第關(guān)于買賣合同關(guān)于買賣合同1

甲方(需方)：乙方(供方)：根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟法》有關(guān)規(guī)定，為明確權(quán)利和義務，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就校園監(jiān)控設備一事達成協(xié)議如下：

一、設備及安裝總造價：人民幣元(大寫：元整)，(附詳細子目設備清單)。

二、付款方式：

1、甲乙雙方自合同簽訂之日起，甲方支付給乙方，總造價30%的首付款人民幣元)。

2、乙方在收到首付款三天內(nèi)，按照合同附頁(設備清單)所規(guī)定產(chǎn)品的清單、型號、規(guī)格、數(shù)量交付至甲方指定現(xiàn)場，經(jīng)甲方現(xiàn)場保管人員現(xiàn)場驗收后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的`50%，計人民幣元)。

3、乙方將安裝調(diào)試完畢，甲方管理人員驗收合格后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%，計人民幣元(大寫：。)

4、安裝完畢甲方驗收后，剩余設備安裝總造價的3%計人民幣質(zhì)保金，按售后服務質(zhì)保書履行，在________年后支付給乙方。

三、甲乙雙方責任

1、甲方積極配合乙方的設備安裝，以保證順利進行監(jiān)控購銷合同范本監(jiān)控購銷合同范本。

2、乙方提供的售后服務，工程交驗后，乙方對所提供的設備提供保修________年，甲方需專人管理設備，由乙方負責培訓甲方人員安全操作，熟悉產(chǎn)品性能太簡單和保養(yǎng)。

四、本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜協(xié)商解決，甲乙雙方如有任何一方違約，交仲裁裁決。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，起生效。甲方簽字：乙方簽字：________年____月自雙方簽字之日____日關(guān)于買賣合同2

公司（以下稱買受方）

公司（以下稱為出賣方）經(jīng)友好協(xié)商，特此訂立以下條款：

第１條定義

“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標準所用的一種文件。

“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。

“缺陷或瑕疵”是指設備（結(jié)構(gòu)或性能）不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。

“現(xiàn)場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最后驗收。

“技術(shù)規(guī)格”是指本協(xié)議附表Ａ。

第２條銷售主體事項

出賣方愿意出售，買受方愿意購買下列設備：

設備技術(shù)要求

設備性能必須符合所規(guī)定的性能，達到技術(shù)規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術(shù)資料。

出賣方應于20__年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內(nèi)審議和批準驗收手冊。

本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸，以本協(xié)議正文規(guī)定為準。驗收手冊若與技術(shù)規(guī)格或規(guī)定資料相悖，則以技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料為準。

第３條價格

……

第４條支付

買受方在收到出賣方的發(fā)票后，必須按下列期限付給出賣方款項：

4.1簽約后支付總價30%的定金；

4.2買受方處交付設備并安裝調(diào)試后，支付總價的60%的貨款；

4.3驗收保留款為總價10%的貨款，在設備調(diào)試合格后第12月內(nèi)支付

第5條交貨與驗收

出賣方應在20__年11月25日前完成設備的安裝和調(diào)試工作；并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測；同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業(yè)已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的`，且應由出賣方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。

現(xiàn)場驗收應在20__年11月26日起進行。

第6條更改

自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術(shù)規(guī)格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。

為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術(shù)規(guī)格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。

第7條保修

出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術(shù)規(guī)格要求。

該設備及部件，從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起，如在1年之內(nèi)出現(xiàn)故障，出賣方負責在收到臺新公司通知7日內(nèi)進行調(diào)換或修理，由此發(fā)生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。

第8條其它

本合同為雙方的完整協(xié)議，以前協(xié)議雙方或其代理人就本協(xié)議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。

賣方買方關(guān)于買賣合同3

上訴人：于某，女，___年7月28日生，漢族，##軟件有限公司工程師，住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號樓4單元602號

被上訴人：蔡某，男，1___年5月5日生，漢族，北京##醫(yī)療器械有限責任公司法定代表人，住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號樓##單元##號

上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案，不服昌平區(qū)(___1)昌民初字第##號判決書，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：

1、一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審

2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔

事實與理由：

一、一審判決認定事實不清。

一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。

首先，要查清本案的事實部分，我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節(jié)約定。___0年8月21日上訴人通過鑫尊置業(yè)居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同，簽訂合同時，上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目，得到肯定的答復是，賣方只有一套房產(chǎn)，并滿五年，不存在個人所得稅，并且居間公司經(jīng)紀人國紅吉親筆列出清單(證據(jù)四)，及上訴人對國紅吉做的錄音證據(jù)三，以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關(guān)于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明，出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”，也就是講，不會有個人所得稅發(fā)生，這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達，上述證據(jù)足以讓買受人相信，買賣合同中時產(chǎn)生的所有費用中不包括“個人所得稅”，在此信任的基礎上，買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下，買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”，和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”，這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達，也是買賣雙方關(guān)于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一，也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關(guān)于稅、費相關(guān)規(guī)定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費，并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“_”的形式約定清楚，就是為了防止合同出現(xiàn)歧義，如果關(guān)于“個人所得稅”真的如被上訴人所言，應該有上訴人繳納，那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析，以及相關(guān)證據(jù)的佐證，可以清晰的看到，一審法院在審理本案時，沒有深入調(diào)查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達，錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關(guān)條款，做出錯誤的裁判。

其次，一審法院認定，上訴人違約日期應該從___0年10月26日起算至___1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前，上訴人有理由不履行相應的義務，真實情況是，___1年10月26日下午，交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續(xù)時，中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字，賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》，并借口上廁所，離開過戶大廳，后始終沒有出現(xiàn)，當天無法完成過戶。10月至11月，買方多次催促中介(國紅吉)解決問題，并曾到中介店找中介協(xié)商，中介說賣方應當簽字，不應該產(chǎn)生個稅，另外簽署合同時，中介講，如果有清單之外的其他稅費，中介會承擔，因此，買方?jīng)]有同意支付個人所得稅。___1年11月11日賣方在明知買方已經(jīng)交付一半購房款，并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下，為了獲取不法利益，隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實，采取欺騙手段，騙騙取中介和買方的信任，稱其房屋不需要繳納個人所得稅，達到促成交易的目的，至此引發(fā)矛盾后，賣方不是采取積極的'方式解決矛盾，而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意，蒙騙一審法院，騙取違約金和律師費達13萬多元，而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思，且沒有認真分析研究合同約定的條款內(nèi)容，草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中，賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角，而律師費卻高達8萬元。在中國，當事人為了5萬多元利益，卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現(xiàn)了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況，做出極其荒唐的判決，本案的判決結(jié)果，我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同，律師參與挑起訴訟，法官極其不負責的草率錯誤判決。

二、一審判決認定事實證據(jù)不足。

一審法院認定上訴人違約的事實有結(jié)婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協(xié)議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認為，這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過錯，從上述內(nèi)容我們可以清晰的知道，在本案的交易過程中，上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務，并完成了高達162.5萬的付款義務，(其中50%首付款按時付給賣方，剩余50%尾款也通過資金監(jiān)管方式按時匯入賣方賬戶)，其主客觀善意交易非常明顯，上訴人如此善意行為，不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產(chǎn)生無法過戶的風險，因此一審法院認定在證據(jù)不足的情況下，對案件事實做出錯誤的認定。

三、一審法院適用法律錯誤

一審法院在認定事實不清、證據(jù)不足的情況下，錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規(guī)定是錯誤的，上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的，由于被上訴人的欺騙行為，為了促成交易，才導致過戶失敗，責任不在上訴人。同時關(guān)于律師費一節(jié)，一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約，違約方除了依據(jù)本條前三款約定承擔違約責任外，還應賠償守約方因主張債權(quán)而支付的律師費(但賠償?shù)穆蓭熧M不應當超過房屋總價款的5%)，如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款，有違公平誠信的原則，顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權(quán)而支付的律師費，我們先不論到底誰是守約方，該條被上訴人主張的債權(quán)是多少，我們在判決書中并沒有看到，實際也不存在有債權(quán)的事實，___1年4月8日上午11時，回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行，被上訴人的代理人已經(jīng)明確請求變更了訴訟請求，變更的結(jié)果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權(quán)沒有任何關(guān)系，何來因主張債權(quán)而支付的律師費的判決，且律師費開庭時被上訴人并沒有發(fā)生，是事后補證的，應屬無效證據(jù)，這點從一審___1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數(shù)第三行法官的問話中能得到印證，法官：“律師費必須要先交”，否則法院無法支持”。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據(jù)。律師費的訴訟，我們認為也是被上訴人和律師合伙串通，試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的，從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。

最后，在一審判決書第二頁第二面倒數(shù)第9行，法官也作出了錯誤的表述，“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”，而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”，第一頁第二面第13行，原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”，而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”，連關(guān)鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書，從認定事實、證據(jù)采信、到適用法律到判決書的表述都出現(xiàn)了嚴重的錯誤，是一份典型的畸形錯誤判決。

人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作，從一審法院這份漏洞百出的判決書上，法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執(zhí)法，其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎，一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈，因為這些不平的舉動不過弄臟了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。

綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審，一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔

上訴人

年月日關(guān)于買賣合同4

賣方：（以下簡稱甲方）____________________

身份證號碼：_____________________________

住所/單位：______________________________

買方：（以下簡稱乙方）____________________

身份證號碼：_____________________________

住所/單位：______________________________

甲方有一套在_______________________________________商品房，因房產(chǎn)證、土地使用證尚在辦理過程中，目前還不能辦理過戶手續(xù)，待甲方房產(chǎn)證辦理完畢后雙方再辦理過戶手續(xù)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就房屋買賣未過戶之前的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

第一條房屋基本信息

甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有：房屋坐落于（地址/小區(qū)單元/樓層/面積/其他）

__________________________________________________________________________________________平方；

買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀，并確認該房屋是在房產(chǎn)證件為辦理的'情況下以現(xiàn)狀出售：

第二條成交價格及付款方式

甲乙雙方商定成交價格為人民幣____________元（大寫：_________________整）。雙方約定，本房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的各類稅費及房屋過戶手續(xù)費等由乙方全部承擔，該費用不包含在本房屋價款之中；

付款方式：合同簽訂后，當事人雙方同意按下列方式交付房款：

1、分貳期付款：乙方于簽訂本合同當日，交付甲方第壹批

履行合約保證金（含定金）__________元，(大寫：_________________整）；

2、乙方于房產(chǎn)證下來后的十日內(nèi)交付房屋第貳批尾款

___________元（大寫:____________________整）。

3、由于該房屋現(xiàn)相關(guān)證件還在辦理過程中，不能立即辦理

房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，雙方協(xié)商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫：_______________整)，當做后期保證金。

第三條交房時間

甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元，(大寫：_____________整)付清之日七日內(nèi)，將上述房屋交付給乙方。

第四條違約金

1、如甲方房產(chǎn)證下來一個月內(nèi)，因甲方個人原因未按時與

乙方辦理過戶手續(xù)，將視為不履行合同，乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

2、如甲方房產(chǎn)證下來一個月內(nèi)，因乙方個人原因未按時與甲方辦理過戶手續(xù)，將視為不履行合同，甲方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫：______________整)給甲方。

3、簽訂本合同當日起______年內(nèi)甲方如還未獲得房產(chǎn)證，

將視為不履行合同，乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

4、如乙方未能及時辦理過戶手續(xù)，甲方當提供有效證據(jù)證明甲方在房產(chǎn)證下來當日曾經(jīng)通知乙方。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方自簽字之日起生效，并具有法律效應。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日關(guān)于買賣合同5

簽字日期：

賣方中國公司

地址：電報掛號：電傳：

買方_國公司

地址：電報掛號：電傳：

雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

│(1)貨物名稱、規(guī)格包裝及嘜頭│(2)數(shù)量│(3)單價│(4)總值│

├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

│││││

│││││

│││││

│├─────┴─────┴─────┤

││賣方有權(quán)在＿＿％以內(nèi)多裝或少裝│

└────────────────┴─────────────────┘

（５）裝運期限：

（６）裝運口岸：

（７）目的口岸：

（８）保險：由賣方按發(fā)票金額１１０％投保。

（９）付款條件：

買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的'、允許分批裝運和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運單據(jù)在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在＿＿＿＿＿＿＿前開出。信用證有效期為裝船后＿＿天在中國到期。

（１０）單據(jù)：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸?shù)囊蜒b船提單）、發(fā)票、品質(zhì)證明、數(shù)量／重量鑒定書；如果本合同按ｃｉｆ條件，應再提供可轉(zhuǎn)讓的保險單或保險憑證。

（１１）裝運條件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）

１．載運船只由賣方安排，允許分批裝運、允許轉(zhuǎn)船、允許集裝箱運輸。

２．賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數(shù)量、船名、裝船日期以電報通知買方。

（１２）品質(zhì)與數(shù)量、質(zhì)量的異議與索賠：貨到目的口岸后，買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及／或數(shù)量／重量與合同規(guī)定不符，除屬于保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構(gòu)出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起３０天內(nèi)提出，數(shù)量／重量異議須于貨到目的口岸之日起１５天內(nèi)提出。賣方應于收到異議后３０天內(nèi)答復買方。

（１３）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿(mào)易促進委員會或有關(guān)機構(gòu)出具的發(fā)生事故的證明文件。

（１４）仲裁：凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí)，應由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能達成協(xié)議時，則在被告國家根據(jù)被告國仲裁機構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構(gòu)另有決定外，均由敗訴一方負擔。

（１５）補充條款：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同正本共２份，采用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效，雙方各執(zhí)１份為憑。

賣方買方

中國公司_國公司

代表：（簽字）代表：（簽字）

見證人

（___律師）

（簽字）

簽約地點：關(guān)于買賣合同6

出售方(以下簡稱甲方)身份證號碼：劉艷琳，________________________

購買方(以下簡稱乙方)身份證號碼：俞朱官，________________________

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方出售自有的機一事達成以下協(xié)議：

一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號,經(jīng)乙方負責人(俞朱官)現(xiàn)場看機后,以協(xié)定價格人民幣小寫：1000000元，大寫：人民幣壹佰萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元，(大寫柒拾萬元整)。支付完畢后，甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜，并將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結(jié)束后，乙方將剩余叁拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。

二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續(xù)，

(1)、原購機發(fā)票：重慶增值稅普通發(fā)票NO：01440322

(2)、產(chǎn)品合格證：1份

(3)、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司機動車車上人員責任保險保險單編號：PDAA201250010000123884

(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方?jīng)]有任何關(guān)聯(lián)，如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟糾紛，由經(jīng)濟糾紛引起的產(chǎn)權(quán)問題將與乙方無關(guān)。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的.，甲方將負全部法律責任。

三、甲方在自己的施工場地上協(xié)助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上，乙方在一次性付清協(xié)定價后(收款以收款收據(jù)為準),取得該挖機所有權(quán),(由甲方自動轉(zhuǎn)給乙方)。

四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款后,甲方將該機所有相關(guān)票據(jù)原件交給乙方，如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售，一切法律及經(jīng)濟責任由甲方承擔。

五、為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字按手印后立即生效。

甲方姓名：乙方姓名：擔保人：

電話：電話：電話：

家庭住址：家庭住址：家庭住址：

甲方銀行收款帳號：

乙方銀行轉(zhuǎn)款帳號：關(guān)于買賣合同7

北京房價向來很高，二手房市場逐漸成為買房人的選擇。下文是北京二手房買賣合同范本，歡迎參考。篇(一)：北京二手房買賣合同

甲方(出賣方)

乙方(買受方)

丙方(居間方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，共同委托丙方代理并見證甲乙雙方之間的買賣行為，共同訂立本合同，以茲各方共同遵守。

第一條房屋信息描述

一、甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于北京市西城區(qū)___，該房屋用途為__，建筑面積為__平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標注面積為準)該房屋已依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書，所有權(quán)證號為__字第__號，所有權(quán)人為__.

二、房產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移時，該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件二。

三、甲方保證已如實陳述該房產(chǎn)權(quán)屬狀況、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對該房產(chǎn)已做充分了解，并愿意購買。

第二條房屋成交價格及付款方式

一、成交價格：

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意該房產(chǎn)交易價格為人民幣大寫__元整(￥__元)，此價格包括：房價款□公共維修基金□室內(nèi)不可移動之裝修□空調(diào)□及其它.

二、付款方式：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，甲方認可乙方采取以下第__種方式付款：

1、現(xiàn)金支付

1)為了保證雙方履行合同，乙方預先支付人民幣大寫__元整(￥__元)作為定金，該筆款項自支付__方之日起視為定金已經(jīng)支付，該定金待過戶當日，自動轉(zhuǎn)為購房款;

2)甲乙雙方在丙方協(xié)助下辦理立契過戶手續(xù)的當日，乙方將總房款的60%即人民幣￥__元(大寫__元整)，一次性支付給甲方。

3)甲方在繳清本合同第五條第三項房屋交付前各項費用后，當日乙方將總房款的10%人民幣__元整支付給甲方.

2、銀行貸款

1)乙方應在簽訂本合同當日，預先支付總房款的__%，即人民幣大寫__元整(￥__元)，作為保證雙方履行合同的定金，該筆款項自支付__方之日起視為定金已經(jīng)支付;

2)乙方應在簽訂本合同__日內(nèi)，另外支付人民幣大寫__元整(￥__元)，連同先前支付的定金一并作為首付款。乙方應將該房產(chǎn)的首付款(該房產(chǎn)的成交價格減去銀行實際貸款額)采用以下三種方式：1、暫存丙方指定帳戶，待房屋產(chǎn)權(quán)過戶當日，劃入甲方帳戶□;2、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3、暫存銀行開立的監(jiān)管帳戶內(nèi)，由銀行監(jiān)管該部分資金，待房屋立契過戶手續(xù)完畢日內(nèi)，連同貸款額一并支付給甲方。此業(yè)務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監(jiān)管委托協(xié)議□。

3)在銀行批貸手續(xù)完成時，甲乙雙方必須配合丙方辦理相關(guān)過戶手續(xù)，由丙方持相關(guān)證件材料，協(xié)助甲方辦理剩余房款的收付事宜，乙方的銀行貸款額會由銀行內(nèi)部自動轉(zhuǎn)入甲方所開帳戶。

三、關(guān)于稅費

1、本合同履行期間內(nèi)，甲乙雙方自行按國家及地方相關(guān)規(guī)定自行繳納各項稅、費，丙方協(xié)助甲乙雙方進行相關(guān)稅費的確認及計算工作。稅費分擔經(jīng)甲乙雙方協(xié)商、確認見附件一;

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納，相關(guān)部門所開具的完稅憑證、行政事業(yè)性收據(jù)、工本費發(fā)票等單據(jù)，待代理事項完成后，由丙方交付給付費的一方。

第三條居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基于丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣合同》，丙方有權(quán)收取相應的居間服務報酬，因此甲乙雙方同意在簽訂本合同按附件一約定的數(shù)額和比例，由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。

第四條權(quán)屬過戶委托事項及相關(guān)費用

一、甲乙雙方辦理權(quán)屬過戶的所有證件資料準備齊全，由丙方提供權(quán)屬過戶代理服務，權(quán)屬轉(zhuǎn)移過程中發(fā)生的各項稅費的.繳納以本合同第二條第三項內(nèi)容中的約定為準，甲乙雙方按約定內(nèi)容繳納。未做出約定的，以房地產(chǎn)交易主管部門規(guī)定為準。

二、如需要辦理銀行貸款，由丙方提供合作銀行及貸款服務，乙方應支付相應的費用，具體支付費用的種類和金額見附件一。

第五條房屋交付

一、甲方應在辦理完立契過戶手續(xù)之日起日內(nèi)將該房產(chǎn)交付給乙方，并由丙方協(xié)助甲乙雙方辦理該房產(chǎn)的物業(yè)交割手續(xù)。

二、甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋物業(yè)交割期間，凡已納入本合同(附件二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值，向乙方支付賠償金。

三、該房產(chǎn)交付前，因該房產(chǎn)所產(chǎn)生的各項費用如：水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費用，由甲方承擔;該房產(chǎn)交付并簽訂《物業(yè)交接單》后，因該房產(chǎn)所產(chǎn)生的各項費用如：水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等，由乙方承擔。該房產(chǎn)交付時，甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。

四、如該房產(chǎn)原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預付物業(yè)、供暖費用的，乙方應按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。

五、甲方交付該房產(chǎn)的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。關(guān)于買賣合同8

合同編號：__________________

需方：__________________（簡稱“甲方”）供方：__________________（簡稱“乙方”）

甲、乙雙方依《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿和誠實信用的原則，就甲方向乙方購買鋼筋事宜，議定如下條款：

第一條：產(chǎn)品名稱、品種、等級、數(shù)量、金額

1、甲方擬向乙方購買的多規(guī)格Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級鋼筋如下。

注：1、表中所列數(shù)量為暫定數(shù)量，實際乙數(shù)量以施工需求為準，當實際數(shù)量不足表中所列數(shù)量時，乙方不得以所需求不足向甲方索賠。

2、合同綜合單價為材料運于施工現(xiàn)場的交貨價格，包括出廠價、稅金、運雜費、擬獲得的利潤及各種風險。

3、綜合單價為單批價格，實際價格按雙方每月或每批確認價格進行結(jié)算。雙方確認價格后，乙方不得以任何理由拒絕或延遲供貨。

4、綜合單價中出廠價為可變價格，其他價格為固定價格。

5、具體鋼筋數(shù)量以及進場時間以甲方書面通知為準。

第二條、鋼筋的質(zhì)量標準和技術(shù)要求：

1、乙方的鋼筋質(zhì)量包括現(xiàn)場取樣檢驗等均應符合現(xiàn)行國家標準要求，包括_________《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》、_________《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》等。6、9、12米定尺，鋼筋直徑正公差總體數(shù)量比例不超過30%。

2、各種規(guī)格光圓盤條鋼筋符合_________標準要求，鋼筋直徑正公差總體數(shù)量比例不超過30%。

3、鋼筋標牌應完整，出廠檢驗報告應齊全。鋼筋表面不得有裂紋、折疊、結(jié)疤油污；鋼筋表面可有浮銹（黃銹），但不得有嚴重銹蝕（褐紅色銹）及銹皮；鋼筋表面凸塊和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允許偏差。

第三條、交貨時間、地點、方式：

1、交貨時間：

（1）甲方提前3天書面通知乙方進場計劃，乙方應按甲方書面通知進場計劃按時交貨。

（2）乙方應在鋼筋進場前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場地。

（3）項目施工期約為：12個月。鋼筋供貨期為20__年9月25日至20__年6月25日止。

2、交貨地點：交貨地點為的施工現(xiàn)場。

3、本合同聯(lián)系人：

4、本合同指定收貨人：

5、交貨方式：乙方負責送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點，并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過程中發(fā)生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時應向甲方提供該批貨物的質(zhì)量證明書和準用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質(zhì)量證明書。

6、包裝要求：鋼筋應捆扎；鋼筋每捆應掛有不少于二個標牌，注明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、鋼筋牌號和規(guī)格。螺紋鋼應在鋼筋表面軋上牌號標志、廠名（或商標）和直徑。

第四條、鋼筋檢測和驗收：

1、數(shù)量驗收：

（1）計量方式：全部鋼筋過磅計量。甲方可采取點條法計算復核過磅重量（點條法依據(jù)五金實用手冊上的米重計算進行復核，點條時買賣雙方派代表共同參與），以現(xiàn)場過磅單數(shù)量為準，共同簽認數(shù)量計量結(jié)果。

（2）數(shù)量計量由甲方與乙方共同完成。計量完成后，甲方與乙方應在入庫單及送貨單上簽字，入庫單及送貨單上應明確收貨日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、收貨人姓名、單位等。甲方委托為指定收貨人員，無指定人員簽字的入庫單及送貨單無效。入庫單一式四聯(lián)，供貨方執(zhí)一聯(lián)、甲方執(zhí)三聯(lián)；送貨單一式三份，甲方二聯(lián)、乙方一聯(lián)。

（3）凡經(jīng)計量的鋼筋，乙方必須將其在交貨地點落地。凡進入_________項目施工現(xiàn)場的鋼筋，除非經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)將其運出項目施工現(xiàn)場。

2、質(zhì)量驗收：

（1）甲方按照約定的質(zhì)量標準對鋼筋進行初步驗收，包括生產(chǎn)廠家、外觀、檢驗報告與型號對照等。對驗收不合格的鋼筋，甲方有權(quán)拒收。鋼筋的現(xiàn)場驗收應由運輸車輛司機或乙方所派的指定人員、甲方的專職材料員、駐地監(jiān)理共同參與。驗收時，驗收人員應對每批鋼筋的質(zhì)量證明書上的內(nèi)容與實際貨物（爐批號，牌號）進行核對，核實到貨數(shù)量，并作相應記錄，如發(fā)現(xiàn)情況異常，驗收人員有權(quán)拒絕卸貨，因此造成的損失由乙方負責。材料驗收合格后由驗收人員在材料簽收單上簽名并蓋項目部材料專用印章確認。

（2）甲方應按國家標準、行業(yè)要求及時對鋼筋進行取樣檢驗。當出現(xiàn)檢驗結(jié)果不合格等異常情況時，甲方應立即書面通知乙方。

（3）乙方簽訂本合同前，必須向甲方（或甲方項目部）提供所供應規(guī)格鋼筋的質(zhì)量檢測報告（原件，或加蓋乙方公章的復印件）（檢測報告帶CMA章，前后不超過2個月）；

（4）甲乙各自委派的材料驗收人員不得隨意變更，如果一方驗收人員發(fā)生變更時，雙方應及時用公函形式通知對方作相應的更改。這部分往來所產(chǎn)生的公函，應作為本合同的組成部分；

（5）材料進場后，甲方按有關(guān)規(guī)范抽檢，檢驗費用由甲方負責。若出現(xiàn)質(zhì)量爭議，以第三方的檢測報告為最終結(jié)果（但該結(jié)果不能免除乙方所應承擔的材料質(zhì)量責任）。如果鑒定為不合格，質(zhì)檢費用由乙方負責。乙方負責將不合格材料運走。因材料質(zhì)量造成甲方返工的，乙方應承擔由此給甲方帶來的返工損失，甲方保留向乙方追索的權(quán)利；

第五條雙方責任與義務

（一）甲方責任與義務

1、甲方委托分公司（或項目部）具體負責本合同的履行，代表甲方履行本合同中需求、簽（驗）收、結(jié)算、支付等合同約定甲方應承擔的.權(quán)利與義務；

2、合同簽署后，甲方于_________天（日歷日）內(nèi)向乙方提供本項目使用的鋼筋需求計劃，以便乙方組織貨源。實施供應前，甲方需在每月_________日前正式向乙方提交書面的月度以及各批次鋼筋用量計劃和具體供貨需求時間，每批次計劃實施前_________天（日歷日），甲方傳真通知乙方；

3、實施供應時，若甲方因故對申報批次計劃有變動要求時，應在到貨前_________天（日歷日）傳真告知乙方，以便確認此批次計劃的調(diào)整。如該批次計劃的鋼筋已發(fā)貨，甲方應積極配合并予以簽收，而不應拒收，但甲方仍可就已簽收鋼筋與乙方協(xié)商調(diào)換事宜，涉及費用雙方協(xié)商；

4、原則上甲方需求的鋼筋乙方應在鋼筋需求期限內(nèi)供應完畢；若因甲方原需求超出該供應期，甲方必須提前_________天（日歷日）以傳真方式通知乙方，以便乙方調(diào)整供應計劃；

5、當鋼筋的質(zhì)量不符合要求，或鋼筋的供應能力不能滿足甲方施工進度需求時，甲方將有權(quán)做出如下決定，乙方對此不得存在異議：

⑴對已進甲方倉庫的不合格鋼筋清理出場，處理費用由乙方負責；

⑵甲方重新外購鋼筋以保證施工進度的需要，外購部分的到場單價高出乙方供應綜合單價部分，從乙方鋼筋款中扣出以補償甲方；

⑶若經(jīng)甲、乙雙方采取措施后，仍無法滿足合同要求時，則甲方有權(quán)以書面形式通知乙方終止部分或全部合同，乙方必須遵照執(zhí)行。對甲方造成的損失，甲方保留向乙方索賠的權(quán)利。合同違約終止所產(chǎn)生的未結(jié)算貨物，除不合格品由乙方負責清理出場外，合格材料的結(jié)算，由雙方另立補充協(xié)議予以完善。

6、按合同約定進行計量支付。

（二）乙方責任與義務：

1、乙方根據(jù)甲方的需求，負責甲方指定的_________項目鋼筋的’運輸與供應，并負責運輸過程中的一切手續(xù)、費用；

2、乙方所提供的鋼筋的質(zhì)量必須符合本合同第2條的技術(shù)要求，必須滿足甲方現(xiàn)場施工的設計要求和施工要求。所供此批鋼筋的質(zhì)量證明書上的內(nèi)容必須與實際貨物（爐批號，牌號）相符，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到質(zhì)檢部門檢驗標準，并合符國家環(huán)保要求；鋼筋捆扎整齊，鋼材質(zhì)量證明書和送貨單（及提貨時的過磅單）一并隨貨同行；不合格品不得用于甲方工程，不合格鋼筋的檢驗費由乙方承擔；

甲方：__________________乙方：__________________

簽約代表：______________簽約代表：______________

簽字日期：______________簽字日期：______________關(guān)于買賣合同9

住所地：

法定代表人：

購買人：(以下簡稱乙方)

住所地：

法定代表人：

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方杉__達成以下合同條款。

一、甲方山__位于省縣鄉(xiāng)村組小地名為的地方，東至，西至，南至，北至，共畝，約為株，此片杉__為，由戶人家于__________年共造，林里面不雜其他人造的林。

二、經(jīng)雙方協(xié)商甲方愿將此片杉__以總價款為：元的價格出售給乙方。

三、雙方同意：

1、乙方付清總價款之日起，甲方此片林地上的土地所有權(quán)仍歸甲方所有，此片林地上的所有林木所有權(quán)即歸乙方所有，乙方有權(quán)做任何形式的處置，甲方不得干涉。

2、工程林還款由乙方負責。

3、若有糾紛、界限不清引起的各種問題由甲方負責。

4、甲方負責提供林權(quán)證、身份證、造林合同證等證件給乙方辦理砍伐許可證

5、此山砍伐期至__________年底，若辦不到砍伐許可指標可延期至__________年底砍完，租地養(yǎng)樹費由乙方負責，由乙方按每年每株一元補付給甲方。

6、在合同約定期限內(nèi)即林木搬出林地前甲方發(fā)現(xiàn)有人有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方有責任及時告訴乙方。

7、在合同約定期限內(nèi)即林木搬出林地前甲方有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方承擔造成的全部損失。

四、違約責任

本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的'一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等)。

十、其他約定事項

1、甲、乙雙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應當及時通知到對方，

2、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。

3、乙方在砍伐林木時要主動告知甲方并提供其合法證明文件(砍伐證)。

十

一、爭議解決

本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民提起訴訟解決。

二、明示條款：

甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

三、本合同經(jīng)雙方簽字蓋手印或授權(quán)代表簽字蓋手印后生效。

四、本合同書一式四份，雙方各執(zhí)二份。

甲方簽名蓋手?。?/p>

電話：

委托代理人簽名蓋手?。?/p>

電話：

乙方簽名蓋手?。?/p>

電話：

委托代理人簽名蓋手印：

電話：

_________年____月____日關(guān)于買賣合同10

合同編號：____________

立房地產(chǎn)買賣合同人

出賣人（甲方）：______________________________

買受人（乙方）：______________________________

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。

第一條甲乙雙方【未通過經(jīng)紀機構(gòu)居間介紹】【通過__________公司居間介紹（房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人：__________，經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書號：__________）】，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)（以下簡稱房地產(chǎn)），房地產(chǎn)具體狀況如下：

（一）甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為：________________________

（二）房地產(chǎn)座落在青島市____________【區(qū)】【縣】____________【路】____________【弄】【新村】_______________【支弄】____________號____________室。（部位：____________）房屋類型：____________；結(jié)構(gòu)：____________；

（三）房屋建筑面積____________平方米，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)【面積】【分攤面積】____________平方米。

（四）房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍（附件一）；

（五）該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為【國有】【集體所有】；國有土地使用權(quán)以【出讓】【劃撥】【】方式獲得；

（六）隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設備（非房屋附屬設備）及裝飾情況（附件二）

（七）甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系（包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系）見附件五。

甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。

第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為____________（____________幣）計________________________元。（大寫）：__________仟__________佰__________拾__________萬__________千__________百__________拾__________元整。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議（附件三）中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應開具符合稅務規(guī)定的收款憑證。

第三條甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時，土地使用權(quán)按下列第款辦理。

（一）該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從_________年_______月______日起至________年______月______日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后，出讓合同載明的權(quán)利、義務一并轉(zhuǎn)移給乙方。

（二）按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，【可以不辦理】【應辦理】土地使用權(quán)出讓手續(xù)的，應由【甲方】【乙方】按規(guī)定【將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金】。

（三）__________________________________________________________________

第四條甲、乙雙方同意，甲方于年月日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內(nèi)對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標志。

第五條甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金。

第六條甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的日內(nèi)，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。

上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以____________【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準，但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。

該土地使用權(quán)以出讓方式取得的，出售時占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)隨之轉(zhuǎn)移。當事人應選擇合同第三條第（一）項，其中，房地產(chǎn)權(quán)證注明土地使用年限的，應如實填寫。

按照法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，劃撥土地上房地產(chǎn)買賣，買受人應辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)，按規(guī)定繳納土地使用權(quán)出讓金，當事人應選擇第三條第（二）項。

除上述情況外，《中華人民共和國土地管理法》規(guī)定了國有土地租賃和土地使用權(quán)作價入股等其他土地有償使用形式，屬此范圍的，當事人應在第三條第（三）項內(nèi)約定。

9．集體所有土地上房屋的買賣對象。集體所有土地上的居住房屋未經(jīng)依法征用，只能出售給房屋所在地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）范圍內(nèi)具備居住房屋建設申請條件的個人。非居住房屋只能出售給房屋所在地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）范圍內(nèi)的集體經(jīng)濟組織或者個體經(jīng)營者。

10．住房戶口遷移。已投入使用的.住房買賣，除房屋交接和權(quán)利轉(zhuǎn)移外，住房內(nèi)

的原有戶口是否及時遷出也會影響合同的履行。當事人可在補充條款內(nèi)約定戶口遷移條款。

11．維修基金交割。根據(jù)《青島市居住物業(yè)管理條例》規(guī)定，房地產(chǎn)買賣合同生效之日起的十日內(nèi)，當事人應將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況書面告知業(yè)主管理委員會和物業(yè)管理單位，并辦理房屋維修基金戶名的變更手續(xù)，帳戶內(nèi)結(jié)余維修基金的交割，當事人可在補充條款中約定。

五、為保障買賣雙方自身權(quán)益，防范違規(guī)的房地產(chǎn)中介對當事人權(quán)益的侵害，凡委托具有房地產(chǎn)經(jīng)紀資格的專業(yè)公司提供代理、居間介紹等服務的，受托居間介紹、代理的房地產(chǎn)經(jīng)紀公司均應在附件六居間介紹、代理等中介服務情況中簽字蓋章；其中：委托人應將居間介紹的有關(guān)房地產(chǎn)經(jīng)紀公司及執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人情況在第一條內(nèi)予以明示，以備與經(jīng)紀公司、經(jīng)紀人發(fā)生糾紛時作為投訴的依據(jù)；

六、為方便當事人訂立買賣合同補充條款，擬訂下列范例，當事人可根據(jù)需要自由選擇，范例未經(jīng)當事人選取，不作為合同內(nèi)容。

房地產(chǎn)權(quán)利保證條款范例：甲方保證，上述買賣的房地產(chǎn)不存在產(chǎn)權(quán)爭議和其他人主張權(quán)利的情況。在本合同簽訂前，該房地產(chǎn)已存在的權(quán)利負擔，乙方同意甲方按下述第______項處理：

（一）本合同生效后______日內(nèi)，甲方與抵押權(quán)人或者其他權(quán)利人注銷他項權(quán)利的登記，逾期未注銷的，乙方有權(quán)追索甲方的違約責任。

（二）在抵押權(quán)人或者其他權(quán)利人書面同意的前提下，乙方承認并繼受該項權(quán)利，并同意辦理變更登記。

戶口遷移條款范例：甲方承諾自上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起的______日內(nèi)，向房屋所在地的公安派出機構(gòu)辦理原有戶口遷出手續(xù)。如由于甲方未及時遷出戶口造成乙方損失的，甲方承擔賠償責任。

七、《中華人民共和國仲裁法》規(guī)定了或裁或?qū)徶贫龋贤斒氯艘坏┻x擇了仲裁，就意味著不能再向法院起訴。因此，合同當事人如不愿仲裁的，愿意向法院起訴的，請將合同第十三條劃去。

八、本合同示范文本可向房地產(chǎn)交易中心購取。關(guān)于買賣合同11

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》、最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等法律規(guī)定，結(jié)合本院審判實際，就審理買賣合同糾紛案件，提出以下指導意見：

一、訴訟主體的審查

(一)一般性審查

1、對當事人訴訟主體資格進行審查，應注意對當事人身份真實性、姓名或名稱的準確性，以及其民事行為能力和民事訴訟行為能力的審查。

2、當事人為自然人的，應當提交身份證、戶口簿、出生證明等身份證明資料；當事人為法人或其他組織的，應提交營業(yè)執(zhí)照副本、工商登記檔案、社團資格登記證等登記資料；當事人名稱在訴爭的法律事實發(fā)生后發(fā)生變更的，應以變更登記資料為依據(jù)。

3、通過對當事人訴訟主體資格的審查，除應確定各方當事人是否符合法律規(guī)定的訴訟主體資格外，還應查明是否存在訴狀中所列訴訟主體與實際參加訴訟的主體不一致、訴狀中所載明的作為訴訟當事人的自然人的姓名與其身份證載明的姓名不同、法人或其他組織名稱與其公章使用的名稱不符的情況，以及因訴狀中載明的當事人出生日期不準確而影響對其民事行為能力和民事訴訟行為能力認定的情況。

4、向被告送達起訴狀副本前，發(fā)現(xiàn)原告訴狀中所寫的被告姓名或名稱與被告身份證、工商登記材料登記、公章上使用的姓名或名稱不一致的，應征求原告是否更正的意見，原告同意更正的，應準許其更正；原告不同意更正，且向被告送達訴狀后，被告也認為原告起訴的名稱與其實際名稱不一致的，裁定駁回起訴。向被告送達起訴狀副本后發(fā)現(xiàn)上述錯誤的，原、被告均同意更正的，應準予其更正；原、被告其中一方不同意更正的，應裁定駁回原告起訴。征求原、被告意見和進行相關(guān)更正的情況應記錄在案。

5、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，原告起訴的被告或第三人為自然人，而不具備訴訟行為能力的，應書面通知該被告或第三人的法定代理人參加訴訟；原告不具備民事行為能力的，通知其法定代理人，其法定代理人同意參加訴訟的，由其法定代理人參加訴訟，其法定代理人不同意起訴的，裁定駁回其起訴。

(二)應注意的問題

買賣合同糾紛案件，在訴訟主體方面常遇到的難點是在認定有關(guān)行為是職務行為還是個人行為時的主體追加問題。

經(jīng)初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面難以確認的，原告僅起訴單位或個人的，應詢問原告是否追加被告，如原告不同意追加，則應在查明案情的基礎上對是否支持原告的訴訟請求作出判決或裁定；如原告申請追加，則應依法追加被告，并全面查清事實，對是職務行為還是個人行為作出認定，并依法對責任人作出裁判。

二、當事人應當提交的證據(jù)及舉證責任分配

（一）舉證要點

1、證明當事人訴訟主體資格的證據(jù)：

（1）當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證、戶口簿、暫住證等；

（2）當事人為法人或其他經(jīng)濟組織的，應提交主體登記資料，如工商營業(yè)執(zhí)照副本、工商登記機關(guān)出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；

（3）當事人在訟爭的法律事實發(fā)生后曾有名稱變更或分立、合并的，應提交變更登記資料。

2、證明買賣合同關(guān)系及從屬的擔保合同關(guān)系成立的證據(jù)：

（1）買賣合同；

（2）訂（定）貨單；

（3）證明邀約、承諾生效的信函、數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等）

（4）證明口頭合同成立和生效的證據(jù)，如證人證言、實際履行憑證等；

（5）證明擔保合同關(guān)系的保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。

3、證明合同履行情況的證據(jù)：

（1）交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；

（2）貨款收支憑證：收據(jù)、銀行付款憑證、發(fā)票等；

（3）證明拖欠貨款的證據(jù)：結(jié)算清單、欠條、還款計劃、還款承諾書、證明欠貨款事實的信函等；

（4）收貨方提出質(zhì)量異議的信函、證人證言、有關(guān)單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據(jù)；

（5）合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關(guān)于合同履行情況的證明及相應憑證。

4、當事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據(jù)等。

（二）舉證責任分配：

買賣合同糾紛，以誰主張誰舉證為原則。

1、對原始證據(jù)證明力的認定及鑒定問題

被告對原告提交證據(jù)上的簽名的真實性不予認可，因原告已經(jīng)提供了原始債權(quán)憑證，被告對此予以否認，應由被告申請鑒定，被告也最便于提供檢材，不申請鑒定的，則應承擔舉證不能的法律后果。

2、被告對原告提交證據(jù)上的公章的真實性不予認可，舉證責任如何分配

如果被告不認可其有這枚公章，因在此情況下，要求被告舉證基本上屬于客觀上不能，則應由原告進一步舉證，比如查被告的工商檔案材料、被告對外使用該公章的證據(jù)（租賃合同、買賣合同、欠條、文件等等）；如果被告認為該枚公章是假的，與其手中公章不一致，則應由被告承擔舉證責任，提供真實公章樣本，申請鑒定。

如果被告不認可其有該枚公章，但其認可與原告間存在業(yè)務關(guān)系，也存在欠款關(guān)系，只是對數(shù)額和公章存有異議，則不能把舉證責任完全分配給原告，被告應就其欠款事實進行進一步舉證。

三、案件的主要爭議焦點

通常情況下，買賣合同糾紛案件的主要爭議焦點有以下幾個方面：

1、買賣關(guān)系是否存在、是否存在無效的情形。

2、買賣合同標的物質(zhì)量對于付款的影響。

3、買賣合同標的物的所有權(quán)情況：

（1）出賣人是標的物的所有人，還是合法占有人或非法占有人。

（2）財產(chǎn)所有關(guān)系是單一所有還是共同所有。

（3）買賣關(guān)系發(fā)生后當事人對標的物的占有使用情況。

4、買賣關(guān)系的形成情況：

（1）雙方建立買賣關(guān)系的時間、地點，有無書面協(xié)議。

（2）買賣關(guān)系的建立是否系當事人的真實意思表示，有無欺詐、脅迫、乘人之?；蛑卮笳`解等違背當事人真實意思的行為。

（3）買賣雙方對標的物的質(zhì)量要求、價款支付方法、權(quán)利轉(zhuǎn)移時間、標的物交付日期及違約責任是否約定明確。

（4）有無規(guī)避法律、惡意串通，損害國家、集體和他人利益，違反法律或社會公共利益等違法行為。

（5）需要辦理登記手續(xù)的，是否按規(guī)定辦理了所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。

5、債務人履行債務的情況：

（1）出賣人是否按約定的時間、地點、交付方法將符合質(zhì)量要求的標的物交付給買受人。

（2）買受人是否按約定的時間、地點、方法接受標的物，交付價款。

（3）當事人不履行或不適當履行合同的原因，違約方的主觀過錯情況，有無不可抗力的原因。

（4）當事人有無繼續(xù)履約的能力。

四、法律關(guān)系性質(zhì)及效力的認定問題

合同無效的情況應在合同法第五十二條規(guī)定的條件下嚴格適用。從當前鼓勵交易的立法目的出發(fā)，一般不輕易認定合同無效。當事人超越經(jīng)營范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無效。但違反國家限制經(jīng)營、特許經(jīng)營以及法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營規(guī)定的除外。

五、案件相關(guān)事實的認定

（一）買賣合同中職務行為的認定

經(jīng)初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面有爭議的，以下幾種具體情況應予充分注意：

1、只有業(yè)務員簽字，沒有注明單位名稱的，或是雖然注明了單位名稱，但未加蓋單位公章的的情況下，如單位予以認可，則認定職務行為；如單位不予認可，則要看債權(quán)人或是業(yè)務員的舉證情況，要適時引導當事人進行舉證，債權(quán)人或業(yè)務員有證據(jù)證明系單位欠款的，認定為職務行為，否則只由業(yè)務員個人承擔責任。

2、長期買賣業(yè)務中的負責人或采購人在離開公司后以單位名義為債權(quán)人出具欠條或帳務清單、購貨清單等材料時，如單位追認，自無爭議；如單位不予認可，則需債權(quán)人舉證，如符合表見代理的特征，則可以認定職務行為有效，如無證據(jù)證明，僅憑此條主張權(quán)利，則不能認定為職務行為。

3、長期買賣業(yè)務中的負責人或采購人未離開公司，只是調(diào)離原來的部門，雖然其所出具的欠條的可信度大于離開公司后的`可信度，但在公司不予認可的情況下，債權(quán)人仍要承擔舉證責任，提供其他相關(guān)材料予以佐證。

4、債權(quán)人向工地運送建筑用材料，個人給出具欠條的，如能證明債務人單位當時有該工地、材料也送至該工地、單位當時在該工地也有該職工，一般可認定為職務行為。如向工地送的是饅頭等生活用品，收到人注明某某公司但未加蓋公章的，如單位不予認可，則應對該生活用品的使用時間、用量、地點、需求人身份方面具體分析，查明相關(guān)事實，如綜合情況符合工地使用的，則應認定為職務行為。

5.其他職務行為的認定。

（二）被告帳面記載和發(fā)票記載的名稱與主張權(quán)利人不一致時的事實認定問題

實踐中，時常有被告帳面記載的是欠某某單位款，業(yè)務往來時的發(fā)票也是該單位開具的，但主張權(quán)利人是個人，被告認可是與發(fā)票上記載的單位發(fā)生的業(yè)務關(guān)系，不認可與個人間的買賣法律關(guān)系。

在單位出具證明證實欠款屬于個人債權(quán)的情況下，個人持有相關(guān)債權(quán)憑證，應認定個人與被告間存在買賣法律關(guān)系，個人有權(quán)主張欠款。

（三）發(fā)票能否作為付款憑證的問題

根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條：本辦法所稱發(fā)票，是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，開具、收取的收付款憑證。故發(fā)票應作為付款憑證。

現(xiàn)實生活中，發(fā)票與付款脫節(jié)的情況經(jīng)常存在。對收到發(fā)票，給對方出具了收到條，但沒有注明未付款的，被告主張已給付貨款或是不到庭答辯的，應考慮雙方的合同約定及交易習慣，原告僅憑一發(fā)票收到條主張欠款事實的，對欠款事實不能認定，有其他證據(jù)的，應綜合其他證據(jù)進行認定。

如發(fā)票收到條上注明“收到發(fā)票，款未付”字樣的，則應認定欠款事實。

（四）債權(quán)轉(zhuǎn)讓的認定與處理

《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）第八十條規(guī)定：“債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生效力?！眰鶛?quán)轉(zhuǎn)讓行為中需注意兩個問題：

一是雙務合同中雙方當事人互享權(quán)利、互負義務，比如轉(zhuǎn)讓時可能涉及諸如質(zhì)量、折扣、維修等方面時，能否將債權(quán)單獨轉(zhuǎn)讓的問題。

互負義務的債權(quán)轉(zhuǎn)讓，一是涉及合同權(quán)利義務的概括移轉(zhuǎn)，二是涉及可能侵害債務人的利益，應從嚴掌握。如實務中，有的公司把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三方，第三方現(xiàn)向債務人主張權(quán)利，但債權(quán)債務人之間可能還存在很多如折扣、維修等問題的爭議，且原債權(quán)人已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，原債權(quán)人在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后仍保留其應負之債務，但債務人實現(xiàn)其權(quán)利已基本為客觀上所不能，這種情況下應認定單獨轉(zhuǎn)讓權(quán)利損害了債務人利益，轉(zhuǎn)讓行為無效。

二是債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知義務問題

1、不能把提起訴訟視為通知的一種方式。根據(jù)合同法第八十條的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓應當通知。未經(jīng)通知，轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生法律效力，自然受讓人也無權(quán)直接向債務人主張權(quán)利，也就談不上提起訴訟可視為通知的問題。

2、通知義務的履行問題。債權(quán)人向債務人郵寄了轉(zhuǎn)讓通知，但債務人不承認已收到，應由債權(quán)人承擔舉證責任，但對債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知義務的審查，不宜過于嚴格，一般要求有特快專遞或掛號信回執(zhí)即可。

3、履行通知義務的主體。債權(quán)人應當負有通知義務，也可由受讓人把加蓋有債權(quán)人公章的債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知代為送達給債務人，受讓人直接送達自己制作的通知材料不能產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓的法律效果。

(五)違約責任

違約金責任方式的適用原則是“當事人約定”原則。

當事人有違約金約定的，債務人應支付違約金。有約定標準的，從約定；未約定標準的，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。

當事人有違約金約定的情形，根據(jù)《合同法》第一百六十一條，買受人應當按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或約定不明確的，依照本法第六十條的規(guī)定仍不能確定的，買受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時支付。對有付款期限的，按約定；未約定付款期限的，按法定，即在收到標的物或提取標的物單證的同時支付，否則自次日起即應負擔違約責任。

當事人未約定應當支付違約金的，不適用違約金責任方式，僅可賠償實際經(jīng)濟損失，標準可參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)活期存款利息或是一年期流動資金貸款利息計算，兩種標準均可，以當事人主張為準。

原告主張雙方約定的違約金過低的，應提供證明其直接損失的證據(jù)，不能證明的，不予支持；能證明的，以其損失為上限作調(diào)整。被告主張約定的違約金過高的，法院根據(jù)情況調(diào)整時應以違約金幅度為限，對于因時間的積累導致違約金過高的，不予調(diào)整；其他情形需要調(diào)整時，不應高于人民法院規(guī)定的金融機構(gòu)逾期貸款利率的四倍。

六、本類案件中關(guān)于車輛買賣合同和房屋買賣合同效力認定問題

（一）審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)。

《舊機動車交易管理辦法》規(guī)定“舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行或辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶登記手續(xù)，買賣合同方能生效”，該辦法是國務院貿(mào)易部于1998年3月9日頒布的部門規(guī)章，不屬于行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未對未辦理轉(zhuǎn)籍過戶登記手續(xù)買賣合同不能生效作出明確限制，故不能以此作為判決合同無效的法律依據(jù)。

（二）當事人將自己所購但還未辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的房屋賣于他人，買賣合同的效力問題。

1、《城市房地產(chǎn)管理法》無產(chǎn)權(quán)房屋不得買賣的規(guī)定，不是《合同法》第52條認定合同無效的強制性條款?！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》是1994年頒布的法律，此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩，在立法技術(shù)上多用“不得”等字樣來表達方便行政的寓意。同時在立法的內(nèi)容上也沒有充分考慮到當下的商品房交易狀況，有滯后性；從《合同法》鼓勵交易的原則出發(fā)，對實踐中此類買賣合同都認定為無效不利于物的價值的有效、充分使用，在審判實踐中，應盡量減小合同無效的范圍。因此，不宜以買賣合同違反《城市房地產(chǎn)管理法》的強制性規(guī)定而認定其無效。

2、此種轉(zhuǎn)讓房屋的行為是否是無權(quán)處分而成為效力待定的合同。

此種情況下，出賣人合法取得了對房屋的直接占有，其轉(zhuǎn)讓該房屋的行為是有權(quán)處分，不是無權(quán)處分，買賣合同不應當因此認定為效力待定。

七、本類案件判決主文的標準化表述

(一)支持原告訴訟請求時的表述：

一、被告___于本判決生效之日起_日內(nèi)給付原告___貨款___元。

二、被告___于本判決生效之日起_日內(nèi)支付原告違約金，自___起至本判決確定的給付之日止，按___計算。

(二)不支持原告訴訟請求時的表述：駁回原告___的訴訟請求。

(三)當事人請求確認買賣合同無效時的表述：

一、原告___與被告___于__年__月__日簽訂的____合同無效。

二、原告(或被告)于本判決生效之日起_日內(nèi)返還被告(或原告)合同價款____元(或___物)。

(四)當事人要求解除合同并各自返還財產(chǎn)時的表述：

一、解除原告___與被告___于__年__月__日簽訂的____合同。

二、原告(或被告)于本判決生效之日起_日內(nèi)返還被告(或原告)合同價款____元(或___物)。關(guān)于買賣合同12

單位名稱：合同編號：簽訂地點：購買人：簽訂日期：年月日

買賣雙方協(xié)商，一致同意訂立如下條款：

第三條

檢驗標準、方法、地點及期限：出賣人代運交付的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及完好程度，由買賣人在收貨時按發(fā)貨明細表驗收。若有異議，應于收獲當日電話通知出賣人，并在發(fā)貨通知單上填寫清楚。

第四條隨即的必備配件工具數(shù)量及供應辦法：隨貨到現(xiàn)場，依照產(chǎn)品隨機明細表現(xiàn)場點數(shù)驗收。

第五條標的物所的權(quán)自買受人付清全部貨款時轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付全部價款的，標的物仍屬于出賣人所有。第六條交貨地點：，交貨期限：第七條運輸方式：，運費負擔：

第八條出賣人對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件及期限：自買方收到產(chǎn)品第二日起，產(chǎn)品質(zhì)量保修期六個月或（易損件、電器件

除外）：在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由出賣人負責修復。因買受人造成的事故修理所產(chǎn)生的費用由買受人承擔，出賣人對產(chǎn)品實行終身服務（并合理收費）。

第九條（1）出賣人應提供砼基礎的'圖紙（圖紙必須有出賣方專業(yè)技術(shù)人員簽字），買受方應嚴格按出賣方提供的圖紙和專業(yè)

技術(shù)要求，制作砼基礎，并承擔相關(guān)費用。

（2）出賣人負責卸車費用，買受人應負責協(xié)助卸車。

第十條成套設備的安裝與調(diào)試：

第十一條結(jié)算方式、時間：合同簽訂首付貨款總金額即：貨到指定地點后，付款總金額，即：

付款卸貨：安裝調(diào)試完畢經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后三日內(nèi)付款至總金額的即：余下總貨款即：

作為質(zhì)量保證金，六個月內(nèi)付清。

第十二條違約責任，逾期付款每日處總合同款1%滯納金，逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。

第十三條解決糾紛的方式：雙方應首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟；以出賣人所在地為訴訟管轄地。第十四條本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，備份具有同等效力。第十五條本合同自起生效。第十六條其它約定事項：關(guān)于買賣合同13

注意事項一、房屋產(chǎn)權(quán)和手續(xù)是否齊全

房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權(quán)的唯一憑證，沒有房產(chǎn)證對買房人來說是有極大風險的。房主可能將房產(chǎn)證進行抵押或轉(zhuǎn)賣，即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后，房主還可以抵押和轉(zhuǎn)賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進行交易。有些房屋共有權(quán)共有好多個，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買房人應當和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn)，買房人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

因此有關(guān)人士認為;最有效的方法就是委托信譽好、專業(yè)強的.房地產(chǎn)經(jīng)紀公司承擔擔保責任，來驗證買賣雙方的真實身份、確認房屋產(chǎn)權(quán)無糾紛

注意事項二、明確成交價格和稅費責任

在簽定合同中一定要注明正式的成交價格，還有交易的時間，交易稅費，還有稅費到底由買賣雙方的哪一方負責。

從現(xiàn)行稅收政策來看，房產(chǎn)買賣過程中歸房主交納的稅費為：營業(yè)稅，個人所得稅，印花稅;歸客戶交納的稅費為：契稅，土地出讓金，印花稅(與房主各交一半)。

注意事項三、明確買賣雙方的責任

簽定此條款時十分重要，如果有一方出現(xiàn)違約責任，應擁有怎樣的權(quán)利，在簽定合同時雙方利益上得到怎樣的補償都要約定清楚，違約金的數(shù)量以及交付時間應寫得毫無異議。

注意事項四、明確付款方式和時間

雙方應該在合同中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數(shù)量和時間，確保買方出現(xiàn)拖欠或減少階段支付金額的情況時有據(jù)可依，較好地維護自身權(quán)益。因為在二手房買賣案例中存在客戶以貸款方式購買二手房卻因為批貸不成而導致交易失敗的例子屢見不鮮，因此為了避免浪費無謂的時間，業(yè)主應盡早對客戶是否能被批貸進行確認。

注意事項五、過戶時間要明確

過戶時間要明確，買房人最在乎的莫過于什么時間房屋最終屬于我，因此約定過戶時間是合同中較重要的條款之一，買方需慎重和簽訂準確的時限。

注意事項六、物業(yè)交割要清楚

在簽定買賣合同時候千萬不要忘記物業(yè)交割階段，付加條款里一定要約定水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接時間。對于物業(yè)、供暖等費用的繳納時間和標準，應該要到原房主所在單位改簽協(xié)議內(nèi)容，而買方需改簽協(xié)議時賣方應做出的配合等，都應在合同中明確注明，從而達到維護買方利益的目的。關(guān)于買賣合同14

賣方：(以下簡稱甲方)：

居民身份證號碼：

地址：

買方(以下簡稱乙方)：

居民身份證號碼：

地址：

聯(lián)系電話：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致，并經(jīng)房屋宅基地所有權(quán)人同意，達成如下協(xié)議：

第一條房屋的基本情況

現(xiàn)甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在吉林省長春市雙陽區(qū)長嶺鄉(xiāng)雙頂村九社。并將與所出賣房屋的使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于___年，房屋結(jié)構(gòu)為__結(jié)構(gòu)，建筑面積__平方米(其中實際建筑面積__平方米)。

第二條價格

雙方議定上述房產(chǎn)總價款為人民幣，大寫___，即人民幣小寫__元。

第三條付款方式及期限

1、乙方應在本合同生效之日起日內(nèi)，向甲方一次性支付購房款(人民幣___元)，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原