工程中標的合同范本合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）第一章項目范圍及內容1.1工程項目名稱：（項目名稱）1.2工程項目地點：（項目地點）1.3工程項目內容：（項目內容）1.4工程項目規(guī)模：（項目規(guī)模）1.5工程項目工期：（項目工期）第二章合同價格及支付2.1乙方向甲方承攬的工程項目，合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方的款項，按照雙方約定的進度支付。具體支付方式和支付時間，由雙方在專用條款中約定。2.3乙方應按照合同約定，提供合格的工程成果。如因乙方原因導致工程成果不符合約定，甲方有權要求乙方返工、整改，由此產生的費用由乙方承擔。第三章工程質量及驗收3.1乙方向甲方保證，所提供的工程成果符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。3.2工程項目的驗收標準，按照專用條款約定的標準執(zhí)行。3.3工程項目驗收合格后，甲方應按照合同約定及時支付乙方工程款。第四章違約責任4.2甲方如未按照約定時間支付乙方工程款，應向乙方支付滯納金。滯納金計算方式為：應付款項的__________%。4.3雙方因履行合同產生糾紛，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第五章合同的變更、解除和終止5.1合同的變更，應由雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。5.2合同的解除，應由雙方協商一致，并簽訂書面解除協議。5.3合同終止后，乙方應按照甲方要求，辦理工程項目的交接手續(xù)，并承擔相應的違約責任。第六章爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七章其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：（年）（月）（日）一、附件列表：1.工程項目設計方案2.工程項目施工圖紙3.工程質量標準和要求4.工程項目進度計劃5.乙方資質證明文件6.合同變更協議7.合同解除協議8.工程驗收報告9.工程款項支付憑證10.違約金計算依據二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付乙方工程款，視為違約。3.乙方提供的工程成果不符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求，視為違約。4.甲方要求返工、整改而乙方拒絕執(zhí)行，視為違約。5.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指工程項目的招標方。2.乙方：指參與工程項目投標并承攬工程的一方。3.工程項目：指雙方約定的施工對象和內容。4.合同總價：指雙方約定的工程項目的總價格。5.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。6.滯納金：指未按約定時間支付款項應支付的違約金。7.驗收合格：指工程項目符合約定標準，并通過驗收。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應合理安排施工計劃，確保工程進度。甲方應按約定時間支付工程款，避免延誤。2.工程質量問題：乙方應嚴格把控工程質量，確保符合標準。甲方應按約定標準進行驗收。3.付款糾紛：雙方應明確付款方式和時間，避免糾紛。可設立專門的付款監(jiān)督機制。4.爭議解決：雙方應通過友好協商解決爭議。協商不成的，可依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建筑工程施工合同2.設備安裝工程合同3.