挖機管道施工合同范本挖機管道施工合同合同編號：______________甲方（委托方）：（以下簡稱甲方）地址：________________聯(lián)系人：_______________電話：________________乙方（承包方）：（以下簡稱乙方）地址：________________聯(lián)系人：_______________電話：________________鑒于甲方擬進行挖機管道施工項目，乙方具備相關(guān)施工經(jīng)驗和技術(shù)能力，雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同：第一條合同目的甲方委托乙方負責進行挖機管道施工項目，乙方按照甲方的要求和合同約定進行施工，保證項目按時、按質(zhì)完成。第二條工程內(nèi)容1.甲方要求乙方負責挖機管道施工項目的實施，包括但不限于挖掘地基、鋪設管道、連接管道、進行試壓和清洗等工作。2.工程的具體規(guī)模、工期和質(zhì)量要求詳見附件一。第三條合同價款和支付方式1.本合同的總價款為人民幣___________元（大寫：_________________）。2.甲方按照以下方式支付價款給乙方：（1）工程開工前，甲方支付合同總價款的______%作為預付款；（2）工程進行過程中，根據(jù)工程進度，甲方按照已完成工作的______%支付相應款項；（3）工程完工后，甲方支付剩余價款的______%作為尾款。3.價款支付方式詳見附件二。第四條工期和工期延誤1.工程開始日期為合同生效之日，工期為______個工作日/周/月。2.如果因不可抗力、甲方原因或其他合同約定外的情況導致工期延誤，雙方應及時協(xié)商解決，并按照實際工作量進行價款調(diào)整。3.若乙方因故意或重大過失導致工期延誤，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任。第五條材料和設備1.乙方應按照甲方的要求提供符合國家標準的優(yōu)質(zhì)材料和設備，并確保施工過程中的安全性和質(zhì)量。2.若乙方提供的材料和設備不符合合同約定或不符合國家標準，甲方有權(quán)要求乙方進行更換，并由乙方承擔相應費用。第六條施工安全和質(zhì)量1.乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)和標準要求，制定施工方案和安全措施，確保施工過程中的安全。2.乙方應嚴格按照合同約定和相關(guān)標準進行施工，保證工程質(zhì)量符合甲方的要求和國家標準。第七條變更和索賠1.如因甲方原因需要對工程內(nèi)容進行變更的，雙方應書面協(xié)商，并簽訂變更協(xié)議。2.如乙方因不可抗力或甲方原因無法按合同約定完成工程的，應及時通知甲方并提出索賠要求，甲方應根據(jù)實際情況合理協(xié)商處理。第八條違約責任1.如甲方未按時支付價款或提供必要的施工條件，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應的違約責任。2.如乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任。第九條保密條款雙方應對在履行合同過程中獲得的商業(yè)秘密和技術(shù)資料予以保密，不得向任何第三方泄露或使用于其他目的。第十條合同解除1.合同解除的情況包括但不限于以下情況：（1）雙方一致同意解除合同的；（2）因不可抗力等原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行合同的；（3）一方嚴重違反合同約定且經(jīng)通知后未能改正的。2.合同解除的方式包括但不限于以下方式：（1）協(xié)商解除；（2）法院裁定解除。第十一條爭議解決本合同的解釋和執(zhí)行應適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的法院解決。第十二條其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為工程完工驗收合格之日止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。（以下無正文）附件一：工程規(guī)模、工期和質(zhì)量要求附件二：價款支付方式附件三：其他附加條款甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽字：_________