油漆工程承攬協(xié)議合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為油漆工程的需求方，乙方為油漆工程的承攬方，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，就甲方油漆工程項目的承攬事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________第二條工程量及質量標準2.1工程量：__________2.2質量標準：__________第三條工程期限3.1工程開工日期：__________3.2工程竣工日期：__________第四條工程價款4.1工程總價款：__________4.2付款方式：__________4.3付款進度：__________4.4乙方報價中包含的費用內容：__________第五條乙方的義務和責任5.1乙方應按照甲方的要求，按時完成油漆工程，并保證工程質量符合約定的質量標準。5.2乙方應嚴格按照有關法規(guī)和安全生產的要求進行施工，確保施工安全。5.3乙方應承擔因施工原因導致的損失和責任。第六條甲方的義務和責任6.1甲方應按照約定的時間和金額支付工程價款。6.2甲方應提供施工所需的現場、材料、設備等條件，并確保施工順利進行。6.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，并承擔相關費用。第七條違約責任7.1乙方未按照約定的時間完成工程的，應當按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.2甲方未按照約定的時間支付工程價款的，應當按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.3雙方因不可抗力導致不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，對合同的未盡事宜進行約定。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程量清單3.材料及設備明細表4.質量標準及驗收規(guī)范5.安全施工要求及相關法規(guī)6.付款憑證及進度表7.乙方資質證明文件8.其他與合同有關的文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的時間完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定的時間支付工程價款的，屬于違約行為。3.乙方未按照約定的質量標準完成工程的，屬于違約行為。4.乙方未按照有關法規(guī)和安全生產的要求進行施工的，屬于違約行為。5.甲方未提供施工所需的現場、材料、設備等條件，導致施工無法順利進行，屬于違約行為。6.甲方未協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，導致施工無法順利進行，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指油漆工程的需求方。2.乙方：指油漆工程的承攬方。3.工程價款：指乙方完成油漆工程后，甲方應支付給乙方的報酬。4.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：solution:雙方協(xié)商調整工程進度計劃，根據實際情況順延工程竣工日期。2.工程質量問題：solution:及時停工，雙方共同檢查原因，乙方負責整改并承擔相應責任。3.付款問題：solution:甲方按照約定的時間和金額支付工程價款，如有逾期，應支付違約金。4.施工安全事故：solution:立即報告相關部門，乙方負責處理事故，并承擔相應責任。5.施工手續(xù)辦理問題：solution:甲方協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，如有困難，雙方共同協(xié)商解決。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的內外墻油漆工程。2.適用于