詳細承攬合同完整樣板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方：****(以下簡稱甲方)承包方：****(以下簡稱乙方)依據(jù)《**》、《XX建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循公平自愿、公正和誠懇信用原則，就****工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商全都，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。一、工程概況：***********工程名稱：***********2、工程地點：**********承包方式：*************承包范圍及內容：二、工程工期本工程的工期從****年****月****日至****年****月****日，總日歷天數(shù)***天。2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度方案支配(包括新調整的進度方案)。因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行支配好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應擔當賠償責任。三、承包價款及支付方式承包價款按建筑面積每平方米****元計算，總承包價款暫定為****元。(2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，詳細支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的**%，剩余***%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質量標準及驗收乙方所承包工程范圍內的工程質量必需達到五、材料供應及質量要求應由甲方所供應的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日供應所需材料的明細及進場時間方案，否則由此造成的損失由乙方擔當。六、雙方責任和權利(一)甲方的責任和權利甲方負責準時供應所需施工圖紙、技術資料、技術交底、平安交底等。2、甲方負責必需保證整個工程所需用的各種材料。甲方對承包工作質量、工程進度、平安生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、平安生產達不到標準，甲方有要求乙方擔當違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。乙方固定技術力氣達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。乙方不聽從項目部工作支配、施工管理，平安文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償供應給乙方使用。乙方對甲方供應的機具應妥當保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。(二)乙方責任和權利遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好平安、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康平安、**等工作。2、嚴格根據(jù)設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計細心組織施工，確保工程質量達到商定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；依據(jù)業(yè)主或甲方的方案要求(包括調整后的方案)，合理組織，科學支配作業(yè)方案，投入足夠的人力、物力、保證工期；擔當由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。乙方的技術工人必需按國家規(guī)定持上崗，技工必需有職業(yè)技能操作證，特別工種必需有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。聽從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、平安生產、文明施工、環(huán)境愛護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用狀況及其操作人員的有效證件、持證上崗狀況。做好施工場地四周建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品愛護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行擔當由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具；妥當保管、合理使用甲方供應或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會**并按合同所商定的條款支付務工人員工資及相關待遇，消失勞務糾紛、工傷及勞動平安事故等均由乙方自行擔當責任，甲方不擔當任何責任。8、為其施工人配備必要的**和平安防護用品(如平安帽、平安帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。9、在甲方未能按時拔付工程款的狀況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必需返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。七、違約責任：本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。2、乙方應未按本合同商定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的**%向甲方支付違約金。乙方應嚴格根據(jù)合同商定的平安質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積****每平米***元向甲方擔當違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應擔當賠償責任。乙方對施工預料應實行措施準時清底回收利用，不得鋪張，否則乙方應按以上材料款的***%向甲方擔當違約責任。由于甲方緣由導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。6、、因甲方材料不到位、資金不到位等緣由給承包方造成經(jīng)濟損失的，由甲方擔當相應的賠償責任。八、爭議的解決方式：甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地****法院提起訴訟。九、合同的效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。甲方(簽字/蓋章)：*************代表人：**************身份證號：****************聯(lián)系方式：**************乙方：*****(簽字/蓋章)：***********代表人：***********身份證號：***************聯(lián)系方式：**********簽訂日期：*年****月****日詳細承攬合同完整樣板(第二篇)標題：詳細承攬合同完整樣板摘要：本合同由甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就承攬相關事項達成協(xié)議。在此協(xié)議下，乙方將按照甲方的委托，承攬指定的工作項目并提供相應的服務。合同內容簡潔明了，以確保雙方權益的完善保護。合同正文：甲方：公司名稱：地址：法定代表人（或授權代表）：聯(lián)系電話：電子郵件：乙方：個人/公司名稱：地址：法定代表人（或授權代表）：聯(lián)系電話：電子郵件：鑒于甲方需求并根據(jù)乙方能夠提供相應服務，雙方本著平等互利的原則，達成如下合作協(xié)議：第一條合作內容1.1甲方委托乙方承攬以下工作項目和服務：（具體列舉工作項目和服務）1.2乙方在承攬工作期間，應具備相應資質和能力，確保按時、按質完成工作，并接受甲方的監(jiān)督和指導。1.3若乙方需要集成資源、委托第三方進行部分或全部工作，則須經(jīng)甲方書面同意，乙方對該第三方行為承擔相應責任。1.4乙方不得擅自將本合同項下的權益和義務轉讓給他人，也不能變更工作內容和服務范圍。第二條價格和支付方式2.1甲方將根據(jù)工作項目和服務的性質，與乙方商討并共同確定合理價格及支付方式。2.2雙方應按照約定的時間節(jié)點和支付方式進行款項的結算，及時兌現(xiàn)支付義務。第三條保密條款3.1雙方同意對本合同涉及的商業(yè)機密、技術資料和商業(yè)信息予以保密。3.2未經(jīng)對方書面許可，任何一方不得向第三方透露、泄露合同中對方未公開的信息。第四條違約責任4.1若一方違反本合同的任何條款，應向對方支付相應的違約金，違約金的數(shù)額雙方應提前協(xié)商確定。4.2如因不可抗力等不可預見的原因導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方并協(xié)商解決方式。第五條合同解除與終止5.1本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可提前解除或終止。解除或終止應當以書面形式通知對方。5.2解除或終止后，雙方應按照已完工作量、支付款項等原則進行結算，并清理相關事宜。第六條爭議解決6.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權的法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同未約定事項，雙方應共同協(xié)商解決。經(jīng)雙方同意的補充或修改事項，應以書面形式作為合同的附件。7.2本合同一式兩份，甲方與乙方各持一份，具有同等法律效力。7.3本合同自雙方簽字及蓋章之日起生效，至履行完畢并結清相關款項之日止。甲方：（簽字/蓋章）日期：乙方：（簽字/蓋章）日期：詳細承攬合同完整樣板(第三篇)合同編號：[合同編號]詳細承攬合同甲方（委托方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]電話：[甲方電話]乙方（承攬方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]電話：[乙方電話]合同簽訂日期：[簽訂日期]根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項達成一致意見，共同簽訂本承攬合同。第一條服務內容1.乙方應按照甲方的委托，為甲方提供以下服務：a.[具體服務內容1]b.[具體服務內容2]c.[具體服務內容3]d.[具體服務內容4]（以下簡稱“服務”）第二條服務期限1.本合同有效期為[合同有效期]，自合同簽訂之日起計算。第三條服務報酬及結算方式1.甲方向乙方支付的服務報酬為[服務報酬金額]人民幣（￥[服務報酬金額]）。2.結算方式：甲方應于[結算方式]向乙方支付全部服務報酬。第四條保密義務1.乙方應對甲方委托事項及相關信息保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。2.乙方與甲方簽訂保密協(xié)議，雙方應遵守其約定。第五條違約責任1.若一方未履行本合同約定的義務，應承擔相應的違約責任。2.未按期提供服務的一方應向對方支付違約金，違約金為每日[違約金金額]人民幣（￥[違約金金額]）。3.除非出現(xiàn)不可抗力等不可預見的情況，若一方致使本合同無法履行，則應承擔由此造成的損失及其他責任。第六條適用法律和爭議解決1.本合同的有效性、履行、解決爭議等事項均適用中華人民共和國法律。2.若在履行本合同過程中發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交相關爭議至甲方所在地人民法院訴訟解決。第七條其他約定事項1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。第八條合同的生效與變更1.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2.本合同的修改、變更應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并采用書面形式作出。第九條合同解除1.在履行本合同過程中，若一方提前通知對方并經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同可以書面形式解除。第十條合