家裝裝修協(xié)議甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權(quán)法》及其他有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，自愿遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議雙方甲方：（委托方）___________________________地址：___________________________電話：___________________________身份證號(hào)碼：___________________________乙方：（承攬方）___________________________地址：___________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：___________________________二、裝修對(duì)象甲方委托乙方對(duì)其住宅/辦公場所進(jìn)行裝修，包括但不限于以下工程內(nèi)容：（1）水電工程（2）泥工工程（3）木工工程（4）油漆工程（5）其他工程三、裝修期限1.合同簽訂后，雙方確定裝修工期為______個(gè)工作日。2.雙方同意，如因甲方原因造成工程停工或延期，則甲方應(yīng)對(duì)乙方工期延誤所造成的損失進(jìn)行賠償。3.如因乙方原因造成工程停工或延期，則乙方應(yīng)對(duì)甲方工期延誤所造成的損失進(jìn)行賠償。四、裝修合同價(jià)款及支付方式1.總價(jià)款為_______________元（大寫：_________________元）。2.甲方應(yīng)在裝修工程開始時(shí)支付工程款的_____%，在工程進(jìn)行至________%時(shí)支付_____%，在工程建設(shè)完工驗(yàn)收合格后支付工程款的_____%。3.如發(fā)生增減工程，則雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程量及相關(guān)增減費(fèi)用重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并在簽訂補(bǔ)充協(xié)議后雙方按照補(bǔ)充協(xié)議約定支付費(fèi)用。4.甲方應(yīng)在簽訂本合同后5個(gè)工作日內(nèi)將合同價(jià)款支付至乙方指定的賬戶。五、違約責(zé)任和爭議解決方式如甲方未按照本合同約定支付價(jià)款，乙方有權(quán)延遲工期或中止工作，視情況可以解除本合同，甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)相關(guān)損失并賠償乙方損失。如乙方未按照本合同約定的工程質(zhì)量及工程期限完成相應(yīng)工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.如因本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則以被告所在地人民法院為管轄法院。六、其他條款1.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同內(nèi)容一經(jīng)簽訂，雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行合同義務(wù)。2.本合同以正本二份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商處理，并可簽署補(bǔ)充協(xié)議。甲方：承諾自愿委托乙方進(jìn)行裝修工程，并保證提供的資料真實(shí)有效，如有資料不真實(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方：保證按照甲方要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修工程，按時(shí)按質(zhì)竣工，并承諾在整個(gè)裝修工程期間，遵守工程安全、環(huán)保、衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)范操作。雙方共同確認(rèn)：本協(xié)議一式二份，雙方在各自具有法律效力的法人代表或授權(quán)人簽字蓋章后生效。甲方：（委托方）授權(quán)人___________簽字___________日