第建筑施工合同匯編15篇 建筑施工合同1

建設(shè)單位：_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

施工單位：_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_______市_______花園住宅小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責(zé)任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

一、工程項(xiàng)目

1、工程名稱：_______________花園經(jīng)濟(jì)適用房。

2、工程地址：_______________市_____道。

3、工程范圍：按設(shè)計(jì)圖紙要求所有內(nèi)容達(dá)到竣工驗(yàn)收，交房使用標(biāo)準(zhǔn)。除樁基礎(chǔ)外的_________棟樓的土建、水電安裝工程;地上_________層_________棟，框剪結(jié)構(gòu)，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標(biāo)準(zhǔn)(參照_________花園_________樓)含基礎(chǔ)挖運(yùn)土方，外運(yùn)土方等全部?jī)?nèi)容;

4、總建筑面積約_____(以施工圖紙為準(zhǔn))。

5、給排水做到外墻_____米，室內(nèi)給水，到入戶水表后安裝_____個(gè)閥門(mén);

6、承包方式：一次性固定單價(jià)合同，包括一切不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用;

7、承包單價(jià)：_____元/每平方米，工程款預(yù)計(jì)：_____萬(wàn)(含稅金);

8、強(qiáng)弱電工程;設(shè)計(jì)包括的強(qiáng)、弱電，配電箱、配電柜、入戶進(jìn)入端子箱等均由乙方負(fù)責(zé)。弱電部分只預(yù)埋不穿線。

9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門(mén)價(jià)格必須達(dá)到每樘_____元;品牌由甲方確定。

二、施工準(zhǔn)備

1、甲方

(1)負(fù)責(zé)做好水通、電通和道路通;

(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;

(3)派為現(xiàn)場(chǎng)代表，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)簽證，核實(shí)工程量及進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)甲方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)部門(mén)事宜。

2、乙方

(1)負(fù)責(zé)紅線內(nèi)的臨時(shí)設(shè)施、水、電接入及運(yùn)料道路;

(2)現(xiàn)有板房使用，按原價(jià)折給乙方所有，從合同生效開(kāi)始辦理交接手續(xù);

(3)組織施工人員和材料、機(jī)械進(jìn)場(chǎng);

(4)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及內(nèi)業(yè)資料,確保達(dá)到交工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);

(5)派為現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進(jìn)度報(bào)表以及負(fù)責(zé)乙方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)部門(mén)事宜。

三、工程期限

本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_____天。(如臺(tái)風(fēng)、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應(yīng)順延)開(kāi)工日期，以甲方確認(rèn)的開(kāi)工時(shí)間為準(zhǔn)，共計(jì)_____個(gè)月時(shí)間，總工期_____天。

四、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程

1、乙方必須嚴(yán)格按照國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;

2、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定;

(1)凡用于本工程的材料必須保質(zhì)保量，并由甲方駐工地代表認(rèn)可同意后方可用于工程施工;

(2)隱蔽工程必須經(jīng)甲方駐工地代表檢查驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下道工序的施工;

(3)乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方代表，經(jīng)整改并報(bào)甲方同意,方可進(jìn)入下一道工序施工;

(4)工程竣工后：乙方應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保修、保修時(shí)間自通過(guò)驗(yàn)收之日起為_(kāi)____年。

五、安全生產(chǎn)與文明施工

1、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理按照誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由施工方全面負(fù)責(zé),必須按《_____省建設(shè)工程施工安全管理?xiàng)l例》和_____省建設(shè)工巢全施工操作規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工，并且與公司簽訂安全管理責(zé)任協(xié)議。

2、如因違安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全管理?xiàng)l例而造成安全事故，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方應(yīng)按規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施、做到安全生產(chǎn)、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故及其所造成的經(jīng)濟(jì)損失，全部由乙方負(fù)責(zé)。

4、乙方在施工過(guò)程中，必須聽(tīng)從甲方工地負(fù)責(zé)人指揮，配合施工，碰到問(wèn)題，隨時(shí)商量解決。

六、工程價(jià)款支付及結(jié)算

本工程為固定單價(jià)包干合同：承包總價(jià)暫定為人民幣(含稅金)_____萬(wàn)元;承包人自行墊資完成_____層_____棟主體框架到第_____層時(shí)(_____層頂樓板)，發(fā)包人按承包人總造價(jià)的的_____%(_____萬(wàn))，支付工程進(jìn)度款給承包人，且在次月_____日前支付;承包人完成_____層_____棟到封頂時(shí)，發(fā)包方按承包人總造價(jià)的_____%(_____萬(wàn))，支付工程進(jìn)度款給承包人，且在次月_____日前支付;工程完工驗(yàn)收合格_____日內(nèi)支付總工程量的_____%(_____萬(wàn))工程款給承包人，且在次月_____日前支付;工程結(jié)算審計(jì)完成后，發(fā)包人在_____個(gè)工作日內(nèi)支付至審計(jì)總造價(jià)的_____%給承包人;剩余_____%作為保修金，在工程竣工驗(yàn)收合格滿_____年后_____天內(nèi)付清(不計(jì)利息)。

爭(zhēng)議解決雙方在履行過(guò)程中發(fā)生合同爭(zhēng)議，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交人民訴訟解決。

七、其它約定

1、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，雙方簽字蓋章后_____日內(nèi)乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。

2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本協(xié)議簽訂后_____日內(nèi)，乙方支付壹仟萬(wàn)保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時(shí)間，按支付工程款的時(shí)間每次退還_____%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同2

甲方：法定代表人：

施工地址：

乙方：居民身份證號(hào)：

出生日期年月日

家庭住址

戶口所在地省區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村根據(jù)《民法典》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動(dòng)合同期限

第一條勞動(dòng)合同期限

1、本合同期限為年;

到甲方施工生產(chǎn)不需用為止。

二、工作內(nèi)容

1、甲方招用乙方在工程中擔(dān)任崗位工作。

2、本公司執(zhí)行不定時(shí)工作制，適當(dāng)加班，保證乙方的休息時(shí)間。

三、勞動(dòng)報(bào)酬。

1、月工資額為，含三險(xiǎn)在內(nèi)。

四、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件

1、甲方應(yīng)當(dāng)在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天對(duì)乙方進(jìn)行入場(chǎng)三級(jí)安全教育，并組織對(duì)乙方學(xué)習(xí)成果的書(shū)面考試，考試結(jié)果甲方應(yīng)保存在施工現(xiàn)場(chǎng)備查，考試不合格的不得在現(xiàn)場(chǎng)施工。

2、甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國(guó)家勞動(dòng)安全、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定為乙方配備必要的安全防護(hù)措施，發(fā)放必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。

3、甲方將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，建立安全生產(chǎn)制度;

乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)安全制度，嚴(yán)禁違章作業(yè)，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。

五、勞動(dòng)紀(jì)律和勞動(dòng)合同的解除

乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程。

六、乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同;

嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)甲方利益造成重大損害的;

嚴(yán)重違反總包單位和甲方的施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定及施工質(zhì)量管理規(guī)定的;

被依法追究刑事責(zé)任的。

七、甲方依法制定的規(guī)章制度作為本勞動(dòng)合同的附件，與勞動(dòng)合同具有同等法律效力。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方乙方

法定代表人或委托代理人

簽訂日期：年月日建筑施工合同3

發(fā)包方

承包方：

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

建筑面積：平方米；層數(shù)層

結(jié)構(gòu)類(lèi)型：

承包范圍：

承包方式：

質(zhì)量等級(jí)（優(yōu)良或合格）：合格

工程承包造價(jià)（金額大寫(xiě)）：

甲方：北京龍安華誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司

乙方：河南省宏瑞防腐有限公司

甲方委托乙方承擔(dān)該工程鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的施工，遵循《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合該工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，望雙方遵照?qǐng)?zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地址：

3、施工范圍：鋼結(jié)構(gòu)環(huán)氧云鐵中間漆、防火涂料、面漆。

4、二、質(zhì)量要求：

本工程采用包工包料方式，所用涂料及施工設(shè)備、腳手架等由乙方負(fù)責(zé)；施工所用的防火涂料隱蔽部分采用室外超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料，外露部分采用室外薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料，所用材料必須有《國(guó)家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心》的檢驗(yàn)報(bào)告和《消防產(chǎn)品型式認(rèn)可》證書(shū)，復(fù)印件加蓋生產(chǎn)單位公章。

三、工程期限

乙方接到甲方通知后組織進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，工期按甲方要求進(jìn)行施工，竣工時(shí)間為20__年1月5日。如有特殊情況甲乙雙方協(xié)商工期順延。

四、工程造價(jià)

經(jīng)甲乙雙方商定工程施工按實(shí)際發(fā)生量結(jié)算。

單價(jià)：防火涂料：2.5小時(shí)：36元／㎡，1.5小時(shí)：30元／㎡。

環(huán)氧云鐵中間漆：20元／㎡。面漆：30元／㎡。

注：?jiǎn)蝺r(jià)包括：材料費(fèi)、人工費(fèi)、稅金、措施費(fèi)、水電費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)。

五、付款方式

1、根據(jù)業(yè)主與我公司簽訂的合同沒(méi)有預(yù)付款，

2、按報(bào)量支付進(jìn)度款，每月25日?qǐng)?bào)量，次月5日～10日付款，

3、每月按報(bào)批量的50％付款，資料齊全整體驗(yàn)收合格后1～15天付全款的95％。

4、剩余5％的款項(xiàng)作為質(zhì)保金，保修期滿后15日內(nèi)付清。

六、質(zhì)量要求

1、施工過(guò)程中，專人檢查工藝質(zhì)量，要求涂層噴涂均勻，無(wú)漏涂。

2、涂層及耐火時(shí)間達(dá)到甲方要求。

七、竣工驗(yàn)收

1、工程完工后，乙方負(fù)責(zé)工程的檢測(cè)驗(yàn)收，保修期執(zhí)行國(guó)家規(guī)定。

2、檢測(cè)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，由乙方負(fù)責(zé)返修，由甲方或其他部門(mén)安裝等原因造成的涂層損壞，可以經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后有償讓乙方負(fù)責(zé)修補(bǔ)。

八、雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

1）為乙方提供施工所用的水、電資源及生活住房。

2）遇到交叉作業(yè)情況，為乙方協(xié)商解決。

3）按合同約定按時(shí)支付工程款。

2、乙方責(zé)任

1）服從甲方項(xiàng)目部管理人員的管理，遵守項(xiàng)目部的管理規(guī)定，不得違章施工。

2）供料施工并負(fù)責(zé)防火涂料工程的驗(yàn)收。

3）積極配合甲方的施工，保證施工進(jìn)度，保證施工質(zhì)量工期。

4）由乙方自己造成的安全事故，乙方自負(fù)，由甲方或其他有關(guān)方面造成的安全事故觸及乙方的，責(zé)任由造成事故方負(fù)責(zé)。

5）當(dāng)甲方不按時(shí)支付工程款，乙方有權(quán)利停工，延誤工期及一切后果由甲方負(fù)責(zé)。

6)在施工過(guò)程中，做好環(huán)保工作，施工中不會(huì)污染到其他未施工部分。

7）如保修期內(nèi)發(fā)生返修事宜乙方應(yīng)在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)檢修，否則甲方有權(quán)組織檢修，發(fā)生的費(fèi)用從乙方質(zhì)保金中扣除。

九、其它

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方支付完乙方全部工程款后失效。

2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

3、如有違約，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程和承包合同條例》的有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

4、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后另簽定補(bǔ)充合同解決。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

地址：

地址：

電話：

電話：

開(kāi)戶行：

開(kāi)戶行：

帳號(hào)：

賬號(hào)：

201年月日

201年月日建筑施工合同4

出租方（甲方）：羅金樓先生

承租方（乙方）：廣東省電白縣第三建筑工程公司

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方向甲方承租以下設(shè)備達(dá)成協(xié)議：

一、設(shè)備的使用地點(diǎn)及工程情況：本設(shè)備用于東莞市天利中央花園項(xiàng)目部，地點(diǎn)位于東莞市南城區(qū)西平宏偉路9號(hào)。

二、租賃設(shè)備概況

設(shè)備名稱：施工壓路機(jī)

規(guī)格型號(hào)：洛陽(yáng)14t型

數(shù)量(臺(tái)）：1臺(tái)

隨機(jī)人員(人數(shù))：1人

租賃金額：11000元/每月

三、設(shè)備的所有權(quán)：

本合同所列的所有租賃設(shè)備的所有權(quán)屬于出租方，承租方對(duì)租賃設(shè)備機(jī)械只享受租賃期間的使用權(quán)，沒(méi)有對(duì)設(shè)備的轉(zhuǎn)租權(quán)。承租方不得以任何理由對(duì)設(shè)備進(jìn)行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔(dān)。

四、甲方的基本責(zé)任：

1、提供技術(shù)型良好的設(shè)備。

2、設(shè)備進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng)后，甲方機(jī)手服從乙方施工管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守乙方施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)章制度。

3、甲方機(jī)手應(yīng)該按設(shè)備操作規(guī)程施工。

五、乙方的基本職責(zé)：

1、為甲方機(jī)手提供食宿，其中伙食費(fèi)每月按400元計(jì)算。

2、乙方負(fù)責(zé)設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)的看護(hù)并保證設(shè)備、人員的安全。由乙方原因造成的設(shè)備損壞或丟失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

3、乙方不得強(qiáng)迫甲方機(jī)手違章作業(yè)或超負(fù)荷工作。

4、乙方應(yīng)在交貨地點(diǎn)檢查驗(yàn)收租賃機(jī)械設(shè)備，同時(shí)將簽收蓋章后的機(jī)械租賃收據(jù)交給甲方

5、乙方對(duì)甲方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)手要進(jìn)行安全培訓(xùn)。

六、結(jié)算方式及相關(guān)事宜：

1、開(kāi)始計(jì)算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開(kāi)始計(jì)算租金。租賃期滿，乙方將設(shè)備完好交給甲方后，辦理退場(chǎng)手續(xù)。如乙方繼續(xù)租用需簽訂續(xù)租合同，續(xù)租不足一個(gè)月時(shí)，租賃費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。

2、結(jié)算方式：設(shè)備租賃費(fèi)按包月計(jì)算,每月/月。本設(shè)備按月結(jié)算。如使用不足一個(gè)月，按整月結(jié)算。超過(guò)一個(gè)月以上，超出部分按天計(jì)算(元/天)。

3、運(yùn)費(fèi)的承擔(dān)：設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，退場(chǎng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如租期不足三月，則退場(chǎng)費(fèi)由乙方承擔(dān)，乙方應(yīng)在設(shè)備退場(chǎng)前五日內(nèi)通知甲方。

4、工作時(shí)間：每月工作時(shí)間不得超過(guò)300小時(shí)，超出部分按10小時(shí)折合一天計(jì)算機(jī)械租金和機(jī)手加班費(fèi)。

5、油料提供：乙方負(fù)責(zé)提供在租賃期間內(nèi)設(shè)備運(yùn)行所需的符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的油料，否則造成的停機(jī)損失由乙方承擔(dān)。

6、設(shè)備維修：乙方應(yīng)協(xié)助甲方機(jī)手作好設(shè)備的維修工作，所付的維修費(fèi)用用以甲方機(jī)手簽字為準(zhǔn)每月每臺(tái)維修費(fèi)超過(guò)元以上的部分由甲方承擔(dān)，元以下的部分由乙方承擔(dān)。另乙方承擔(dān)攤鋪機(jī)葉片、濾芯等低值易耗品的費(fèi)用。

7、設(shè)備因故障造成的停工每月累計(jì)布超過(guò)3天（維修時(shí)累計(jì)12小時(shí)折合一天），若超出三天，則超出的天數(shù)不計(jì)租賃費(fèi)。

8、設(shè)備租賃期間，乙方如需轉(zhuǎn)移工地施工，必須征得甲方的書(shū)面同意，并保證甲方設(shè)備在該協(xié)議結(jié)束后返回。

八、爭(zhēng)議的解決：

有關(guān)本合同的一切爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交工程所在地的仲裁委員會(huì)，根據(jù)仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費(fèi)和勝訴方的律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

九、本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。

十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無(wú)效合同。

甲方（章）：乙方（章）：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

年月日年月日建筑施工合同5

發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。

1、工程概況

（一）工程名稱：__________________

（二）工程地點(diǎn)：__________________

2、工程承包范圍

安全維護(hù)及整改

3、合同工期30天

4、工程造價(jià)

工程造價(jià)為：____元整

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：

3.、本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

4、本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

6、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

7、工程計(jì)價(jià)

1、本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20__]406號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500—20__），《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第192號(hào)），《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、20__《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[20__]237號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

8、工期

有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以長(zhǎng)沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。

2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

9、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。

2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

10、違約責(zé)任

1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

11、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

12、爭(zhēng)議的解決

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他

乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同6

發(fā)包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)________________

承包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)__________________

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協(xié)議：_________________

一、工程內(nèi)容：_________________

________________主體框架結(jié)構(gòu)工程(詳見(jiàn)圖紙)。以上項(xiàng)目均按雙方會(huì)審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

二、工期：_________________

1、開(kāi)工日期：_________________本項(xiàng)目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。

2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認(rèn)工期可順延。

3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。

4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

三、工程合同價(jià)款：_________________

經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_(tái)____________：_________________。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結(jié)算。

四、承建方式

乙方對(duì)建筑工程包工、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、甲方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

2、施工期間甲方負(fù)責(zé)甲方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。

五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________

(1)合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________________支付次數(shù)分三次支付。

第一次：_________________工人進(jìn)場(chǎng)后____________月____________日預(yù)付總工程費(fèi)用的____________%。

第二次：_________________工程進(jìn)入第二階段____________月____________日預(yù)付總工程費(fèi)用的____________0%。

第三次：_________________工程進(jìn)入最后階段____________月____________日付總工程費(fèi)用的____________%。

(2)此合同所描述款項(xiàng)不含稅金。

六、工程質(zhì)量要求：_________________

1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。

七、工程竣工驗(yàn)收結(jié)算：_________________

乙方于竣工后____________天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后____________天內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并于驗(yàn)收后____________天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于____________個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

八、延期違約責(zé)任：_________________

乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計(jì)罰人民幣_(tái)___________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎(jiǎng)勵(lì)人民幣_(tái)___________元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

九、質(zhì)保內(nèi)容

質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十、質(zhì)保期限

以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算工程、水電工程質(zhì)保期為_(kāi)___________個(gè)月。保養(yǎng)期從竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項(xiàng)規(guī)定：_________________

1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書(shū)面形式上報(bào)甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計(jì)部門(mén)處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。

3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方承建的土建項(xiàng)目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書(shū)面聯(lián)系。

十二、合同生效與終止：_________________

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決?？裳a(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議，補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日建筑施工合同7

建設(shè)單位：(甲方)

施工單位：(乙方)

根據(jù)工程需要，甲方現(xiàn)將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則，遵守《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，為明確雙方合作的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程結(jié)構(gòu)：

4、建筑面積：㎡

5、工期：自開(kāi)工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發(fā)生損失由甲乙雙方協(xié)商解決賠付事宜。

6、質(zhì)量等級(jí)：合格

7、未列明事項(xiàng)按圖紙進(jìn)料、施工和驗(yàn)收。

二、工程價(jià)款及承包方式：

乙方以包工包料方式承包。工程預(yù)算價(jià)格為(大寫(xiě))肆拾肆萬(wàn)貳仟零肆拾陸元整，(小寫(xiě))￥：4420__元。最后決算以財(cái)政評(píng)審價(jià)格為準(zhǔn)。

三、工程進(jìn)度要求：

1、合同簽定后按照雙方協(xié)定的工期要求，乙方在收到圖紙后7天內(nèi)編制工程進(jìn)度計(jì)劃。

2、對(duì)甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負(fù)擔(dān)被索賠費(fèi)用。

四、工程質(zhì)量的要求：

乙方要嚴(yán)格按照工程施工圖紙、說(shuō)明及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量要求或出現(xiàn)不合格工程，甲方書(shū)面通知乙方在規(guī)定日期內(nèi)無(wú)償修復(fù)，至合乎上述規(guī)定。

五、材料供應(yīng)：

乙方必須選用合格材料，甲方對(duì)乙方自行采購(gòu)的材料須經(jīng)建設(shè)方和監(jiān)督方驗(yàn)收，如不合格，禁止使用。

六、安全生產(chǎn)：

文明施工必須要高起點(diǎn)嚴(yán)要求，按公司頒發(fā)的文明工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)，同時(shí)乙方要服從甲方及上級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。

七、工程價(jià)款的支付與結(jié)算：財(cái)政評(píng)審后工程款付清。

八、工程保修期

工程竣工驗(yàn)收后，乙方對(duì)工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行保修，保修期一年。保修期內(nèi)發(fā)生屬于施工原因造成的返修，乙方應(yīng)無(wú)償修理。

九、雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

(1)負(fù)責(zé)提供施工圖以及必要資料，進(jìn)行單位工程技術(shù)交底，檢查施工的監(jiān)督工作。

(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”施工條件。

(3)負(fù)責(zé)施工總平面圖的設(shè)計(jì)與管理及施工組織設(shè)計(jì)的審核。

(4)負(fù)責(zé)總平面的測(cè)量工作，并對(duì)單位工程定位放線進(jìn)行審核復(fù)測(cè)。

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督試驗(yàn)工作。

(6)負(fù)責(zé)組織單位工程的竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定與核驗(yàn)工作。

(7)甲方派人員參與乙方施工質(zhì)量、工期的組織、施工及驗(yàn)收工作。

2、乙方責(zé)任

(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數(shù)量的與工程配套的管理人員和勞動(dòng)力，負(fù)責(zé)制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進(jìn)度計(jì)劃。

(2)已完工程項(xiàng)目，在交工前負(fù)責(zé)保管，現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)。

(3)乙方必須接受甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)資料、材料等的監(jiān)督檢查和處理。

十、其他條款：

1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

2、未盡事宜雙方另行協(xié)商。

3合同執(zhí)行中雙方發(fā)生分歧，以《建設(shè)工程施工合同》GF-1999-0201)為準(zhǔn)。

甲方：簽字：年月日

乙方：簽字：年月日建筑施工合同8

發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：地址：

承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：地址：

風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)

購(gòu)根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。依照《民法典》和其他有關(guān)規(guī)定，就____________工程交由乙方施工內(nèi)容的達(dá)成如下協(xié)議，并遵照?qǐng)?zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程編號(hào)：

3、工程地點(diǎn)：

4、工程范圍：

5、工程造價(jià)：

6、付款方式：

7、工程期限：風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定

當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：

工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。計(jì)劃開(kāi)工日期：________年____月____日，計(jì)劃竣工日期：________年____月____日，總工期為_(kāi)___天（日歷天），

二、工期順延

1、因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；

2、按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工；

3、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。

4、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購(gòu)材料差價(jià)款而影響施工；

5、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?/p>

三、雙方權(quán)益

1、甲方在開(kāi)工前應(yīng)辦妥施工所需各種證件、批件；風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)

承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

2、清除施工場(chǎng)地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹(shù)木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場(chǎng)地，搭建大型臨時(shí)設(shè)施用地）；

3、解決施工用水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆返臅惩ǎ?/p>

4、應(yīng)于________年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計(jì)圖紙____份；組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)交底。

5、乙方在開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙，參與設(shè)計(jì)交底；做好一切施工準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。

四、工程質(zhì)量

一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達(dá)到：____________標(biāo)準(zhǔn)

二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。

五、施工與設(shè)計(jì)變更

1、要堅(jiān)持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)。如遇下列情況給對(duì)方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)；

2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方，乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方，由甲方在_________天內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位商定，提出修改或變更設(shè)計(jì)文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準(zhǔn)施工。

六、工程分包

1、乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。

2、乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任

在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

七、違約責(zé)任甲方的責(zé)任：

1、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。

2、工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。

3、承包方驗(yàn)收通知書(shū)送達(dá)____日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金。

4、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定支付逾期違約金。乙方的責(zé)任：

1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工。

2、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按本合同關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎(jiǎng)罰規(guī)定償付逾期罰款。

八、糾紛解決辦法合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解；解決不了的，可選擇下述第（）項(xiàng)處理：

（1）向建筑物所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；

（2）直接向合同履行地人民法院起訴。

九、附則

1、本合同自雙方代表簽字、蓋章后生效；工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。

2、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

聯(lián)系電話：________年____月____日

乙方：

責(zé)任人：

聯(lián)系電話：________年____月____日建筑施工合同9

發(fā)包方：(簡(jiǎn)稱甲方)

承包方：(簡(jiǎn)稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，本著公平、公正、平等自愿原則，為了明確雙方責(zé)任，確保工程質(zhì)量，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

一、工程名稱和地點(diǎn)：

二、承包范圍和內(nèi)容：

三、開(kāi)竣工日期：

工程年月日開(kāi)工，月日竣工，工期天

四、工程造價(jià)及付款辦法

工程總造價(jià)萬(wàn)元，最后以工程結(jié)算為準(zhǔn)，工料包干，一包到底，竣工驗(yàn)收，交付使用。工程款開(kāi)工時(shí)付20%備料款，工程按進(jìn)度付款，工程竣工驗(yàn)收合格后，扣除10%質(zhì)量保證金，余款一次付清，付款以乙方在肅南縣地稅局開(kāi)據(jù)的發(fā)票為準(zhǔn)。

五、工程質(zhì)量要求：合格工程

六、甲、乙雙方責(zé)任：

1.甲方負(fù)責(zé)三通一平，辦理各項(xiàng)開(kāi)工手續(xù)，委派專人進(jìn)入工地負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收簽證工作，按時(shí)撥付工程款。

2.乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量，保證按時(shí)，保質(zhì)保量完工，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修，聽(tīng)從甲方管理人員合理安排與要求，做到安全文明施工，一切工地安全由乙方負(fù)責(zé)，造成質(zhì)量安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章后生效，雙方應(yīng)共同信守承諾，出現(xiàn)違約，一切責(zé)任由違約方承擔(dān)。

發(fā)包方(蓋章)負(fù)責(zé)人(簽字)

承包方(蓋章)負(fù)責(zé)人(簽字)

年月日建筑施工合同10

甲方：________

地址：________

乙方：________

地址：________

由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包給水管改造工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

第一條工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程內(nèi)容：

4、工程承包方式：

5、結(jié)算原則：

6、開(kāi)工：

7、本項(xiàng)目所用的所有工程材料均由乙方自行采購(gòu)使用，工程材料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第二條合同價(jià)款(工程款)及支付

1、合同總價(jià)(人民幣，下同)：___(大寫(xiě))：___(小寫(xiě))：_元。

2、工程款支付：___工程總造價(jià)_元。先支付工程價(jià)款_元。工程進(jìn)行一半付剩下的_元。工程驗(yàn)收合格后付清。

第三條雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲方權(quán)利和義務(wù)

1)按合同要求及時(shí)支付工程款。

2)提供具備施工條件的施工場(chǎng)地。

3)按合同約定及時(shí)組織工程驗(yàn)收和辦理工程結(jié)算。

4)協(xié)助有關(guān)部門(mén)配合乙方做好施工現(xiàn)場(chǎng)交叉施工等協(xié)調(diào)工作。

2、乙方權(quán)利和義務(wù)

1)乙方在收到工程預(yù)付款，并在在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后組織進(jìn)行施工。

2)嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行施工，施工質(zhì)量必須符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)，并需通過(guò)驗(yàn)收合格。

3)負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。

第四條工期的約定

工期：________年____月____日至________年____月____日。

第五條質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算

1、本工程以室內(nèi)《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50268-20)為施工管理及質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程質(zhì)量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算及支付工程款。

第六條合同的簽訂和生效

1、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效。

2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：________

聯(lián)系電話：________

乙方(蓋章)：________

聯(lián)系電話：________

簽約日期：___年____月____日建筑施工合同11

發(fā)包方(全稱)：___(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包方(全稱)：___(以下簡(jiǎn)稱乙方)

為落實(shí)崗位責(zé)任，保證工程質(zhì)量、工期與安全生產(chǎn)，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平的原則，現(xiàn)就“_____”水電工程項(xiàng)目發(fā)包給乙方施工，并達(dá)成以下條款，以茲共同遵照?qǐng)?zhí)行。

一、工程概況:

1、工程名稱：___(含地下室、總體管網(wǎng))水電工程(不含消防、送排風(fēng)工程)

2、工程地點(diǎn)：___

3、設(shè)計(jì)單位：___

4、監(jiān)理單位：___

二、工程承包范圍：

1、甲方提供的“(不含消防、送排風(fēng)工程)、設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)更改、甲方通知書(shū)、圖紙會(huì)審紀(jì)要。

2、與有關(guān)部門(mén)的施工界限：若以上承包范圍與電信、有線電視、電力、自來(lái)水、市政雨、污水、燃?xì)狻⑾赖扔嘘P(guān)部門(mén)須由他們施工的相抵觸部分，由相關(guān)部門(mén)施工。甲方根據(jù)實(shí)際情況可調(diào)整相關(guān)部分工程量由其他施工班組施工，乙方應(yīng)無(wú)條件配合，若未經(jīng)甲方審批，乙方自行施工的可不結(jié)算該部分的工程量。

三、合同工期：

1、乙方在施工過(guò)程中配合土建統(tǒng)一安排的工期進(jìn)行施工，不單獨(dú)安排工期。合同簽訂后___天之內(nèi)乙方應(yīng)提供如何保障安全、施工質(zhì)量的方案及根據(jù)土建工期編制施工計(jì)劃，合理安排勞力、機(jī)械、材料進(jìn)場(chǎng)施工。

2、安裝過(guò)程中，如發(fā)生下列情況工期可順延,不計(jì)算延誤工期費(fèi)用索賠：

a、因甲方原因，需設(shè)計(jì)修改確實(shí)影響施工進(jìn)度。

b、因不可抗力造成的'工期延誤。

c、1周內(nèi)連續(xù)停水停電累計(jì)超過(guò)___小時(shí)且確實(shí)影響施工。

3、乙方在與其它承包施工單位施工配合過(guò)程中，造成后續(xù)分項(xiàng)工程工期延誤時(shí)，甲方對(duì)乙方處以每延誤一天___元的罰款，造成土建工程總包工期延誤時(shí)，甲方對(duì)乙方處以每延誤一天___元的罰款。如因乙方原因延誤交房的，乙方還應(yīng)承擔(dān)延誤交房的責(zé)任。

四、工程承包方式及計(jì)價(jià)方式：

1、水電項(xiàng)目按以下計(jì)價(jià)條款進(jìn)行計(jì)價(jià)：

a)工程量按甲方審核后的實(shí)際工程量結(jié)算;

b)安裝定額套用《___》;

c)市政定額中排水工程管道鋪設(shè)分項(xiàng)項(xiàng)目及給水工程中除管道附屬構(gòu)筑外分項(xiàng)項(xiàng)目套用《___》;

d)主材、設(shè)備由甲方指定品牌、規(guī)格，按甲方詢到市場(chǎng)的實(shí)際現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)且不含材料發(fā)票的價(jià)格補(bǔ)___%,然后由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)、安裝、保管;

e)輔助材料費(fèi)按合同簽訂月綜合信息價(jià)進(jìn)行計(jì)取;

f)機(jī)械臺(tái)班按合同簽訂日之前的有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整;

g)人工單價(jià)按本合同簽訂日之前的有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整;h)本工程結(jié)算條款均按上述規(guī)定執(zhí)行，僅計(jì)至定額基價(jià)內(nèi)人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)(含輔助材料費(fèi)、主材費(fèi)、設(shè)備費(fèi))，其它費(fèi)用(包括但不限于企業(yè)管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、措施費(fèi)、其它費(fèi)、規(guī)費(fèi)、高層建筑增加費(fèi)、地下室施工增加費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)等)均不計(jì)取。合同簽訂后產(chǎn)生的政策性調(diào)整均不調(diào)整;

i)按以上計(jì)價(jià)條款進(jìn)行計(jì)價(jià)后下浮___%(定價(jià)部分主材及設(shè)備不參與下浮)作為最終結(jié)算造價(jià);

2、因總體管網(wǎng)將涉及到部分土建管井等構(gòu)筑物施工，該部分按以下要求進(jìn)行計(jì)價(jià)：a)、工程量按甲方審核后的實(shí)際工程量結(jié)算;

b)、土建定額套用《___》___;

c)、市政定額中除合同第四條第1點(diǎn)規(guī)定外的項(xiàng)目套用(《___》(___);

d)、材料因土建部分均為甲方提供，考慮到甲方管理上的方便，水電工程涉及到土建材料中的鋼筋、水泥、砂子、石子、磚頭、井蓋均由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)施工、保管，乙方不計(jì)取任何土建材料費(fèi)用;

e)、機(jī)械臺(tái)班按合同簽訂日之前的有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整;

f)、人工單價(jià)按本合同簽訂日之前的有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整;

g)、本工程結(jié)算條款均按上述規(guī)定執(zhí)行，僅計(jì)至定額基價(jià)內(nèi)人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)，其它費(fèi)用(包括但不限于土建材料費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、措施費(fèi)、其它費(fèi)、規(guī)費(fèi)、高層建筑增加費(fèi)、地下室施工增加費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)等)均不計(jì)取。合同簽訂后產(chǎn)生的政策性調(diào)整均不調(diào)整;

h)、按以上計(jì)價(jià)條款進(jìn)行計(jì)價(jià)后下浮作為最終結(jié)算造價(jià);

3、以上計(jì)價(jià)模式均為定額計(jì)價(jià)模式，不采用清單計(jì)價(jià)模式;工程款審批時(shí)乙方均應(yīng)提供采用“___”版軟件套價(jià)的電子版預(yù)算及“___”軟件編制的工程量電子版計(jì)算式及相應(yīng)的紙質(zhì)預(yù)算書(shū)、工程量計(jì)算式;

4、按以上結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算，除總包單位施工配合費(fèi)、稅金外的各項(xiàng)費(fèi)用均由乙方承擔(dān);

5、臨時(shí)用水、用電乙方有義務(wù)協(xié)助甲方進(jìn)行該部分內(nèi)容安裝、維護(hù)，材料由甲方提供或簽認(rèn)乙方提供的材料，乙方不計(jì)取任何費(fèi)用;

6、施工用水、用電的費(fèi)用由甲方暫行代乙方墊付，各班組按造價(jià)比例進(jìn)行分?jǐn)?，從工程款中扣?

五、付款方式：

1、單體不低于___棟以上的主體結(jié)構(gòu)封頂后開(kāi)始對(duì)已封頂樓棟按以下要求支付進(jìn)度款。

2、乙方根據(jù)工程進(jìn)度于每月___日向監(jiān)理部申報(bào)當(dāng)月完成的工程量，監(jiān)理部在___個(gè)工作日內(nèi)予以審批后報(bào)甲方，經(jīng)甲方審批后工程量的___%支付該月工程進(jìn)度款。

3、工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方按要求移交有關(guān)竣工圖、內(nèi)業(yè)資料、有關(guān)設(shè)備產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、保修證書(shū)、驗(yàn)收合格證書(shū)后付至已完工程量的___%。自辦理交付使用之日起___個(gè)月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)，同物業(yè)辦理完交付手續(xù)后，付至工程結(jié)算總造價(jià)的___%。余款___%作為工程保修金不計(jì)息。自工程竣工驗(yàn)收合格之日起___年后完成全部保修工作___天內(nèi)付清余款。

4、工程款的___以現(xiàn)金支付，但乙方應(yīng)提供工資冊(cè)，余下的___以公司戶頭轉(zhuǎn)賬至材料商的方式支付。

六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收：

1、按國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格。2、雙方對(duì)材料、工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由甲方委托工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用由乙方墊付。鑒定為質(zhì)量合格的，鑒定費(fèi)用由甲方承擔(dān);鑒定為質(zhì)量不合格的，鑒定費(fèi)用及相關(guān)的損失，由乙方承擔(dān)。

七、材料、設(shè)備管理要求：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均須經(jīng)甲方檢查認(rèn)可后方可安裝，未經(jīng)甲方確認(rèn)不得進(jìn)入驗(yàn)收和支付程序。如驗(yàn)收、審核認(rèn)可后材料被更換，甲方有權(quán)采取對(duì)乙方更換材料價(jià)值5倍進(jìn)行罰款。甲方驗(yàn)收后也不免除乙方的質(zhì)量責(zé)任。

2、本合同簽訂后___個(gè)月之內(nèi)，乙方應(yīng)提供工程所需材料清單。乙方承諾提供材料清單與圖紙所需材料數(shù)量(含變更工程量及定額損耗量)偏差不超過(guò)±___%，超過(guò)允許偏差所造成的材料價(jià)格變化由乙方承擔(dān)。

3、無(wú)需定制的材料乙方應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度提前___個(gè)月進(jìn)行審批，以便確定品牌、價(jià)格，需定制的如配電箱、橋架、水泵等應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度提前___個(gè)月進(jìn)行審批。

4、乙方自帶工具及物資必須到甲方保管員和保衛(wèi)員處詳細(xì)登記，如未登記入工地后視為甲方所有，如離開(kāi)工地時(shí)，甲方保衛(wèi)人員及管理人員有權(quán)對(duì)包裹及可疑人進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)了偷竊行為按偷竊物品的價(jià)值處以___倍以上的罰款。

八、保修和售后服務(wù)

1、本工程自驗(yàn)收合格之日起乙方提供___個(gè)月免費(fèi)保修服務(wù)。

2、滲水、漏水等影響居民正常生活的情況下，乙方承諾在甲方通知后___小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)并于___小時(shí)內(nèi)完成維修。發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。其他情況下，乙方須在甲方通知后___小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，并于趕到現(xiàn)場(chǎng)之日起___日內(nèi)完成通知所涉及之保修、維修項(xiàng)目。

3、每個(gè)維修項(xiàng)目完成后，經(jīng)業(yè)主和甲方驗(yàn)收并簽字后，方為該維修項(xiàng)目本次維修完畢。

4、違反以上規(guī)定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結(jié)果由業(yè)主和甲方簽字認(rèn)可后即生效，不再經(jīng)由乙方確認(rèn)，因此所發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方保修款中扣除，不足部分乙方還應(yīng)補(bǔ)足。

九、甲、乙雙方責(zé)任

1、甲方的責(zé)任

(1)提供引至本小區(qū)內(nèi)的施工水源、電源(二級(jí)電箱以上的電源)，具體引至各用水點(diǎn)、用電設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)。甲方提供二間臨設(shè)供乙方臨時(shí)堆放材料及辦公使用，不允許住人。

(2)參與工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工安全的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、施工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

(3)按合同約定支付工程款。

(4)協(xié)議簽訂后，甲方提供完整的水電施工圖紙___套。

2、乙方責(zé)任：

(1)在施工期間,乙方至少需安排1位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理人員(聯(lián)系人：)，甲方發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)管理員不在崗，每次罰款___元。

(2)乙方遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)、文明施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全、文明施工的要求組織施工、管理，并隨時(shí)接受有關(guān)各方的監(jiān)督檢查。由于乙方在施工過(guò)程中造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用(含承擔(dān)第三方損失及有關(guān)費(fèi)用)均由乙方承擔(dān)。甲方可根據(jù)安全事故具體情況給予罰款。

(3)做好施工場(chǎng)地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作，并承擔(dān)損害修復(fù)的費(fèi)用。

(4)水電工程具備隱蔽條件時(shí)，乙方進(jìn)行自檢，并在隱蔽前___小時(shí)通知甲方驗(yàn)收。未經(jīng)監(jiān)理或甲方簽字認(rèn)可，乙方自行隱蔽的，甲方將視情節(jié)嚴(yán)重程度給予每次___元罰款，并要求重新隱蔽驗(yàn)收直至符合要求。

(5)已竣工工程未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。

(6)乙方需自行提供勞保用具給一線施工人員，尊重一線施工人員的勞動(dòng)成果，不得任意扣發(fā)工人勞動(dòng)報(bào)酬，否則乙方要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。乙方必須及時(shí)支付班組的勞務(wù)費(fèi)、為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)、為施工場(chǎng)地內(nèi)自有人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn)，并支付保險(xiǎn)費(fèi)用。若政府需要乙方人員辦理社保、勞保，乙方需負(fù)責(zé)辦理并承擔(dān)費(fèi)用。

(7)相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料由乙方負(fù)責(zé)完成，并提供完整的備案用竣工圖___套，提供結(jié)算用竣工圖___套和結(jié)算資料___份，有關(guān)格式要求按___檔案室標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(8)各班組墻體、樓板預(yù)留洞、管槽待管、橋架、風(fēng)管、風(fēng)口、箱體等就位施工完畢，其塞縫由各自班組在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞縫、粉刷均由乙方無(wú)償負(fù)責(zé)。墻面管槽需用切割機(jī)進(jìn)行切割，不得未經(jīng)切割隨意鑿打破壞墻面。

十、違約責(zé)任

1、合同簽訂后___日內(nèi),乙方應(yīng)交納合同履約保證金___萬(wàn)元整。履約保證金在乙方第一次付進(jìn)度款時(shí)無(wú)違反合同條款的情況下無(wú)息退還。

2、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)視作甲方違約，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失：

(1)甲方不按時(shí)支付工程進(jìn)度款。

(2)甲方無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款。

(3)甲方不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。

3、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)視作乙方違約：

(1)因乙方原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。

(2)因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(3)乙方不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。

4、甲方未按合同條款約定的時(shí)間內(nèi)支付預(yù)付款、工程款的，應(yīng)按照逾期支付款項(xiàng)的逾期日內(nèi)的日萬(wàn)分之___向乙方支付違約金。乙方逾期將驗(yàn)收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期將已驗(yàn)收合格的竣工資料交付甲方的，乙方應(yīng)按照____元/天的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金

5、對(duì)乙方在工程施工過(guò)程中存在安全、施工質(zhì)量、拖延工期等問(wèn)題，甲方有權(quán)采取罰款、責(zé)令整改等措施。

十一、爭(zhēng)議解決

甲方、乙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

十二、合同解除

1、甲方、乙方協(xié)商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，甲方有權(quán)單方面解除合同，乙方應(yīng)無(wú)條件配合，并扣罰乙方現(xiàn)有工程投入未支付部分的工程款做為違約金：

乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以承包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人;發(fā)生重大質(zhì)量事故;

出現(xiàn)質(zhì)量、安全問(wèn)題，又拒絕服從甲方、建設(shè)方及監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位要求整改的;未經(jīng)甲方同意，無(wú)故拖延工期的;

十三、合同生效與終止

1、雙方履行合同全部義務(wù)，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，本合同即告終止。

2、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

十四、合同份數(shù)

1、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等的法律效力。

十五、合同生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同12

甲方：（發(fā)包方）____________

乙方：（承包方）____________

甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。

第一條：工程概況

1、工程地點(diǎn)：____________

2、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共計(jì)_____日。

3、合同價(jià)款：本合同工程預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)__________元（大寫(xiě)），若要變更施工內(nèi)容，變更材料，工程造價(jià)按實(shí)計(jì)算。

第二條、施工總體要求

確保工程既定質(zhì)量等級(jí)達(dá)標(biāo)；確保工期完工；確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明規(guī)范，事故率為零；確保材料質(zhì)量合格不超標(biāo)；確保與其它工地、工種在施工中的協(xié)調(diào)配合，要絕對(duì)服從甲方施工管理人員的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)。

第三條、承包方式及承包范圍

1、承包方式：包工

2、承包內(nèi)容和范圍：

（1）本工程強(qiáng)電、給排水預(yù)埋工程；

（2）本工程施工圖紙包含的強(qiáng)電和給排水安裝工程；

（3）避雷針焊接和預(yù)埋；

（4）臨時(shí)設(shè)施的水電。

第四條、計(jì)價(jià)與付款

1、計(jì)價(jià)方式：按建筑面積________元/㎡包干價(jià)計(jì)算。

2、計(jì)價(jià)內(nèi)容：人工費(fèi)、必備施工機(jī)具、現(xiàn)場(chǎng)材料二次轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、管理費(fèi)、安全生產(chǎn)與文明施工費(fèi)、進(jìn)場(chǎng)退場(chǎng)費(fèi)、意外工傷保險(xiǎn)費(fèi)、材料場(chǎng)地清理費(fèi)等，甲方除包干價(jià)外不再承擔(dān)其他任何費(fèi)用。

3、付款方式：開(kāi)工日期起，按實(shí)際施工人員每人10天支付基本生活費(fèi)250元，余款在完工并驗(yàn)收合格后30日內(nèi)付清。

第五條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1、本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》并參照其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、由于乙方技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

3、工程竣工：乙方應(yīng)提前通知甲方驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

4、本工程由_______方設(shè)計(jì)施工方案。

第六條、乙方的義務(wù)和責(zé)任

1、在施工中要服從甲方管理人員的生產(chǎn)指揮和管理，工作時(shí)間要服從與施工質(zhì)量和施工進(jìn)度的需要，對(duì)不服從生產(chǎn)指揮，屢教不改的甲方有權(quán)清退出場(chǎng)。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、設(shè)備，由于安裝質(zhì)量原因須返工項(xiàng)目，承擔(dān)工料損失費(fèi)用，且不延長(zhǎng)工期。

3、每完成一道施工工序后，甲方進(jìn)行檢驗(yàn)，若達(dá)不到合同質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)立即整改，如限期內(nèi)拒不整改或中途退場(chǎng)，甲方有權(quán)另外安排施工，返工人工費(fèi)用按人工單價(jià)的兩倍計(jì)算，返工材料費(fèi)按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算，均從乙方工程款中扣除。

4、食宿費(fèi)均由乙方自理。

5、按文明施工要求，設(shè)備、材料必須按文明工地的要求地點(diǎn)存放和堆碼，對(duì)殘留物及施工垃圾必須及時(shí)清除干凈，做到工完場(chǎng)清，不另計(jì)費(fèi)。乙方不清除時(shí)，甲方另外安排清掃，清掃費(fèi)按人工費(fèi)用單價(jià)的兩倍計(jì)算，從乙方工程款中扣除。

6、必須按合同完成承包項(xiàng)目施工，無(wú)特殊原因中途退場(chǎng)屬違約行為，必須承擔(dān)所包工程30%罰款。

7、負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)守在施工崗位對(duì)所承包的項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管理，離開(kāi)工地必須向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假，并指明代理人員負(fù)責(zé)臨時(shí)管理，允許后才能離開(kāi)。

8、在施工中除了接受甲方管理人員和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員外，未經(jīng)甲方許可，不得與建設(shè)方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方或質(zhì)檢部門(mén)建立工作關(guān)系或超越范圍處理問(wèn)題。

第七條、甲方的義務(wù)和責(zé)任

1、為確保施工質(zhì)量，向乙方提供相應(yīng)的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料，并進(jìn)行技術(shù)交底，提供技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督。

2、項(xiàng)目管理人員在施工中不得違章指揮，或強(qiáng)令乙方進(jìn)行冒險(xiǎn)和危害身體健康的作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)與建設(shè)方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工關(guān)系。

4、按合同具體條款足額支付給勞務(wù)人員生活費(fèi)，乙方不得拖欠工人生活費(fèi)。

5、及時(shí)向乙方提供合格材料，保證工程施工的需要。

第八條、安全施工及文明施工

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的水電施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、保證施工現(xiàn)場(chǎng)整齊，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

4、乙方應(yīng)協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

5、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門(mén)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

第九條、違約責(zé)任

1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。

第十條、爭(zhēng)議糾紛處理

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商解決，當(dāng)事人不愿意協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可按本合同約定向____人民法院提起訴訟。

第十一條、合同的變更和解除

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)約協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款____%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過(guò)程中任何一方擔(dān)出終止合同，須向另一主以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第十二條、其他約定

1、本合同未盡事宜，如有必要可根據(jù)情況另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)_____份，具有同等的法律效力。

3、此合同雙方蓋章簽字生效。工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格、款項(xiàng)付清后自行作廢。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

甲方代表（簽字）：_____

乙方代表（簽字）：_____

______年_____月____日

______年_____月____日建筑施工合同13

建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：

施工單位：

合同造價(jià)：

合同編號(hào)：

建設(shè)單位：（簡(jiǎn)稱甲方）

施工單位：（簡(jiǎn)稱乙方）

甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》

規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項(xiàng)目以及雙方責(zé)任，本著相互協(xié)作，確保

施工項(xiàng)目順利完成的原則。經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。

第一條：工程地點(diǎn)：

第二條：工程內(nèi)容：（具體見(jiàn)施工預(yù)算）。

第三條：承包方式：包工包料包質(zhì)量。

第四條：工程總造價(jià)：

第五條：付款方式

1、工程完成驗(yàn)收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。

第六條：合同工期

一、雙方商定總工期天。

開(kāi)工日期：年月日竣工日期：年月日

二、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表同意后，工期可以順延。

1、工程量變化和設(shè)計(jì)變更。

2、非乙方的原因超過(guò)4小時(shí)以上停水停電時(shí)。

3、不可抗力（如地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、雨災(zāi)等）。

三、由甲方責(zé)任造成的工期延誤，甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增

加費(fèi)用，相應(yīng)順延工期。

四、乙方如無(wú)正當(dāng)理由不得拖延工期。

第七條：工程質(zhì)量要求：按設(shè)計(jì)規(guī)范要求，質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

第八條：材料設(shè)備：材料采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品。

第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任。

一、甲方：

1、負(fù)責(zé)解決施工場(chǎng)地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

2、負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

3、組織工程竣工驗(yàn)收工作。

二、乙方：

1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況。

2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負(fù)全責(zé)。

3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

4、參加工程竣工驗(yàn)收工作。

第十條：工程完工后，質(zhì)量保修年。

第十一條：合同生效與終止

本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗(yàn)收交接和竣工結(jié)算后，其條款即告終止。

第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

甲方蓋章：乙方蓋章：

法人代表（簽字）：法人代表（簽字）：

年月日年月日建筑施工合同14

原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。

被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

訴訟請(qǐng)求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);

2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直