缺乏的情況下，允許摻加一定比例普通集料作為中等或小顆粒的粗集料，但摻加比例不應(yīng)超過粗集料總質(zhì)量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C100、在無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定基層（底基層）中，級配碎石或礫石用作基層時，二級及二級以下公路公稱最大粒徑應(yīng)不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C多選題（共50題）1、瀝青混合料按密實類型分為（）。A.密級配瀝青混凝土混合料B.開級配瀝青混合料C.半開級配瀝青混合料D.間斷級配瀝青混合料E.連續(xù)集配瀝青混合料【答案】ABCD2、下列訴訟中，人民法院應(yīng)按涉外民事訴訟程序辦理的有：()A.中國兩家公司在法國展銷會期間簽訂一份訂貨合同，后因貨物質(zhì)量糾紛向人民法院起訴B.四個兄弟（均為中國公民）因繼承在美國的房產(chǎn)發(fā)生糾紛，訴至人民法院C.在杭州注冊經(jīng)營的某中美合資公司因買賣合同糾紛向人民法院起訴杭州市某家具廠D.中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司運(yùn)貨到紐約，貨物在運(yùn)輸途中受損，收貨人（美國公司）向承運(yùn)人索賠【答案】ABD3、按照隧道修建地點所處地質(zhì)情況劃分，可分為（）。A.巖石隧道B.土質(zhì)隧道C.山嶺隧道D.軟土隧道E.河底隧道【答案】ABD4、組織措施的優(yōu)化方法包括有（）。A.作業(yè)方式的選擇B.作業(yè)順序的選擇C.從計劃外增加資源D.采取平均加快法E.采用依次加快法【答案】ABC5、鋼橋構(gòu)件出廠時，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查的資料有（）。A.焊縫全部修補(bǔ)記錄B.產(chǎn)品合格證C.鋼材和其他材料質(zhì)量證明書或試驗報告D.產(chǎn)品試板的試驗報告E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD6、下列選項屬于核查施工單位特種人員持證上崗情況的核查要點有（）。A.特種作業(yè)人員種類B.設(shè)備操作規(guī)程制定情況C.核查特種作業(yè)人員證件合規(guī)性D.核查安全培訓(xùn)教育及考核情況E.檢查施工單位特種作業(yè)人員臺賬更新情況【答案】ACD7、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。A.普通水泥混凝土面層B.鋼筋混凝土面層C.連續(xù)配筋混凝土面層D.鋼纖維混凝土面層E.預(yù)制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD8、下面說法中，不正確的是（）。A.正式工程應(yīng)與批準(zhǔn)的試驗路段統(tǒng)同一標(biāo)準(zhǔn)B.鋪設(shè)試驗路段一段長約50-100mC.為了方便瀝青運(yùn)輸車清理，車槽表面可撒有機(jī)物D.過度加熱的混合料可適當(dāng)冷卻后使用E.為消除縱向接縫，應(yīng)采用全路攤鋪【答案】BCD9、事故致因系統(tǒng)涉及四個要素，通常稱“4M”要素，具體包括（）。A.人B.機(jī)器C.環(huán)境D.材料E.管理【答案】ABC10、根據(jù)路基的填筑高度、挖方深度劃分，路基分為（）。A.陡坡路堤B.半填半挖路基C.高路堤D.深挖路塹E.填石路堤【答案】ACD11、出現(xiàn)下列哪種情況需要求施工單位重新修訂施工進(jìn)度計劃（）。A.工程初期曲線是凹形B.工程初期曲線不是凹形C.施工穩(wěn)定期間曲線完全不是直線D.工程后期曲線呈凸形E.工程后期曲線不呈凸形【答案】BC12、洞身開挖包括（）。A.洞身開挖B.洞身支護(hù)C.襯砌D.二次襯砌E.錨固【答案】AB13、橋梁的三大基本體系是（）。A.梁橋B.拱橋C.剛架橋D.懸索橋E.斜拉橋【答案】ABD14、下列屬于工程項目管理目標(biāo)體系特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.相關(guān)性D.靜態(tài)性E.層次性【答案】ABC15、對于下列哪些人民法院作出的生效法律文書，當(dāng)事人不得依照審判監(jiān)督程序申請再審？()A.甲某訴乙某離婚案件，人民法院經(jīng)過兩+審終審，判決僅解除甲某與乙某夫妻關(guān)系，而不涉及共同財產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)問題的判決B.張輝的哥哥申請人民法院宣告下落不明的張輝失蹤，人民法院經(jīng)過審理后，作出的宣告張輝為失蹤人的判決C.天意貿(mào)易公司訴有色金屬公司鋁錠質(zhì)量問題糾紛一案，經(jīng)過區(qū)人民法院、市中級人民法院兩審終審后，基于天意貿(mào)易公司的再審申請，省高級人民法院經(jīng)過再審審理作出的維持原判決的再審判決D.蔡清訴哥哥侵犯其平等繼承權(quán)一案，經(jīng)區(qū)法院審理作出判決后，蔡清不服向市中級人民法院上訴，市中級人民法院對該案件經(jīng)過審理后作出的判決【答案】ABC16、從路面結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性和設(shè)計方法的相似性出發(fā)，將路面劃分為（）。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強(qiáng)度路面E.低強(qiáng)度路面【答案】ABC17、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產(chǎn)管理體系的說法，正確的有（）。A.將檢查結(jié)果向建設(shè)單位報備B.在施工單位提交交底核查申請后7天內(nèi)完成檢查工作C.檢查施工現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和臨時設(shè)施的設(shè)置D.檢查.督促施工單位與總包單位之間簽訂的施工安全生產(chǎn)協(xié)議書E.檢查施工單位安全技術(shù)措施或文明施工措施費(fèi)用的使用計劃【答案】AC18、后張法預(yù)應(yīng)力混凝土的澆筑時，預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)混凝土的澆筑及養(yǎng)生應(yīng)符合的要求有（）。A.澆筑混凝土?xí)r，應(yīng)保持錨塞.錨圈和墊板位置的穩(wěn)固B.在混凝土澆筑和預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉前，錨具的所有支承表面（如墊板)應(yīng)加以清洗C.拌和后超過35min的混凝土不得使用D.為避免孔道變形，不允許振搗器觸及套管。E.混凝土立方體強(qiáng)度尚未達(dá)到18～20MPa時，不得拆除模板?！敬鸢浮緼BD19、日常安全監(jiān)理實施程序包括（）。A.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單B.召開專題監(jiān)理例會C.簽發(fā)工程停工令D.向建設(shè)主管部門報告E.發(fā)出口頭通知，開具罰款單【答案】ABCD20、審查安全生產(chǎn)專項費(fèi)用計量支付：主要審核（）。A.安全生產(chǎn)費(fèi)用計提B.安全生產(chǎn)費(fèi)用憑證C.現(xiàn)場核查使用情況D.安全生產(chǎn)專項費(fèi)用計量與支付E.安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計劃【答案】ABCD21、下列屬于進(jìn)行試驗路段主要目的的是（）。A.確定壓路機(jī)型號以及各種機(jī)械的使用最佳配合B.確定松鋪厚度、壓實厚度C.確定壓實工藝、碾壓遍數(shù)D.確定相同含水率的壓實工藝E.檢驗施工組織管理和相關(guān)人員的配合情況【答案】ABC22、高溫期施工水泥混凝土路面應(yīng)符合（）。A.避開中午高溫段B.夜間施工應(yīng)具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆應(yīng)避開設(shè)置遮陽棚D.使用的水泥混凝土可摻適量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可摻適量的硅灰【答案】ABCD23、墩臺主要包括的構(gòu)造物有（）。A.橋墩墩身B.橋墩蓋梁（墩帽）C.系梁D.橋臺臺身E.擋土墻【答案】ABCD24、根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，對于當(dāng)事人的下列哪些請求，可以適用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清償期的3萬元錢B.甲要求乙在規(guī)定的期間內(nèi)完成玉雕工藝品的義務(wù)C.甲要求乙將借自己的一臺電腦按期返還D.甲要求乙向自己交付以現(xiàn)金交換所得的2萬元國庫券【答案】AD25、下列屬于植物防護(hù)的是（）。A.坡面植物防護(hù)B.三維植物網(wǎng)防護(hù)C.水泥混凝土骨架防護(hù)D.坡面噴漿E.重力式擋土墻【答案】ABC26、影響隧道圍巖等級劃分的因素包括（）。A.巖石堅硬程度B.巖體完整程度C.地下水影響D.初始地應(yīng)力狀態(tài)影響E.瓦斯?jié)B出量【答案】ABCD27、上海市××區(qū)某高校教師甲與北京市××區(qū)某研究所研究員乙于2008年12月在北京登記結(jié)婚，婚后雙方戶口未遷出各自的工作所在地。結(jié)婚不到半年，二人先后被派往美國和加拿大進(jìn)修。2010年1月，甲欲起訴與乙離婚。請問對本案無管轄權(quán)的法院是：()A.上海市××區(qū)人民法院B.北京市××區(qū)人民法院C.美國法院D.加拿大法院【答案】CD28、支架及拱架卸落順序正確的有（）。A.模板、支架的拆除應(yīng)遵循后支先拆、先支后拆的原則B.拆除梁、板等結(jié)構(gòu)的承重模板時，在橫向應(yīng)同時卸落、在縱向應(yīng)對稱均衡卸落C.連續(xù)梁宜從支座向跨中依次循環(huán)卸落D.簡支梁宜從跨中向支座依次循環(huán)卸落E.懸臂梁結(jié)構(gòu)的模板宜從懸臂端開始順序卸落【答案】ABD29、施工單位的三類人員包括（）。A.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人B.施工單位的主要負(fù)責(zé)人C.項目負(fù)責(zé)人D.專職安全生產(chǎn)管理人員E.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】BCD30、監(jiān)理工程師在審查和批準(zhǔn)工程延期時應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補(bǔ)，而不應(yīng)考慮推遲工程項目的總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進(jìn)度計劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時應(yīng)考慮整個分項工期內(nèi)良好氣候予以的補(bǔ)償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD31、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理人員組織監(jiān)理人員開展安全教育的說法，正確的有（）。A.監(jiān)理人員應(yīng)參加技術(shù)單位組織的設(shè)計交底會，了解設(shè)計對結(jié)構(gòu)安全的技術(shù)要求和施工過程的安全注意事項。B.監(jiān)理工程師編制的監(jiān)理計劃應(yīng)包括安全監(jiān)理方案，并根據(jù)工程特點和高危作業(yè)的施工，編制專項安全監(jiān)理細(xì)則C.審核專項安全施工方案D.審查總包單位安全生產(chǎn)資質(zhì)E.提交工程開工申請報告【答案】ABC32、關(guān)于防水層鋪設(shè)施工說法正確的有（）。A.防水層應(yīng)超前二次襯砌施工1～2個循環(huán)的距離襯砌段進(jìn)行鋪設(shè)B.宜采用專用臺車鋪設(shè)防水層C.防水層應(yīng)環(huán)向分幅鋪設(shè)，拱部和邊墻應(yīng)無縱向搭接D.鋪掛的固定點間距：拱部宜為0.5～0.7m，側(cè)墻宜為0.7～1.0m，在凹處適當(dāng)加密固定點E.無紡布與防水板應(yīng)分別鋪掛，先鋪掛防水板后鋪掛無紡布【答案】ABD33、根據(jù)錨固形式分類，隧道錨桿類型有（）。A.全長黏結(jié)型B.中空注漿型C.端頭錨固型D.摩擦型E.預(yù)應(yīng)力型【答案】ACD34、關(guān)于噴射混凝土作業(yè)的說法正確的是（）。A.應(yīng)按初噴、復(fù)噴兩個階段進(jìn)行，復(fù)噴混凝土可分層多次施作B.應(yīng)分段、分片、分層按照由下而上的順序進(jìn)行噴射，拱部的混凝土噴射應(yīng)對稱進(jìn)行C.初噴混凝土厚度宜控制在20～50mm，巖面有較大凹洼時，可用初噴混凝土找平D.復(fù)噴的最小厚度不宜小于50mm，拱頂部位每次復(fù)噴厚度不宜大于80mm，邊墻部位每次復(fù)噴厚度不宜大于100mmE.后一層噴射混凝土應(yīng)在前一層混凝土終凝后進(jìn)行【答案】ABC35、總體預(yù)案的主要內(nèi)容包括有（）。A.項目總體預(yù)案B.專項預(yù)案C.施工合同段總體預(yù)案D.總體應(yīng)急處理方案E.現(xiàn)場應(yīng)急處理方案【答案】AC36、依據(jù)我國民事訴訟法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，下列關(guān)于管轄問題的哪些表述是不正確的？()A.適用督促程序的案件只能由基層人民法院管轄B.按級別管轄權(quán)限，高級人民法院有權(quán)管轄其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其管轄的第一審案件C.協(xié)議管轄可以變更級別管轄D.提交答辯狀期間屆滿后，原告增加訴訟請求金額致使案件標(biāo)的額超過受訴人民法院級別管轄標(biāo)準(zhǔn)，被告提出管轄權(quán)異議，請求由上級人民法院管轄的，人民法院可以根據(jù)管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請求【答案】BCD37、以下關(guān)于級別管轄說法正確的是：