工程結算合同_第1頁
工程結算合同_第2頁
工程結算合同_第3頁
工程結算合同_第4頁
工程結算合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工程結算合同合同編號:__________甲方:__________地址:__________聯系人:__________聯系電話:__________乙方:__________地址:__________聯系人:__________聯系電話:__________一、工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規(guī)模:__________1.4工程內容:__________1.5工程合同金額:__________元(大寫:__________元整)。二、工程結算2.1結算依據2.2結算方式本工程結算采用實際完成工程量結算方式,具體按照施工合同約定的工程量計算規(guī)則進行。2.3結算時間本工程結算時間定于工程完工后__________天內完成。2.4結算金額2.4.1工程決算金額:根據實際完成工程量及施工合同約定的工程量計算規(guī)則計算得出,金額為__________元(大寫:__________元整)。2.4.2工程質量保證金:按照施工合同約定,工程質量保證金為決算金額的__________%,即__________元(大寫:__________元整)。2.4.3結算金額:工程決算金額扣除工程質量保證金,即__________元(大寫:__________元整)。2.5結算支付2.5.1甲方應在結算完成后__________天內,將結算金額支付給乙方。2.5.2支付方式:__________(轉賬、現金等)。2.5.3支付賬戶信息:戶名:__________賬號:__________開戶銀行:__________三、工程質量及保修3.1乙方應按照施工合同的約定,保證工程質量,確保工程達到設計要求和標準。3.2工程保修期為__________年,自工程竣工驗收合格之日起計算。3.3保修期內,乙方對工程出現的質量問題負責修復,并承擔相應的費用。四、違約責任4.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。4.2甲方逾期支付結算金額的,應按照逾期付款金額的__________%支付違約金。4.3乙方未按照施工合同約定完成工程或者工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方修復或者重新施工,并支付相應費用。五、爭議解決5.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。六、其他約定6.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程結算完成之日止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程結算合同2.建設工程施工合同3.工程變更單4.工程量計算規(guī)則5.質量保證金支付憑證6.工程驗收報告7.保修條款說明8.違約金計算公式9.法院管轄權確認文件二、違約行為及認定:1.甲方逾期支付結算金額認定:自合同約定的支付截止日期起,甲方未支付應付款項。后果:甲方應支付違約金,并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方未按照施工合同約定完成工程或工程質量不符合約定后果:甲方有權要求乙方修復或重新施工,并支付相應費用。3.雙方未按合同約定解決爭議認定:雙方在合同約定的期限內未能通過協商解決爭議。后果:雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋:1.工程結算:對工程項目已完工程價款進行計算和支付的過程。2.實際完成工程量:乙方根據施工合同實際完成的工程量。3.工程質量保證金:為確保工程質量,按照合同約定從結算金額中扣除的一定比例的資金。4.違約金:違約方按照約定或法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。5.保修期:工程竣工驗收合格之日起至工程保修期滿之間的期限。6.爭議解決:通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中產生的糾紛。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程量爭議遇到:甲方和乙方對實際完成工程量有異議。解決:參照施工合同約定的工程量計算規(guī)則,共同認可的第三方進行審計確認。2.質量問題遇到:工程驗收過程中發(fā)現質量問題。解決:乙方負責修復,并承擔修復費用。如問題嚴重,甲方有權要求重新施工。3.支付糾紛遇到:甲方逾期支付結算金額。解決:乙方可向甲方發(fā)出催款通知,如甲方仍不支付,乙方可依法向法院提起訴訟。4.爭議解決遇到:雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,無法協商解決。解決:按照合同約定的爭議解決方式進行,或向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景:1.建筑工程施工完畢,進入工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論