2024年家居通風系統(tǒng)工程安裝協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表人1.2乙方名稱及代表人1.3合同所指的家居通風系統(tǒng)第二條工程內容2.1工程范圍2.2工程量及材料2.3工程進度及時間表第三條工程質量標準3.1系統(tǒng)安裝質量3.2材料質量3.3工程驗收標準第四條工程費用及支付方式4.1工程總價4.2支付時間表4.3費用支付方式第五條工期延誤5.1工期延誤的定義5.2工期延誤的責任及賠償?shù)诹鶙l材料供應6.1乙方提供材料的責任6.2甲方提供材料的責任6.3材料驗收及質量保證第七條工程變更7.1工程變更的條件7.2工程變更的程序7.3工程變更的費用及時間調整第八條工程保修8.1保修期限8.2保修范圍8.3保修程序第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密義務及期限第十三條其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同的副本第十四條附件14.1工程設計方案14.2材料明細表14.3付款憑證及其他重要文件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××家居科技有限公司，代表人：×××1.2乙方名稱：×××通風設備安裝有限公司，代表人：×××1.3合同所指的家居通風系統(tǒng)包括：通風設備、管道、控制系統(tǒng)等，具體詳見附件一：工程設計方案。第二條工程內容2.1工程范圍：根據附件一的設計方案，在家居內部安裝通風系統(tǒng)，包括設備的安裝、管道的布設、控制系統(tǒng)的調試等。2.2工程量及材料：具體工程量和材料使用詳見附件二：材料明細表。乙方應保證材料的質量，符合國家相關標準。2.3工程進度及時間表：具體工程進度和時間表詳見附件三：工程進度計劃。乙方應按照進度計劃完成工程，如有延誤，應按照第五條承擔相應責任。第三條工程質量標準3.1系統(tǒng)安裝質量：乙方應按照附件一的設計方案和技術要求進行安裝，確保通風系統(tǒng)的正常運行。3.2材料質量：乙方提供的材料應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)定，具備合格證明。3.3工程驗收標準：工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應提供相關資料，包括設計方案、施工記錄、材料合格證明等，確保工程符合設計要求和質量標準。第四條工程費用及支付方式4.1工程總價：人民幣×××元整（大寫：人民幣×××元整），具體金額詳見附件二：材料明細表。4.2支付時間表：甲方應在工程完成并驗收合格后支付合同總價款的90%，剩余的10%作為質保金，在質保期內無質量問題后支付。4.3費用支付方式：通過銀行轉賬的方式支付，具體賬號和賬戶名稱詳見附件四：付款憑證。第五條工期延誤5.1工期延誤的定義：因乙方原因導致工程進度延誤，超過合同約定的工程進度時間表。5.2工期延誤的責任及賠償：乙方應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的0.5%。第六條材料供應6.1乙方提供材料的責任：乙方應按照附件二：材料明細表提供的材料，并保證材料的質量。6.2甲方提供材料的責任：甲方應按照附件二：材料明細表提供的材料，并保證材料的質量。6.3材料驗收及質量保證：乙方應在工程過程中對甲方提供的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時通知甲方，由甲方負責更換或修復。第七條工程變更7.1工程變更的條件：合同執(zhí)行過程中，因設計變更、甲方要求等原因需要變更合同內容的，可以進行工程變更。7.2工程變更的程序：變更申請應由甲方提出，經乙方確認后，雙方簽訂變更協(xié)議，附件四：工程變更協(xié)議。7.3工程變更的費用及時間調整：變更導致的費用及時間調整，雙方協(xié)商確定。如變更導致工程總價增加，甲方應按照變更后的總價支付相應款項。第八條工程保修8.1保修期限：自工程驗收合格之日起，質保期為兩年。8.2保修范圍：包括但不限于通風系統(tǒng)設備、管道、控制系統(tǒng)等。8.3保修程序：甲方發(fā)現(xiàn)工程質量問題，應及時通知乙方，乙方應在接到通知后7個工作日內到達現(xiàn)場進行核實并采取修復措施。如問題嚴重，乙方應立即停止施工，并與甲方協(xié)商解決方案。第九條違約責任9.1甲方違約責任：甲方未按照約定支付工程款項，應支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付金額的0.5%每日。9.2乙方違約責任：乙方未按照約定完成工程，應支付違約金，違約金計算方式為：逾期完成工程天數(shù)的工程總價的0.5%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構：有管轄權的人民法院。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件：合同執(zhí)行完畢，雙方辦理驗收手續(xù)，結清款項后，合同終止。第十二條保密條款12.1保密信息的定義：合同履行過程中，雙方獲取的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、運營信息等。12.2保密義務及期限：雙方對保密信息承擔保密義務，未經對方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同終止之日起計算，為兩年。第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。13.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同的副本：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條附件14.1工程設計方案：詳見附件一。14.2材料明細表：詳見附件二。14.3付款憑證及其他重要文件：詳見附件三。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計方案詳細要求和說明：工程設計方案應包括通風系統(tǒng)的詳細設計圖紙、材料清單、施工工藝說明等，由乙方根據甲方的家居實際情況進行定制設計。設計方案應在合同簽訂后七個工作日內提供給甲方審批。附件二：材料明細表詳細要求和說明：材料明細表應列出所有用于家居通風系統(tǒng)工程的材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、品牌等信息，并注明材料的質量標準和驗收標準。附件三：付款憑證及其他重要文件詳細要求和說明：付款憑證應包括所有支付款項的憑證，如銀行轉賬憑證、現(xiàn)金收據等。其他重要文件可能包括工程進度報告、驗收報告、變更協(xié)議等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定支付工程款項。2.乙方未按照約定完成工程或提供的材料不符合質量標準。3.甲方未按照約定提供施工場地或所需材料。4.乙方未按照約定時間完成工程或提供材料。責任認定標準：1.甲方未按照約定支付工程款項，應支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付金額的0.5%每日。2.乙方未按照約定完成工程或提供的材料不符合質量標準，應支付違約金，違約金計算方式為：逾期完成工程天數(shù)的工程總價的0.5%。3.甲方未按照約定提供施工場地或所需材料，導致工程無法正常進行，乙方有權要求延期或暫停工程，并有權要求賠償因此造成的損失。4.乙方未按照約定時間完成工程或提供材料，應支付違約金，并承擔因延期導致的甲方損失。示例說明：如果甲方未按照約定支付第一筆工程款項，乙方可以在逾期后七個工作日內向甲方發(fā)出書面通知，要求支付違約金。如果甲方仍未支付，乙方有權暫停工程，并有權要求賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等，導致合同無法履行或部分履行。2.合同履行：指雙方按照合