2025年度建筑合同違約賠償及工期延誤補償協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑合同違約賠償及工期延誤補償協(xié)議甲方：名稱：________________法定代表人：________________地址：________________乙方：名稱：________________法定代表人：________________地址：________________第一條違約責任1.1若甲方未按施工合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付_____%的違約金。1.2若甲方因自身原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工，每延誤一日，應向乙方支付_____%的違約金。1.3若乙方未按施工合同約定的時間和質(zhì)量標準完成工程，每延誤一日，應向甲方支付_____%的違約金。1.4若乙方在施工過程中造成工程損壞或環(huán)境污染，應承擔相應的修復責任及罰款。第二條工期延誤補償2.1因不可抗力原因?qū)е碌墓て谘诱`，雙方互不承擔責任。工期延誤少于____天，支付_____%的工期延誤補償；工期延誤____天（含）至____天，支付_____%的工期延誤補償；工期延誤超過____天，支付_____%的工期延誤補償。2.3因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應承擔相應的工期延誤責任，并按照施工合同約定支付工期延誤補償。第三條其他約定3.1本協(xié)議與施工合同具有同等法律效力，雙方應共同遵守。3.2本協(xié)議的修改、補充、解除或終止，均需雙方書面同意，并簽署書面文件。3.3本協(xié)議未盡事宜，按施工合同及相關法律法規(guī)執(zhí)行。3.4本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第四條爭議解決4.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向施工合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條附則5.1本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。5.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第六條第三方介入概述6.1本協(xié)議所稱的“第三方”是指在施工合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行、違約賠償及工期延誤補償事宜的任何個人或組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、仲裁機構、法院等。6.2第三方的介入應基于甲乙雙方的共同意愿，并應遵循相關法律法規(guī)及本協(xié)議的約定。第七條第三方責任7.1第三方介入后，其責任限額如下：第三方作為中介方提供服務的，其責任限額為中介服務費用的_____%；第三方作為監(jiān)理方提供服務的，其責任限額為監(jiān)理服務費用的_____%；第三方作為仲裁機構或法院提供服務的，其責任限額按相關法律法規(guī)及裁決結(jié)果執(zhí)行。7.2第三方的責任范圍限于其在介入合同履行、違約賠償及工期延誤補償事宜中的直接行為，不包括因其介入行為導致的其他損失。第八條第三方權利獲取甲乙雙方提供的必要信息；對甲乙雙方的違約行為進行監(jiān)督和調(diào)查；提出處理違約和工期延誤的具體建議；參與違約賠償及工期延誤補償?shù)膮f(xié)商和調(diào)解；在必要時，向仲裁機構或法院提起仲裁或訴訟。第九條第三方與其他各方的劃分說明9.1第三方介入后，其職責與甲乙雙方原有的職責應明確劃分：第三方作為中介方，主要負責協(xié)調(diào)甲乙雙方的關系，促進雙方溝通，但不直接參與合同履行；第三方作為監(jiān)理方，主要負責對施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合合同約定，但不直接參與工程款的支付；第三方作為仲裁機構或法院，主要負責解決甲乙雙方之間的爭議，作出裁決。9.2第三方在介入過程中，應尊重甲乙雙方的權利和利益，不得損害甲乙雙方的合法權益。第十條第三方介入程序10.1甲乙雙方協(xié)商一致，決定引入第三方介入時，應書面通知對方，并明確第三方的身份、職責和責任限額。10.2第三方介入后，應立即開展相關工作，并及時向甲乙雙方報告工作進展情況。10.3第三方介入期間，甲乙雙方應積極配合第三方的各項工作，并提供必要的協(xié)助。第十一條第三方介入的終止第三方違反本協(xié)議的約定，損害甲乙雙方的合法權益；第三方自行提出退出介入。11.2第三方介入終止后，甲乙雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的約定，并根據(jù)實際情況處理相關事宜。第十二條本協(xié)議的補充和修改12.1本協(xié)議的補充和修改，需經(jīng)甲乙雙方和第三方共同協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2本協(xié)議的補充和修改，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條附則13.1本協(xié)議未盡事宜，按施工合同及相關法律法規(guī)執(zhí)行。13.2本協(xié)議一式____份，甲乙雙方和第三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。13.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：第三方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工合同副本：詳細列出施工合同的主要條款，包括工程名稱、甲方、乙方、工程地點、工程內(nèi)容、工程量、合同工期、合同價款、付款方式、違約責任等。2.工程圖紙及設計文件：包括工程的整體設計圖紙、詳細施工圖紙、設計變更通知、技術規(guī)范等。3.工程量清單：詳細列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等。4.工程進度計劃：包括工程各個階段的計劃時間、關鍵節(jié)點等。5.質(zhì)量檢驗報告：包括原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗報告。6.驗收報告：包括工程驗收的時間、地點、參與人員、驗收結(jié)果等。7.工程變更記錄：包括工程變更的原因、內(nèi)容、影響、審批過程等。8.工程款支付憑證：包括工程款的支付時間、金額、支付方式等。9.違約行為證明材料：包括違約行為的證據(jù)、違約行為的描述、違約行為的影響等。10.工期延誤證明材料：包括工期延誤的原因、延誤的時間、延誤的影響等。11.第三方介入?yún)f(xié)議：包括第三方介入的背景、目的、職責、責任限額等。12.爭議解決協(xié)議：包括爭議解決的方式、程序、期限等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：違約行為：未按約定支付工程款。責任認定：每逾期一日，支付_____%的違約金。違約行為：因自身原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工。責任認定：每延誤一日，支付_____%的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：違約行為：未按約定的時間和質(zhì)量標準完成工程。責任認定：每延誤一日，支付_____%的違約金。違約行為：在施工過程中造成工程損壞或環(huán)境污染。責任認定：承擔相應的修復責任及罰款。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：未按約定履行中介、監(jiān)理等職責。責