2022-2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共85題）1、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B2、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C3、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D4、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C5、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A6、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1030萬元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1000萬元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1050萬元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B7、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B8、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.違約責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.締約過失責(zé)任【答案】D9、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書【答案】A10、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C11、保險(xiǎn)合同是()約定保險(xiǎn)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。A.投保人與被保險(xiǎn)人B.投保人與受益人C.投保人與保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人與被保險(xiǎn)人【答案】C12、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B13、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計(jì)交底D.裁決合同爭端【答案】A14、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B15、依據(jù)有關(guān)勞動(dòng)法律的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于用人單位不得解除勞動(dòng)合同的情形是()。A.勞動(dòng)者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動(dòng)者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動(dòng)能力的C.勞動(dòng)者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動(dòng)者營私舞弊對(duì)用人單位利益造成重大損失的【答案】B16、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C17、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對(duì)象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進(jìn)度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D18、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A19、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價(jià)格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細(xì)介紹商品的D.附加了期限的【答案】B20、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券【答案】A21、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A22、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A23、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時(shí)很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對(duì)承包人完成的工程量確認(rèn)并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時(shí)，甲對(duì)乙確認(rèn)的其中幾項(xiàng)進(jìn)度款提出異議。此時(shí)，對(duì)已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認(rèn)B.經(jīng)甲確認(rèn)的有效，甲不予確認(rèn)的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】C24、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B25、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A26、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤【答案】A27、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D28、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C29、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B30、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤【答案】B31、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報(bào)的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報(bào)，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B32、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D33、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B34、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C35、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D36、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A37、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對(duì)地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對(duì)單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C38、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C39、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D40、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告B.該安全事故為一般事故，縣級(jí)人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進(jìn)行調(diào)查C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故D.負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】C41、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格【答案】B42、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C43、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的【答案】C44、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C45、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個(gè)月內(nèi)B.期滿前6個(gè)月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個(gè)月內(nèi)【答案】A46、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C47、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A48、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報(bào)告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D49、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會(huì)團(tuán)體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D50、設(shè)備采購評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭議的解決方式B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A51、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A52、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D53、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財(cái)產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A54、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的情形是()。A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】C55、組建編制設(shè)備工程合同的團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員的知識(shí)構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)B.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)C.商務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)和法律知識(shí)D.管理知識(shí)、法律知識(shí)和設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)【答案】A56、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B57、行為人對(duì)行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實(shí)B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會(huì)公共利益【答案】A58、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B59、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C60、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A61、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D62、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D63、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A64、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D65、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C66、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤【答案】A67、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B68、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計(jì)算C.違約金加采購方的損失計(jì)算D.供貨方實(shí)際違約情況【答案】B69、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A70、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D71、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D72、對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B73、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A74、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會(huì)公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C75、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C76、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購方參加C.由采購方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加【答案】A77、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B78、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A79、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C80、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A81、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C82、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對(duì)方履行合同【答案】C83、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A84、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C85、公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A多選題（共30題）1、民事法律關(guān)系的客體包括()。A.物B.行為C.智力成果D.權(quán)利E.義務(wù)【答案】ABC2、某施工單位組織編制深基坑的專項(xiàng)施工方案時(shí)實(shí)施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗(yàn)算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施【答案】ABD3、當(dāng)權(quán)利人的物權(quán)受到他人侵犯時(shí)，權(quán)利人可以行使的權(quán)利包括()。A.請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)B.請(qǐng)求恢復(fù)原狀C.請(qǐng)求支付違約金D.請(qǐng)求賠償損失E.請(qǐng)求排除妨礙【答案】ABD4、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列工程建設(shè)項(xiàng)目的施工采購，必須進(jìn)行招標(biāo)的有()。A.需要采用不可替代的專利技術(shù)的項(xiàng)目B.大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目C.使用外國政府貸款的項(xiàng)目D.采購人依法能夠自行建設(shè)的項(xiàng)目E.使用世界銀行貸款的項(xiàng)目【答案】BC5、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC6、在設(shè)備工程安裝合同中，如果由采購人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，供貨人現(xiàn)場服務(wù)人員的職責(zé)有()。A.指導(dǎo)組建安裝隊(duì)伍B.指導(dǎo)安裝調(diào)試C.處理設(shè)備質(zhì)量問題D.參加試車E.參加驗(yàn)收【答案】BCD7、評(píng)標(biāo)過程中，初步評(píng)審的主要內(nèi)容包括()。A.投標(biāo)人的合格性B.投標(biāo)擔(dān)保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報(bào)價(jià)的合理性【答案】ABCD8、設(shè)備工程合同有很強(qiáng)的不可預(yù)見性，導(dǎo)致合同價(jià)格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規(guī)、條例、細(xì)則等發(fā)生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費(fèi)和提前竣工獎(jiǎng)金E.不可抗力【答案】ABCD9、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識(shí)有機(jī)整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達(dá)與傳遞信息的能力【答案】BCD10、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，特殊情形下，銷售者承擔(dān)責(zé)任的形式有()。A.預(yù)防性責(zé)任B.進(jìn)貨檢驗(yàn)責(zé)任C.采取警示、召回措施等責(zé)任D.承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任E.提供產(chǎn)品合法來源證明責(zé)任【答案】ACD11、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時(shí)限B.請(qǐng)求仲裁的意思表示C.仲裁事項(xiàng)D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會(huì)【答案】BC12、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時(shí)招致了費(fèi)用損失和工期延誤，承包商無權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)那樾斡?)。A.由于承包商提供的設(shè)計(jì)存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設(shè)備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時(shí)，按合同規(guī)定提供相應(yīng)的安全保護(hù)措施E.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD13、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD14、建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)具備()條件。A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員C.保證施工安全防護(hù)用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每兩年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格E.依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)【答案】AB15、根據(jù)《民法通則》，被代理人與代理人承擔(dān)連帶責(zé)任的情形有()。A.委托書授權(quán)不明B.代理人不履行職責(zé)C.代理人與第三人串通D.代理的事項(xiàng)違法E.代理人實(shí)施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD16、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC17、下列產(chǎn)品中，屬于《產(chǎn)品質(zhì)量法》限定的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的產(chǎn)品范圍的有()。A.大米B.鍋爐C.煙花爆竹D.商品房E.蔬菜【答案】BC18、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預(yù)付款結(jié)算和竣工結(jié)算均為期中付款B.工程師應(yīng)在收到承包商提交的月報(bào)表后28天內(nèi)簽發(fā)期中付款證書C.承包商應(yīng)在收到履約證書后56天內(nèi)提交最終報(bào)表草案D.業(yè)主應(yīng)在收到最終付款證書后56天內(nèi)付款E.結(jié)清證明應(yīng)在承包商提交最終報(bào)表時(shí)生效【答案】ABCD19、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，合同的終止類型有()。A.由業(yè)主終止B.由工程師終止C.由承包商終止D.因不可抗力終止E.由分包商終止【答案】ACD20、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)就施工材料質(zhì)量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準(zhǔn)備起訴乙。此時(shí)，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設(shè)單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】