承攬合同糾紛法律文書合同編號：__________甲方（承攬方）：甲乙雙方的地址：甲乙雙方的聯(lián)系方式：乙方（定作方）：乙方的地址：乙方的聯(lián)系方式：鑒于甲方具備承攬該項業(yè)務的能力，乙方愿意將該項業(yè)務的承攬權授予甲方，雙方經協(xié)商一致，就承攬合同糾紛法律文書事宜，達成如下協(xié)議：一、承攬項目及要求：1.乙方委托甲方承攬______業(yè)務的承攬工作。2.甲方應按照乙方的要求，完成承攬項目，并保證承攬項目的質量、安全、進度等滿足乙方的要求。3.乙方應提供承攬項目所需的相關資料、設備、場地等，確保甲方能夠順利進行承攬工作。二、合同價款及支付方式：1.雙方確認，承攬項目的合同價為人民幣______元（大寫：____________________元整）。2.乙方應按照雙方約定的付款方式，向甲方支付合同價款。具體付款方式如下：（1）_______付款方式一：乙方在合同簽訂后_______日內，向甲方支付合同價款的_______%。（2）_______付款方式二：乙方在甲方完成承攬項目并經驗收合格后，向甲方支付合同價款的_______%。3.乙方支付合同價款后，甲方應向乙方提供相應的發(fā)票。三、合同履行及驗收：1.甲方應按照本合同約定的內容和期限，完成承攬項目。如因特殊情況導致無法按期完成，甲方應提前通知乙方，并協(xié)商延期。2.甲方完成承攬項目后，應向乙方提交驗收申請。乙方應在收到驗收申請后的_______日內，對承攬項目進行驗收。3.乙方應對承攬項目進行全面的檢查和驗收，確認承攬項目符合合同約定的質量、安全、進度等要求后，予以驗收合格。4.乙方驗收合格后，應向甲方支付合同價款的剩余部分。如乙方對承攬項目有異議，應在驗收合格前提出，并有權要求甲方進行整改。四、保密條款：1.雙方在合同履行過程中，可能涉及對方的商業(yè)秘密、技術秘密等敏感信息。雙方同意對彼此的保密信息予以保密。2.保密信息的范圍包括但不限于：合同內容、商業(yè)計劃、客戶信息、技術資料等。3.雙方在合同終止后，仍應繼續(xù)履行保密義務，直至雙方書面同意解除保密義務。五、違約責任：1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。2.甲方未按照約定完成承攬項目的，乙方有權要求甲方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期部分合同價款的_______%乘以逾期天數(shù)。3.乙方未按照約定支付合同價款的，甲方有權要求乙方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期部分合同價款的_______%乘以逾期天數(shù)。六、爭議解決：1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.雙方同意，爭議解決過程中，不得影響承攬項目的正常進行。七、其他約定：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年，自合同生效之日起計算。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（承攬方）：乙方（定作方）：簽訂日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.承攬項目詳細說明2.質量、安全、進度要求標準3.付款證明文件4.驗收報告5.商業(yè)秘密、技術秘密資料6.保密協(xié)議7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定完成承攬項目，包括但不限于質量不達標、進度延誤、安全問題等。2.乙方未按約定支付合同價款，包括但不限于遲延支付、部分或全部未支付。3.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密等。4.甲方未按約定提供發(fā)票。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔承攬業(yè)務的一方，負責完成約定的工作或提供約定的服務。2.定作方：指委托承攬方完成工作或提供服務的一方。3.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的違約賠償金。4.驗收合格：指承攬項目滿足合同約定的質量、安全、進度等要求。5.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中對對方的商業(yè)秘密、技術秘密等敏感信息予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.承攬項目進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的延期時間，必要時可簽訂補充協(xié)議。2.質量問題：解決辦法：乙方提出整改要求，甲方進行整改直至滿足合同約定。3.付款爭議：解決辦法：核對付款憑證，明確付款金額和時間，如有爭議協(xié)商解決或依法解決。4.保密信息泄露：解決辦法：立即采取補救措施，評估損失，違約方賠償損失。5.合同條款不明確：解決辦法：雙方協(xié)商補充合同條款，或請專業(yè)律師協(xié)助明確條款。五、所有應用場景：1.加工制造業(yè)：如