工程項目承攬合同：2024公司定制版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同所稱的“工程項目”定義1.4合同所稱的“承攬工作”定義第二條工程項目的范圍和內(nèi)容2.1工程項目的具體范圍2.2工程項目的內(nèi)容和要求2.3工程項目的實施地點和期限第三條乙方的義務(wù)和責(zé)任3.1乙方應(yīng)按照合同約定完成承攬工作3.2乙方應(yīng)保證工程項目的質(zhì)量、安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策3.4乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失和責(zé)任第四條甲方的義務(wù)和責(zé)任4.1甲方應(yīng)按照合同約定提供工程項目的相關(guān)資料和條件4.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行工程項目的設(shè)計和施工4.3甲方應(yīng)支付乙方承攬工作的報酬4.4甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失和責(zé)任第五條合同價款及支付方式5.1合同價款的確定5.2支付方式及支付時間5.3價款調(diào)整的條件和方式第六條工程項目的驗收和保修6.1工程項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序6.2驗收不合格的處理方式6.3工程項目的保修期限和保修范圍第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成承攬工作的處理方式7.2甲方未按照約定支付價款的處理方式7.3其他違約行為及處理方式第八條爭議解決方式8.1雙方通過友好協(xié)商解決合同爭議8.2無法協(xié)商解決的，提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決第九條合同的變更和解除9.1合同變更的條件和程序9.2合同解除的條件和程序第十條保密條款10.1雙方對合同內(nèi)容和履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密予以保密10.2保密期限自合同簽訂之日起計算第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義和范圍11.2不可抗力導(dǎo)致的合同履行障礙及處理方式第十二條合同的生效、終止和解除12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件12.3合同的解除條件第十三條其他條款13.1雙方約定的其他權(quán)利和義務(wù)13.2雙方對合同的解釋權(quán)第十四條附件14.1工程項目的相關(guān)設(shè)計文件14.2合同價款明細(xì)表14.3其他與合同有關(guān)的附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司，地址：×××。1.2乙方名稱：×××工程公司，地址：×××。1.3合同所稱的“工程項目”是指甲方委托乙方承攬的位于×××的×××工程。1.4合同所稱的“承攬工作”是指乙方根據(jù)甲方的要求，按照合同約定的范圍和內(nèi)容，完成工程項目的全部施工任務(wù)。第二條工程項目的范圍和內(nèi)容2.1工程項目的具體范圍包括但不限于：土建工程、安裝工程、裝修工程等。2.2工程項目的內(nèi)容和要求詳見附件一：工程項目說明書。2.3工程項目的實施地點為×××，實施期限為自合同簽訂之日起至×××年×××月×××日。第三條乙方的義務(wù)和責(zé)任3.1乙方應(yīng)按照合同約定完成承攬工作，并保證工程項目的質(zhì)量、安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2乙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營，不得有任何違法行為。3.3乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失和責(zé)任，包括但不限于人員傷亡、質(zhì)量問題、工期延誤等。第四條甲方的義務(wù)和責(zé)任4.1甲方應(yīng)按照合同約定提供工程項目的相關(guān)資料和條件，包括但不限于設(shè)計文件、施工圖紙、施工場地、施工設(shè)備等。4.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行工程項目的設(shè)計和施工，包括但不限于提供技術(shù)支持、協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門、解決施工中的問題等。4.3甲方應(yīng)支付乙方承攬工作的報酬，具體金額和支付方式詳見合同第五條。4.4甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失和責(zé)任，包括但不限于提供的資料和條件不準(zhǔn)確、不及時導(dǎo)致的損失等。第五條合同價款及支付方式5.1合同價款為人民幣×××元整（大寫：×××元整），具體金額和構(gòu)成詳見附件二：價款明細(xì)表。5.2支付方式為：甲方分期支付，具體支付時間及金額詳見附件二：價款明細(xì)表。5.3價款調(diào)整的條件和方式：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程項目的成本增加，雙方可協(xié)商調(diào)整價款。第六條工程項目的驗收和保修6.1工程項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一：工程項目說明書。6.2驗收程序如下：2.1乙方在工程項目的施工完成后，向甲方提交驗收申請。2.2甲方在收到驗收申請后，組織相關(guān)人員對工程項目進(jìn)行驗收。2.3驗收不合格的，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)整改到位，并重新申請驗收。6.3工程項目的保修期限為自驗收合格之日起一年，保修范圍詳見附件一：工程項目說明書。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成承攬工作的，甲方有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)的違約金，并有權(quán)解除合同。7.2甲方未按照約定支付價款的，乙方有權(quán)按照合同約定暫停施工，并有權(quán)解除合同。7.3其他違約行為及處理方式詳見附件三：違約責(zé)任條款。第八條爭議解決方式8.1雙方通過友好協(xié)商解決合同爭議，如協(xié)商不成，任一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2訴訟解決時，勝訴方有權(quán)要求敗訴方承擔(dān)包括但不限于訴訟費用、律師費用等一切相關(guān)費用。第九條合同的變更和解除9.1合同的變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除的條件和程序詳見附件四：合同解除條款。第十條保密條款10.1雙方對合同內(nèi)容和履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同解除或履行完畢之日止。第十一條不可抗力11.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。11.2遭受不可抗力的一方應(yīng)立即通知對方，并在必要時提供相關(guān)證明文件。11.3遭受不可抗力影響的一方免于承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致的合同履行障礙的責(zé)任，但應(yīng)及時采取措施減少損失。第十二條合同的生效、終止和解除12.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止的條件和程序詳見附件四：合同終止條款。12.3合同解除的條件和程序詳見附件四：合同解除條款。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他權(quán)利和義務(wù)詳見附件五：其他條款。13.2雙方對合同的解釋權(quán)歸甲方所有。第十四條附件14.1工程項目的相關(guān)設(shè)計文件詳見附件六：設(shè)計文件。14.2合同價款明細(xì)表詳見附件二：價款明細(xì)表。14.3合同履行過程中產(chǎn)生的其他文件和資料均視為合同附件，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程項目說明書詳細(xì)描述工程項目的具體范圍、內(nèi)容和要求，包括但不限于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、材料要求等。附件二：價款明細(xì)表詳細(xì)列出合同價款的構(gòu)成，包括工程款、材料款、人工款等，并明確支付時間和金額。附件三：違約責(zé)任條款詳細(xì)列出各種違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和違約金計算方式。附件四：合同解除條款詳細(xì)描述合同解除的條件和程序，包括通知義務(wù)、解除后的權(quán)利和義務(wù)處理等。附件五：其他條款包括雙方約定的其他權(quán)利和義務(wù)，如保密義務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。附件六：設(shè)計文件包括工程項目的相關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)說明書等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成承攬工作：如工期延誤、施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)等。違約責(zé)任：甲方有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)的違約金，并有權(quán)解除合同。示例：乙方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)的違約金。2.甲方未按照約定支付價款：如延遲支付、支付金額不足等。違約責(zé)任：乙方有權(quán)按照合同約定暫停施工，并有權(quán)解除合同。示例：甲方延遲支付價款，乙方有權(quán)暫停施工，并有權(quán)解除合同。3.其他違約行為：如違反合同約定的保密義務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。示例：乙方違反保密義務(wù)，泄露了甲方的商業(yè)秘密，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中的應(yīng)用：如甲方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同，甲方免于承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)支付給對方的金錢賠償。在本合同中的應(yīng)用：如乙方未按照約定完成承攬工作，甲方有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)的違約金。3.工期延誤：指工程項目的施工完成時間超過合同約定的時間。在本合同中的應(yīng)用：如乙方未按照約定工