2024年版施工項目承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方1.2委托方第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1合同總價3.2付款方式3.3付款進度3.4價款調(diào)整第四條合同工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量5.2材料質(zhì)量5.3施工安全第六條合同的履行6.1承攬方的義務(wù)6.2委托方的義務(wù)第七條合同的變更和解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3訴訟時效第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責任第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的后果第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同終止條件第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.2合同的解除13.3法律適用13.4爭議解決第十四條附件14.1附件一：工程圖紙14.2附件二：材料清單14.3附件三：施工方案14.4附件四：驗收標準14.5附件五：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方1.1.1承攬方名稱：____________1.1.2承攬方地址：____________1.1.3承攬方法定代表人：____________1.1.4承攬方聯(lián)系方式：____________1.2委托方1.2.1委托方名稱：____________1.2.2委托方地址：____________1.2.3委托方法定代表人：____________1.2.4委托方聯(lián)系方式：____________第二條工程概況2.1工程名稱：____________2.2工程地點：____________2.3工程規(guī)模：____________2.4工程內(nèi)容：____________第三條合同金額3.1合同總價：____________元（大寫：____________元整）3.2付款方式：____________3.2.1預(yù)付款：合同簽訂后七個工作日內(nèi)，委托方向承攬方支付合同總價的一定比例（具體比例雙方協(xié)商確定）作為預(yù)付款。3.2.2進度付款：按照工程進度，承攬方向委托方提交進度付款申請，委托方按照實際完成工程量的百分比支付相應(yīng)的款項。3.2.3尾款：工程竣工并經(jīng)驗收合格后，承攬方向委托方提交結(jié)算申請，委托方在七個工作日內(nèi)支付尾款。3.3付款進度：具體付款進度按照雙方約定的工程進度和付款節(jié)點進行。3.4價款調(diào)整：合同履行過程中，如遇市場價格波動、政策調(diào)整等不可預(yù)測因素，導致合同價款發(fā)生變動的，雙方可按照合同約定的價款調(diào)整機制進行調(diào)整。第四條合同工期4.1開工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延誤：如因承攬方原因?qū)е鹿こ虩o法按照約定的工期完成，承攬方應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式向委托方支付違約金。如因委托方原因?qū)е鹿こ萄诱`，委托方應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式向承攬方支付違約金。第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量：工程應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定的質(zhì)量標準。5.2材料質(zhì)量：所使用的材料應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定的質(zhì)量標準。5.3施工安全：承攬方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定的安全標準進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全。第六條合同的履行6.1承攬方的義務(wù)6.1.1按照約定的工程內(nèi)容、工程規(guī)模和工程質(zhì)量標準完成工程建設(shè)。6.1.2按照約定的工期完成工程建設(shè)，確保工程按時交付。6.1.3按照約定的材料質(zhì)量標準選用建筑材料。6.1.4保證施工安全，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和雙方約定的安全規(guī)定。6.2委托方的義務(wù)6.2.1按照約定的付款方式和付款進度向承攬方支付合同價款。6.2.2協(xié)助承攬方辦理與工程建設(shè)相關(guān)的審批、驗收等手續(xù)。6.2.3提供施工場地、臨時設(shè)施等必要的施工條件。6.2.4按照約定的質(zhì)量標準對工程進行驗收。第二部分：其他條款及附件（待完善）第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.1.1承攬方未按照約定的工程內(nèi)容、工程規(guī)模和工程質(zhì)量標準完成工程的，應(yīng)承擔違約責任，具體違約責任按照合同約定的違約金計算方式進行賠償。8.1.2承攬方未按照約定的工期完成工程的，應(yīng)承擔違約責任，按照合同約定的違約金計算方式向委托方支付違約金。8.1.3承攬方選用的建筑材料不符合約定的質(zhì)量標準的，應(yīng)承擔違約責任，負責更換符合質(zhì)量標準的建筑材料，并承擔因此產(chǎn)生的費用。8.2委托方的違約責任8.2.1委托方未按照約定的付款方式和付款進度向承攬方支付合同價款的，應(yīng)承擔違約責任，按照合同約定的違約金計算方式向承攬方支付違約金。8.2.2委托方未按照約定的質(zhì)量標準對工程進行驗收的，應(yīng)承擔違約責任，負責重新組織驗收，并承擔因此產(chǎn)生的費用。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國__________人民法院訴訟解決。9.2爭議解決地點：__________9.3訴訟時效：__________第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約責任：任何一方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。11.2不可抗力的后果：由于不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。雙方應(yīng)立即協(xié)商采取措施，減輕損失，并按照合同約定的方式調(diào)整合同履行期限和方式。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同變更條件：合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更合同。12.3合同終止條件：合同履行完畢、雙方協(xié)商一致終止或根據(jù)法律規(guī)定終止。第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2合同的解除：合同履行過程中，如一方嚴重違約，對方有權(quán)解除合同，并追究其違約責任。13.3法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.4爭議解決：雙方發(fā)生的合同爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國__________人民法院訴訟解決。第十四條附件14.1附件一：工程圖紙（見附件）14.2附件二：材料清單（見附件）14.3附件三：施工方案（見附件）14.4附件四：驗收標準（見附件）14.5附件五：其他相關(guān)文件（見附件）合同附件請附后。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙1.1工程圖紙應(yīng)包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，以詳細展示工程的外觀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。1.2工程圖紙應(yīng)由委托方提供，并確保圖紙的準確性和完整性。1.3工程圖紙應(yīng)標明工程的尺寸、材料、構(gòu)造要求等詳細信息。附件二：材料清單2.1材料清單應(yīng)列明工程所需的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等信息。2.2材料清單應(yīng)由委托方提供，并確保清單的準確性和完整性。2.3材料清單應(yīng)經(jīng)雙方確認后作為合同的一部分，如有變更，需雙方協(xié)商一致。附件三：施工方案3.1施工方案應(yīng)詳細描述工程的施工步驟、工藝流程、施工技術(shù)要求等。3.2施工方案應(yīng)由承攬方提供，并確保方案的可行性和合理性。3.3施工方案應(yīng)經(jīng)委托方確認后作為合同的一部分，如有變更，需雙方協(xié)商一致。附件四：驗收標準4.1驗收標準應(yīng)包括工程的各項質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求，用于指導工程的驗收工作。4.2驗收標準應(yīng)由委托方提供，并確保標準的合理性和可操作性。4.3驗收標準應(yīng)經(jīng)雙方確認后作為合同的一部分，如有變更，需雙方協(xié)商一致。附件五：其他相關(guān)文件5.1其他相關(guān)文件包括但不限于工程合同、變更協(xié)議、補充協(xié)議、驗收報告等。5.2這些文件應(yīng)由雙方在合同履行過程中根據(jù)實際情況提供和確認。5.3這些文件應(yīng)經(jīng)雙方確認后作為合同的一部分，如有變更，需雙方協(xié)商一致。說明二：違約行為及責任認定：1未按照約定的工程內(nèi)容、工程規(guī)模和工程質(zhì)量標準完成工程的。2未按照約定的工期完成工程的。3選用的建筑材料不符合約定的質(zhì)量標準。4未按照約定的付款方式和付款進度向承攬方支付合同價款。5未按照約定的質(zhì)量標準對工程進行驗收。違約責任認定標準：1違約金計算方式：違約方應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式向守約方支付違約金。2賠償金額：違約方應(yīng)賠償因此給對方造成的實際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失、利息損失等。示例說明：如承攬方未按照約定的工期完成工程，委托方有權(quán)按照合同約定的違約金計算方式向承攬方支付違約金，并有權(quán)要求承攬方賠償因此造成的間接經(jīng)濟損失，如工程延期導致的工程費用增加等。說明三：法律名詞及解釋：1不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。2違約金：按照合同約定的計算方式，違約方應(yīng)支付給守約方的經(jīng)濟賠償。3工程驗收：對完成的工程進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定的要求。4合同履行：雙方按照合同