輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同_第1頁
輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同_第2頁
輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同_第3頁
輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同_第4頁
輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同工程編號：工程名稱：工程地點：簽訂日期：年月日輕型鋼結(jié)構工程承攬加工合同發(fā)包方：（簡稱甲方）承包方：（簡稱乙方）本合同書是依照我國民法、合同法、建筑法、招投標法、預算法、建設工程價款結(jié)算暫行辦法、行業(yè)規(guī)范及最高人民法院司法解釋等相關法律制定。對雙方的權利義務，雙方已經(jīng)明確，意思表示一致，自愿訂立本合同。甲方將本工程以的方式承包給乙方，其結(jié)構形式為工程，檐口高度為米，排水方式為。共棟建筑物，單棟面積為㎡，總建筑面積約㎡。（面積如有變動，按實際面積計算）。甲乙雙方協(xié)定每平方米元，合計金額約元，大寫約（面積如有變動，按實際面積計算）。乙方承建范圍：，其它設施不包括在內(nèi)。如甲方另外再承建，工程價格由雙方另行協(xié)商。規(guī)格型號以施工圖為準。工期：自合同簽訂后，發(fā)包方按協(xié)議約定支付乙方備料款之日起個工作日完成。如遇下列情況之一，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期順延：按施工準備規(guī)定要求，不能提供滿足作業(yè)要求的場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工時；重大設計變更，發(fā)包方提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設計改變或由乙方提供技術咨詢服務，嚴格保證構件材質(zhì)和外購件的質(zhì)量。違約責任：甲方如不能按照合同約定的條款及時撥付工程款，每延付一天按應付金額的1%償付乙方且工期順延，因甲方原因造成乙方停工誤工，甲方應承擔誤工損失。因乙方原因造成產(chǎn)品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金額的1%償付甲方；若甲方工程款撥付不及時，乙方有權停工。任何一方違約或單方解除合同，應承擔違約造成的經(jīng)濟損失。乙方工期延期不得超過15天。合同有效期：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方經(jīng)濟往來結(jié)算清后，自行終止。備注：由于鋼材價格波動較大，甲方在合同簽訂后的十五日內(nèi)如不能及時撥付備料款的，合同單價按市場價格調(diào)整。本合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。本合同一式份，甲方份，乙方份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：地址：地址：法人代表：法人代表：法人代表委托人：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論