第頁共頁裝載機租賃合同模板裝載機租賃合同模板裝載機租賃合同模板1甲方：乙方：甲乙雙方本著平等互利的原那么，甲方現(xiàn)租乙方裝載機一部，現(xiàn)將租賃事宜達成以下協(xié)議，望雙方共同遵守。一、工程名稱：二、工程地點：三、租賃費用：月租金元(大寫：)四、租賃時間：自年月日起至本工程鉆孔施工完。五、租賃計時方式：以30天為一個月。在施工期間，如遇天氣影響或人為影響造成乙方不能正常施工，由此造成的后果由甲方負責(耽誤的時間必須計為租賃時間)。六、付款方式：每月甲方付乙方一定數(shù)額的租金，做為乙方臨時周轉(zhuǎn)費用，余款工程完畢退場時一次性付清。七、甲乙雙方的權利和義務1、甲方負責乙方在施工期間司機的食宿和裝載機燃燒的柴油(進場時乙方加滿柴油，退場時甲方為乙方加滿柴油)，施工期間裝載機手的工資和機械的保養(yǎng)、維修等由乙方負責。2、甲方在租賃期間必須為乙方提供良好的開工條件，如因甲方原因造成乙方不能正常施工，在停工期間，甲方也必須按相應租賃費用計費。3、乙方負責裝載機的`進、退場，并為甲方提供良好的機械設備。假如由于乙方機械損壞，時間太長，影響甲方施工，甲方有權扣除其停工修理影響的工作日，或視情節(jié)辭退另租其它機械，租金缺乏月可按日結算。4、機械手必須按操作規(guī)程施工，施工期間的一切機械事故和平安事故及其它損失由乙方負責。5、設備進入甲方施工現(xiàn)場后，乙方機械手必須服從甲方的統(tǒng)一管理和調(diào)度，沒有甲方專職管理人員調(diào)遣，杜絕擅自動用挖機，并遵守甲方施工現(xiàn)場的管理和規(guī)章制度。6、在施工過程中，甲乙雙方注意各自的平安。八、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字后生效，望雙方共同遵守，工程完畢，工程款結清后本合同自動失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日裝載機租賃合同模板2出租方：(以下簡稱甲方)承租方：(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，按照平等互利的原那么，為明確甲乙雙方的權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂合同。一、乙方租賃甲方工程機械名稱：二、施工地點：玉樹州曲麻來不凍泉公路B標段二工區(qū)。三、租賃期限：3個月，自年月日至年月日四、結算方式：租金按月計算，裝載機每月元整(大寫：元整)。稅金由乙方承當。每月底及時付款，付款不急時，付清之前裝載機停頓工作，直至付清為止，停車臺班照算，按月平均日租金計算。五、權利和義務1、乙方按合同規(guī)定按月按期支付租金，進場前預付方式：假設甲方裝載機需維修保養(yǎng)等，乙方配合預付其解決費用。2、在租賃期間，乙方未征得甲方同意，不得擅自在所租賃的設備上增加或撤除任何零部件，機械的維修保養(yǎng)由甲方負責，乙方提供幫助和配合。租期內(nèi)機械的主燃油由乙方負責，乙方必須保證燃油質(zhì)量，假設燃油不達標所造成的50裝載機損壞由乙方承當，乙方允許甲方每月有三天的正常維修保養(yǎng)，不超過三天不得扣除租金，超過三天按月平均日租金扣除。3、甲方派駕駛員人，上班期間乙方保證駕駛員人身平安，必須保證機械的平安，因乙方指揮不當造成的一切4、甲方的食宿由乙方承當，在確保機械正常作業(yè)的情況下因乙方指揮不當甲方司機可提出意見，有特殊原因可向工地領導協(xié)商解決。5、乙方在租賃期內(nèi)享有設備的使用權。乙方原那么上班時間不超過10小時。超過規(guī)定時間按加班算，加班費每小時按月平均算。除以上上班時間為加班。每天三十天為一個月，乙方租賃甲方的50裝載機期限為三個月，假設不滿三個月，乙方必須按三個月結算租賃費，甲方50裝載機超過三個月，拖板費。6、在施工期內(nèi)，糾紛設備，等任何人類不可抗力等因素影響不能施工，所造成的一切損失，所誤工期甲方概不負責，乙方應正常支付租金，由乙方原因造成的誤工由乙方承當，未經(jīng)甲方同意，不能租賃第二方。六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字按手印后生效，雙方認真按本合同執(zhí)行，如有違約，按合同法執(zhí)行，提交人民法院判決。甲方(公章)：_________乙方(公章)