第第頁合同編號:________簡易房屋裝修合同模板一甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)7一、主體與目的本合同由以下當事人于中華人民共和國法律規(guī)定下訂立：甲方（以下簡稱“委托方”）：姓名/名稱：[全稱]身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：[完整信息]地址：[詳細地址]乙方（以下簡稱“承攬方”）：姓名/名稱：[全稱]身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：[完整信息]地址：[詳細地址]鑒于委托方擁有位于[房屋詳細地址]的簡易房屋，并希望對其進行裝修；鑒于承攬方具備房屋裝修的專業(yè)資質(zhì)與豐富經(jīng)驗，雙方為實現(xiàn)房屋裝修目的，依據(jù)平等、自愿、公平、誠信的原則，特訂立本簡易房屋裝修合同。合同目的：委托方委托承攬方對其擁有的簡易房屋進行設計、施工等裝修工程，以改善居住環(huán)境，提升生活質(zhì)量。合同背景：委托方為滿足居住需求，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，通過公開招標/協(xié)商等方式，選定具備相應資質(zhì)的承攬方承擔本次房屋裝修工程。雙方遵循誠實信用原則，明確各自權(quán)利義務，確保裝修工程順利進行。二、價格與支付條款1.標的物價格：經(jīng)雙方協(xié)商，本次簡易房屋裝修工程的總價為人民幣【】元整（大寫：【】元整），該價格包括但不限于設計費、材料費、施工費、管理費、稅費等與裝修工程相關(guān)的所有費用。2.支付方式：委托方采用以下分期支付方式向承攬方支付裝修款項：a)預付款：合同簽訂后【】日內(nèi)，委托方支付裝修工程總價的【】%作為預付款，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）。b)進度款：裝修工程進行過程中，委托方根據(jù)工程進度，分【】期向承攬方支付進度款，每期支付裝修工程總價的【】%，共計人民幣【】元整（大寫：【】元整）。c)竣工款：裝修工程驗收合格后【】日內(nèi)，委托方支付剩余的裝修工程總價【】%，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.支付賬戶：a)委托方支付款項至以下賬戶：收款人：[承攬方全稱]開戶行：[具體銀行名稱]賬號：[完整賬號信息]b)委托方在支付每一筆款項時，需在付款憑證上注明款項性質(zhì)（如預付款、進度款、竣工款等），并將付款憑證復印件發(fā)送至承攬方指定郵箱。4.若雙方在合同履行過程中對支付條款進行調(diào)整，應以書面形式簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。三、履行期限與地點、雙方權(quán)利與義務、違約責任1.履行期限：a)本合同簽訂之日起，承攬方應在【】日內(nèi)完成裝修設計方案，并提交委托方審核。b)設計方案經(jīng)委托方確認后，承攬方應在【】日內(nèi)開始施工，并在合同約定的工期內(nèi)完成裝修工程。c)雙方確認，裝修工程的總工期為【】天，自施工開始之日起計算。2.履行地點：本合同項下的裝修工程履行地點為【房屋詳細地址】，承攬方應按照約定地點進行施工。3.雙方權(quán)利與義務：a)委托方：-裝修房屋的合法使用權(quán)。-按約定時間支付裝修款項。-配合承攬方進行施工，確保施工順利進行。-對裝修工程進行驗收。b)承攬方：-按照設計方案和合同約定完成裝修工程。-確保裝修材料和施工質(zhì)量符合國家標準。-嚴格按照約定工期完成工程，如有延誤，應承擔相應責任。-對裝修工程一定期限的質(zhì)保服務。4.違約責任：a)若委托方未按約定時間支付款項，應按逾期金額的【】%向承攬方支付違約金。b)若承攬方未按約定時間完成工程，應按逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：逾期天數(shù)×裝修工程總價的【】%。c)若雙方違反合同規(guī)定導致合同解除，違約方應承擔因違約給對方造成的直接經(jīng)濟損失。雙方應嚴格遵守本合同約定的權(quán)利與義務，確保裝修工程的順利進行。如有違約行為，違約方需依法承擔相應的法律責任。四、保密條款、爭議解決、合同變更與解除1.保密條款：a)雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應予以嚴格保密。b)保密信息包括但不限于設計方案、施工工藝、材料供應商信息、合同價格等，雙方應在合同期間及合同終止后【】年內(nèi)繼續(xù)承擔保密義務。c)未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露保密信息，否則應承擔違約責任并賠償對方因此遭受的損失。2.爭議解決：a)雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。b)若協(xié)商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。c)訴訟過程中，除爭議部分外，其余合同條款仍應繼續(xù)履行。3.合同變更與解除：a)雙方一致同意，合同的任何變更或解除均需以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認。b)在合同履行期間，如因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。c)除法定或雙方約定解除合同的情況外，任何一方不得擅自解除合同。擅自解除合同的一方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。雙方應遵循誠實信用原則，嚴格履行本合同約定的各項條款。在合同變更、解除及爭議解決過程中，雙方應保持溝通與合作，共同維護雙方合法權(quán)益。五、通知與送達、其他條款、簽字蓋章1.通知與送達：a)本合同項下的任何通知、文件或通信，應以書面形式進行，并通過掛號信、特快專遞、電子郵遞或?qū)Ｈ诉f送等方式送達對方指定的地址。b)通知自發(fā)送之日起【】日內(nèi)視為送達，若因不可抗力導致通知無法及時送達，應以不可抗力事件結(jié)束后【】日內(nèi)補發(fā)通知。c)雙方變更聯(lián)系地址或聯(lián)系方式，應立即通知對方，否則原地址或原聯(lián)系方式視為有效。2.其他條款：a)本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。b)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。c)本合同及其補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。3.簽字蓋章：本合同以下無正文，以下為簽字蓋章部