一級建造師繼續(xù)教育考試題庫附答案

(整理版)

第一部分:工程經濟

1.某住宅項目進行公開招標,投標人在提交投標文件截止時間后，招

標人發(fā)現投標人少于三個,此時()

A、應正常開標

B、依法重新招標

C、可進行議標

D、可改為邀請招標

標準答案：B

文字解析：根據中華人民共和國招標投標法第28條規(guī)定，投標人少

于三個的，招標人應當依法重新招標，故答案為B。

2.某投標人向招標人行賄15萬元人民幣，從而謀取中標。則該行為造

成的法律后果可能是()

A、中標無效

B、有關責任人應當承擔相應的行政責任

C、中標有效

D、中標是否有效由招標人確定

E、如果給他人造成損失的,有關責任人和單位應當承擔民事賠償責任

標準答案：ABE

3.某廣告公司與該公司的業(yè)務員王某經雙方協(xié)商一致,解除了雙方的

勞動合同。但是，雙方就補償問題產生了爭執(zhí)。公司認為雙方是協(xié)商

解除合同，因此無須補償;而王某則認為應當補償。那么，根據勞動法

的規(guī)定,在協(xié)商解除勞動合同的情況下，下列說法正確的是()

A、廣告公司應當依照國家有關規(guī)定給予王某經濟補償

B、廣告公司可以依照地方有關規(guī)定給予王某適當補償

C、廣告公司無須給予王某任何經濟補償

D、由勞動行政部門給予王某經濟補償

標準答案：A

4.2008年3月1日，王宏將自己的房產以低于市場價50%的價格轉讓

給李軍，此行為導致王宏的債權人無法實現債權,2022年1月1日，王

宏的債權人知道了該轉讓行為,則債權人的撤銷權截止于()

A、2022年3月1日

B、2008年9月1日

C、2010年1月1日

D、2010年3月1日

標準答案：C

5.根據我國刑法的規(guī)定，罰金是()判處犯罪分子向國家繳納一定數額

金錢的刑罰方法。

A、行政機關

B、人民政府

C、人民法院

D、公安機關

標準答案：C

6.建設工程施工投標保證金一般不得超過投標總價的2%,但最高不得

超過()萬元人民幣。

A、80

B、100

C、120

D、160

標準答案：A

7.我國法的形式主要為以憲法為核心的各種規(guī)范性文件,下列選項中

不屬于法的是()

A、某省人大制定的地方性法規(guī)

B、某經濟特區(qū)人民政府制定的規(guī)范性文件

C、某市高級人民法院發(fā)布的判例

D、我國參加的國際條約

標準答案：C

8.現行注冊建造師執(zhí)業(yè)的專業(yè)中，只設一級建造師執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)有

0

A、鐵路工程

B、電力工程

C、港口與航道工程

D、石油化工工程

E、礦山工程

標準答案：AC

文字解析：在注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準劃分的14個專業(yè)工程中,

只有鐵路工程未劃分工程類別且只設一級建造師。港口與航道工程劃

分工程類別，但該專業(yè)不設二級建造師。這兩個專業(yè)中的小型項目的

擔當者另有規(guī)定。

9.下列屬于安全許可證取得條件的是()

A、建立健全安全生產責任制

B、保證本單位安全生產條件所需資金投入

C、參加工傷保險

D、施工監(jiān)理單位需配備專人負責安全生產

E、施工單位必須為工程質量投保

標準答案：ABC

10.根據有關法律規(guī)定,施工投標保證金最高額不超過()萬元人民幣O

A、80

B、100

C、120

D、140

標準答案：A

11.人民法院因工程承包人不具備相應資質，由此而認定發(fā)、承包雙方

簽訂的施工合同無效,則施工合同中仲裁條款的效力()

A、仍然有效

B、自然失效

C、由有關人民法院裁定其效力

D、由仲裁條款選定的仲裁委員會認定其效力

標準答案：A

文字解析：根據仲裁法第19條規(guī)定，仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變

更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力。仲裁庭有權確認

合同的效力。因此，選項A是正確的。

12.建筑公司和安裝公司訂立了一份設備安裝協(xié)議，即甲合同，后來雙

方就新增加的設備又訂立了一份協(xié)議，即乙合同。甲合同約定解決糾

紛的方式是仲裁，乙合同約定解決糾紛的方式是訴訟,兩份合同在履

行過程中都發(fā)生了糾紛,則當事人應當采用()的方式解決。

A、一并申請仲裁

B、一并提起訴訟

C、甲合同仲裁，乙合同訴訟

D、甲合同訴訟，乙合同仲裁

標準答案：C

文字解析：自愿原則和或裁或審原則是仲裁法規(guī)定的重要原則，仲裁

法第四條規(guī)定：”當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當雙方自愿，達

成仲裁協(xié)議。沒有仲裁協(xié)議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理；”

第五條規(guī)定：“當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民

法院不予受理，但仲裁協(xié)議無效的除外，”所以本題選C

13.甲、乙雙方簽訂一份買賣合同,該合同標的物的價格執(zhí)行政府指導

價,于1990年6月1日前交付完畢,6月1日的政府指導價是35元/

噸，但甲方直至1991年8月1日才交貨,此時該合同標的物的政府指

導價是30元/噸,市場價是45元/噸,則結算時乙應按照()計算付款。

A、35元/噸

B、30元/噸

C、45元/噸

D、40元/噸

標準答案：B

文字解析：合同法第63條規(guī)定，執(zhí)行政府定價或政府指導價的，逾

期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按

照新價格執(zhí)行?？傮w原則是適用的價格不利于違約方。所以答案是B

14.某市建委在安全檢查中，因某建筑公司施工現場存在安全問題,對

其作如出罰款決定，如該決定有下列()情形之一的，人民法院可判決

撤銷或部分撤銷。

A、適用法律法規(guī)錯誤

B、違反法定程序

C、行政處罰顯失公正

D、濫用職權

E、處罰主要證據不足

標準答案：ABDE

15.下列關于民事訴訟證人出庭作證的表述中，不正確的是()

A、證人應當出庭作證

B、證人作證時應當接受當事人的質詢

C、當事人申請證人出庭作證，應當在舉證期限屆滿前10日，提出，并

經人民法院許可

D、證人在法院組織雙方當事人交換證據時出席陳述證言后,還必須出

庭作證

標準答案：D

文字解析：民事訴訟證據規(guī)定五十五條第二款規(guī)定，證人在人民法院

組織雙方當事人交換證據時出席陳述證言的，可視為出庭作證，所以

D項錯，本題選D

16.張某與某典當行簽訂了一份房屋買賣合同,約定lo月3日張某向

典當行支付100萬元預付款,11月30日典當行向張某交付房屋并辦

理過戶手續(xù)。但到了10月3日，張某發(fā)現該典當行的五家分店關閉了

四家。此時典當行要求張某履行房屋買賣合同，則張某可以行使()，

以維護自己的權益。

A、同時履行抗辯權

B、先履行抗辯權

C、不安抗辯權

D、預期違約抗辯權

標準答案：C

17.下列關于合同變更的表述中,錯誤的是()

A、設計單位應建設單位的要求,背離中標方案將原公建設計改為住宅

設計,此設計變更為有效的約定變更

B、承發(fā)包串通投標而中標,合同履行過程中，發(fā)包人要求在合理范圍

內縮短工期，屬于合同的變更

C、設計單位與建設單位就設計內容的洽商修改,一般屬于約定的變更

D、建設工程施工承包領域的設計變更，屬于法定的合同變更

E、經過招投標,雙方背離備案的施工合同實質性條款另行簽訂補充協(xié)

議,屬于合同變更

標準答案：ABDE

文字解析：A項是目前常見的做法，該設計改變必須經審圖機關重新

審核，否則屬于嚴重違法行為。B項中，承發(fā)包雙方串通投標而中標

的合同是無效合同，合同變更應基于有效合同，無效合同談不上變更

問題，應自始無效。D項屬于約定的變更。合同變更是民事法律行為，

E項的做法屬于違法行為，不屬于合同變更。C項屬于約定變更，正

確。

18.以下關于審判監(jiān)督程序的表述中，不正確的是0

A、當事人對生效的判決、裁定，認為有錯誤的，向原審法院申請再審

B、申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行

C、申請再審應當提交再審申請書等材料

D、申請再審，一般應當在判決、裁定生效后二年內提出

標準答案：A

文字解析：以上內容見民事訴訟法（2007年10月28日修改）第一百

七十八條、第一百八十條、第一百八十四條的規(guī)定。第一百七十八條

規(guī)定，再審向上一級法院申請，所以A項錯。

19.某施工單位從業(yè)人員1000人,根據安全生產法關于安全生產事故

應急救援的規(guī)定,下列作法中正確的是()

A、應當建立應急救援組織

B、可不建立應急救援組織,但應指定專職應急救援人員

C、可不建立應急救援組織,但應指定兼職應急救援人員

D、可不建立應急救援組織，但應當配備必要的應急救援器材設備

標準答案：A

20.下列關于定金的說法中，錯誤的是()

A、定金的數額不得超過主合同標的額的20%

B、定金一般是擔保作用，違約金是承擔違約責任的方式

C、違約金與定金均存在于主合同之中

D、定金合同從實際交付定金時生效

標準答案：C

文字解析：定金的數額不得超過主合同標的額的20,A項正確；定金

一般起擔保作用,8項正確;有關違約金的約定一般存在于主合同中，

定金存在于從合同中，C項錯誤。定金合同為從合同，實踐性合同;

定金合同從實際交付定金時生效，D項正確。

21.如果建設工程項目屬于重點項R,應對項目檔案的()進行評價。

A、完整性

B、客觀性

C、準確性

D、系統(tǒng)性

E、安全性

標準答案：ACDE

22.依據合同法的規(guī)定,下列關于要約撤回的表述中,正確的是()

A、要約生效之前可以撤回

B、要約到達之后可以撤回

C、撤回通知在要約之前到達受要約人時可以撤回

D、撤回通知與要約同時到達受要約人時可以撤回

E、撤回要約必須經過受要約人的同意

標準答案：ACD

23.以下不屬于行政訴訟受理范圍的是0

A、甲縣司法局向天涯電腦公司購買了100臺電腦，但拒交貨款

B、甲市司法局吊銷律師乙的執(zhí)業(yè)執(zhí)照，乙認為甲市司法局的處罰行為

于法無據

C、公安執(zhí)法人員甲在偵查某盜竊案時，審訊犯罪嫌疑人乙，因乙態(tài)度

不友好,對乙大打出手,造成乙輕傷(刑事偵查行為)

D、某縣規(guī)劃局李某認為自己做了十五年的辦事員，這次應任命自己為

科長,不應任命比自己工齡小且能力不如自己的王某

E、甲公司認為行政機關侵犯合法的經營自主權的

標準答案：ACD

24.建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定其適用范圍為建筑施工企

業(yè),是指從事()的新建擴建改建等有關活動的企業(yè)。

A、土木工程

B、線路工程

C、設備安裝工程

D、裝修工程

E、電子工程

標準答案：ABCD

25.按照稅法規(guī)定,從事生產、經營的納稅人自領取營業(yè)執(zhí)照之日起,

持有關證件向稅務機關申報辦理稅務登記的最長期限是()

A^10天

B、15天

C、20天

D、30天

標準答案：D

26.下列關于合同法自愿原則的表述中，正確的是()

A、合同當事人自主決定與誰簽訂合同

B、合同當事人自主決定是否簽訂合同

C、合同當事人可以不受任何約束地約定合同的內容

D、合同當事人的權利、義務要對等

E、合同當事人自主選擇任何法院解決爭議

標準答案：AB

27.張某在腳手架上施工時,發(fā)現部分扣件松動而可能倒塌,所以停止

了作業(yè),這屬于從業(yè)人員在行使()

A、知情權

B、拒絕權

C、緊急避險權

D、檢舉權

標準答案：C

28.某工程建設項目，建設單位不按合同約定支付工程進度款,施工單

位無法繼續(xù)施工,經多次催告無效后,提出解除工程承包合同。對于解

除的生效下列說法正確的是()

A、通知建設單位即可

B、需建設單位同意

C、須經建設行政主管部門批準

D、必須經人民法院或者仲裁機構確認

標準答案：A

文字解析：根據合同法96條的規(guī)定：“當事人一方依照本法第九十三

條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的，應當通知對方。合同

自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁

機構確認解除合同的效力具備法定解除條件時，解除通知到達生

效。故A項正確。

29.下列合同中，屬于無償合同的是()

A、房屋租賃合同

B、贈與合同

C、建筑設備運輸合同

D、勘察設計合同

標準答案：B

30.合同的轉讓分為:權利轉讓、義務轉移和權利義務概括轉移,下列

不屬于上述三種轉讓形式必須共同具備的條件的是()

A、必須存在有效的合同

B、原合同應為雙務合同

C、轉讓人與第三人須達成轉讓協(xié)議

D、符合法定程序

標準答案：B

文字解析：B項是合同權利義務概括轉移時的條件，只有雙務合同才

可能將債權債務一并轉移，否則只能是單獨轉讓債權或債務。ACD項

為三種轉讓均需必備的條件。

31.下列關于合同權利義務概括轉移的說法中，錯誤的是()

A、合同當事人一方將其合同權利和義務一并轉移給第三人，由該第三

人概括地繼受這些權利和義務

B、可以全部或部分轉移合同權利和義務

C、概括轉移可以依當事人合意產生，也可根據法律規(guī)定而產生

D、企業(yè)合并、分立而發(fā)生的概括轉移,應當取得相對人同意

標準答案：D

文字解析：企業(yè)合并、分立為法定的概括轉移，無需合同相對人同意。

故D項錯誤。

32.甲公司的總經理王某到乙公司的董事長趙某的辦公室聊天，看到

丙公司給乙公司的一份要約,很感興趣,就向趙某要了這份要約，并按

要求回復了丙公司。請問甲公司發(fā)出的文件屬于()

A、要約

B、邀請承諾

C、要約邀請

D、承諾

標準答案：A

文字解析：承諾的構成要件：

33.上題背景中，李某的收入中應向稅務機關繳納個人所得稅的包括

0

A、月薪2000

B、利息收入200元

C、房租1600元

D、買賣股票獲利20000元

E、購買國庫券獲利5000元

標準答案：ABCD

34.民事訴訟法的回避制度是為了保證案件的公正審判，下列人員

中，（）不適用回避的規(guī)定。

A、書記員

B、證人

C、鑒定人

D、勘驗人

標準答案：B

文字解析：民事訴訟中的證人，是指了解案件情況并向法院或當事人

提供證詞的人，不屬于民事訴訟法第四十五條規(guī)定適用回避的人員，

所以本題選B

35.甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任務，施工中甲省建筑市場

管理條例與乙省建筑市場管理條例發(fā)生沖突,應如何適用？()

A、適用甲省建筑市場管理條例

B、適用乙省建筑市場管理條例

C、由國務院裁決適用哪一個

D、當事人自由協(xié)商適用哪一個

標準答案：B

36.甲施工單位向乙租賃三座塔吊，雙方在合同中未約定雙方的履行

順序,則()

A、應由乙先提供塔吊，甲再付款

B、應由甲先付款，乙再提供塔吊

C、甲在乙交付塔吊前有權拒絕其付款要求

D、甲應在接收到塔吊的同時付款

E、乙在甲付款前有權拒絕提供塔吊

標準答案：CDE

文字解析：合同法第66條規(guī)定，當事人互負債務，沒有先后履行順

序的，應當同時履行。一方在對方履行之前有權拒絕其履行要求。一

方在對方履行債務不符合約定時，有權拒絕其相應的履行要求。本題

中，合同中沒有約定履行的順利就意味著雙方應同時履行，所以答案

是CDE

37.施工單位在施工過程中，必須做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。按

照建設工程質量管理條例的規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應當

通知()

A、建設單位

B、工程監(jiān)理單位

C、勘察、設計單位

D、工程質量監(jiān)督機構

E、安全生產監(jiān)督部門

標準答案：ABD

38.根據公司法第149條還規(guī)定,項某和姜某分別作為公司的董事、經

理不得行使的行為有()

A、挪用公司資金的行為

B、將公司資金以其他個人名義開立賬戶存儲的行為

C、公司章程的規(guī)定，經過股東會同意，以公司財產為他人提供擔保的

行為

D、經過股東大會同意，與本公司進行交易的行為

E、經股東會同意，自營與所任職公司同類業(yè)務的行為

標準答案：AB

39.某建筑公司中標承建某市政府辦公大樓工程項目，在簽訂施工合

同時,市政府要求建筑公司必須承諾在施工過程中無論發(fā)生什么情況

都不得向市政府索賠。則市政府的這一要求違反了，合同法的()

A、平等原則

B、公平原則

C、誠實信用原則

D、自愿原則

標準答案：B

文字解析：公平原則是要求合同雙方當事人之間的權利義務要公平合

理，要大體上平衡，不得濫用權利來確定雙方的權利義務。本題中市

政府要求不承擔任何違約責任，就是違背了公平原則，使雙方的權利

義務不平衡。所以答案是B

40.孫某是某建筑工程有限責任公司的股東，對于其所在公司的對外

債務承擔，下列說法正確的是()

A、孫某以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其注冊資本對公司的

債務承擔責任

B、孫某以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的

債務承擔責任

C、孫某以其個人資產為限對公司承擔責任,公司以其注冊資本對公司

的債務承擔責任

D、孫某以其個人資產為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司

的債務承擔責任

標準答案：B

41.根據司法解釋的相關規(guī)定，屬于發(fā)包人解除合同的條件的是()

A、承包人未按約定工期完工

B、承包人完成工程質量不合格，并拒絕修復

C、承包人擅自將專業(yè)工程進行分包

D、承包人將工程轉包的

E、未經發(fā)包人同意擅自將勞務部分分包的

標準答案：BCD

42.在承擔民事責任具體方式中，()的方式目的在于及時制止損害行

為,防止損失進一步擴大。

A、排除妨害

B、消除危險

C、停止侵害

D、返還財產

標準答案：C

43.王先生投保的車保險在保險合同有效期內，投保車輛因操作不當

導致車輛前臉損傷,則他所采取的正確做法是()

A、由于是個人原因，未通知保險公司事故發(fā)生的地點和相關情況

B、由于是個人原因，未向保險公司提供與事故原因、損失程度等證明

材料

C、強行繼續(xù)駕駛，擴大了車損的程度

D、為避免損失的進一步擴大，王先生支付了相應的修理費用

標準答案：D

文字解析：本題考點為1Z301191中投保人的義務規(guī)定。根據保險法

第22條關于投保人的通知義務的規(guī)定，A項中未及時通知，所以不

是正確的做法；根據保險法第23條關于投保人協(xié)助義務的規(guī)定，B

項也不是正確的做法；C項中的做法也是不當的做法；只有D項是正

確的做法，因為根據保險法第42條關于投保人減損義務的規(guī)定，故

為正確的選項。

44.投保人應當對保險標的具有保險利益,否則當事人投保行為無效,

下列選項中投保人對于投保標的不具有保險利益的有()

A、趙某為自己購買的一注足球彩票投保

B、錢某為自己即將出生的孩子購買入壽險

C、孫某為自己屋后的一棵國家一級保護古樹投保

D、李某為自己和女朋友的戀愛關系投保

E、沈某為自己的女兒投保

標準答案：ABCD

文字解析：本題考點為1Z301191對于保險利益的理解。根據保險法

第12條規(guī)定。投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險

標的不具有保險利益的，保險合同無效。保險利益是指投保人對保險

標的具有的法律上承認的利益。選項A中的彩票不是確定的利益，因

此無法進行投保；選項B中的女兒即將出生，不具有保險利益；選項

C中屋后的國家一級保護古樹，孫某對其無所有權，故無法律上的利

益；選項D中的戀愛關系不是法律關系，不受法律保護，李某的投保

行為無效；選項D中沈某對其女兒具有保險利益。因此，本案的正確

選項是A、B、C、Do

45.按照解釋的規(guī)定,延期支付工程款的,工程款利息從應付工程款之

日計付。當事人對工程款付款時間沒有約定或約定不明的,可以根據

以下()時間作為應付款時間。

A、建設工程實際交付的，為交付之日

B、建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件的之日

C、建設工程未交付、工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

D、建設工程合同中約定了竣工日期的，為約定竣工之日

E、建設工程有質量驗收合格的，為驗收合格之日

標準答案：ABC

文字解析：根據解釋第18條規(guī)定，A、B、C項正確。

46.根據我國刑法的規(guī)定，罰金是()判處犯罪分子向國家繳納一定數

額金錢的刑罰方法。

A、行政機關

B、人民政府

C、人民法院

D、公安機關

標準答案：C

47.根據合同法的規(guī)定，保管合同不屬于()

A、雙務合同

B、有名合同

C、不要式合同

D、有償合同

標準答案：C

48.項目檔案驗收組對某重大工程檔案進行了驗收,并給出驗收意見,

其中下列各項中不屬于項目檔案驗收意見內容的是()

A、項目建設概況

B、項目檔案管理情況

C、項目檔案使用情況

D、存在問題、整改要求與建議

標準答案：C

49.根據最高法院的司法解釋,發(fā)包人享有合同的解除權,其中正確的

是()

A、承包人非法轉包合同的

B、承包人未經發(fā)包人同意分包合同的

C、不履行合同約定的協(xié)助義務的

D、提供的建筑材料不符合強制性標準的

E、合同約定的工期內未完工，且經催告后合理期限內仍未完工

標準答案：ABE

50.仲裁委員會依據當事人的申請及有效仲裁條款,對當事人之間的

爭議作出仲裁裁決后，下列關于該仲裁裁決的表述正確的是()

A、如果當事人不服,可以向人民法院起訴

B、如果當事人不服,可以向人民法院上訴

C、如果當事人不服，可以重新申請仲裁

D、該裁決立即產生法律效力

標準答案：D

文字解析：根據仲裁法第9條規(guī)定，仲裁實行一裁終局的制度。裁決

作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁

委員會或者人民法院不予受理，因此，選項D是正確的，而選項A、

選項B、選項C均不符合一裁終局制度的要求，故是錯誤的。

51.甲租住乙的一套房屋,居住時發(fā)現房屋原有的下汞管道堵塞嚴重。

下列說法正確的是()

A、如果雙方事先沒有相關約定，由甲負責修繕

B、如果雙方事先沒有相關約定，由乙負責修繕

C、如果雙方事先沒有相關約定，由甲、乙分擔修繕費用

D、乙負有提供維護、修繕房屋的義務，無論是否有約定

標準答案：B

文字解析：合同法第220條規(guī)定：“出租人應當履行租賃物的維修義

務，但當事人另有約定的除外JB項正確。

52.下列質權登記生效的是()

A、基金份額

B、匯票

C、注冊商標

D、應收賬款

E、著作權

標準答案：ACDE

53.張氏兄弟兩人達成協(xié)議,約定雙方如就父親遺產發(fā)生爭議,則提交

北京仲裁委員會進行裁決,并自動履行其裁決。后雙方在父親的遺產

分配問題上無法協(xié)商一致，現問雙方解決爭議可行的法律途徑是()

A、只能向有管轄權的人民法院起訴

B、只能申請北京仲裁委員會仲裁

C、既可向有管轄權的法院起訴，也可以申請仲裁

D、只能申請雙方或一方住所地仲裁委員會仲裁

標準答案：A

文字解析：根據仲裁法第3條規(guī)定：“下列糾紛不能仲裁：(一)婚姻、

收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛；。”所以，本案中，雙方約定的仲裁事

項是遺產繼承糾紛，不屬于仲裁的范圍，該仲裁協(xié)議無效。

54.某建筑公司向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約，玻璃廠對要約的內

容作了如下變更,則屬于要約非實質性變更的是()

A、每塊玻璃的尺寸

B、玻璃的透光度標準

C、包裝由木板變更為鋁合金，價格不變

D、玻璃的運輸方式由火車變更為汽車

標準答案：C

文字解析：C項的變更只是單方增加了受要約人的義務所以此變更是

非實質性的變更。

55.趙某投了一份財產險，保險事故發(fā)生之后,發(fā)生的下列費用應當由

保險公司負擔的有()

A、趙某、保險公司為查明和確定保險事故的性質，原因和保險標的的

損失程度所支付的必要的、合理的費用

B、趙某為防止或者減少保險標的的損失所支付的必要的、合理的費

用

C、趙某向保險人索賠而支出的必要的、合理的費用

D、若該保險是責任保險,趙某因給第三者造成損害的保險事故而被提

起訴訟產生的訴訟費用和其他必要的、合理的費用

E、趙某因該保險事故發(fā)生的一切費用

標準答案：ABD

56.某施工現場塔吊吊蘭墜落,造成3死多傷的安全事故,根據安全生

產法對事故報告與處理的規(guī)定,下列選項中除()外都是違法行為。

A、作業(yè)工人小李在事故發(fā)生后立即告知了正在午休的項目經理

B、安全事故發(fā)生地的地方人民政府在安全事故發(fā)生后,組織有關人員

對安全事故調查,調查結果確定一個月后將事故情況上報

C、安全事故發(fā)生地的地方人民政府在上報的報告中有意遺漏傷亡人

數

D、單位負責人因正在與他人談判簽約,接到安全事故報告后沒有迅速

趕到事故現場

標準答案：A

57.李某與保溫板廠簽訂購買保溫板的合同中沒有寫明保溫板的質量

驗收標準,則()

A、該合同無效

B、該合同屬于可變更、可撤銷合同

C、關于質量問題雙方可以協(xié)商解決

D、只能通過仲裁或訴訟解決

標準答案：C

文字解析：合同法第61規(guī)定，合同生效后，當事人就質量、價款或

報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充；不

能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或交易習慣確定。所選項A、

B、D均不符合規(guī)定；答案是C

58.根據環(huán)保部門的跟蹤檢查結果,某化工廠在生產的過程中，一直向

水體排放污染物,應當按規(guī)定繳納()

A、違約金

B、罰金

C、排污費

D、滯納金

標準答案：C

59.某公司欲建一新的辦公樓,整個工程由甲建筑工程公司承包。甲公

司在施工現場前方200米處掛一大幅警示牌:前方施工,危險，請繞行。

乙開車經過,不愿繞行,想抄近路,跌入坑中,致車報廢，乙重傷。則乙

的損失應由()承擔。

A、研究所

B、甲建筑公司

C、乙

D、甲建筑公司和乙按過錯比例負擔

標準答案：C

60.開發(fā)公司與施工單位簽訂了一份施工總承包合同，合同中約定施

工單位每月25日向開發(fā)公司上報本月的工程量，開發(fā)公司根據工程

量支付工程款,則()

A、不管什么情況發(fā)生,施工單位都先履行義務,否則就要承擔違約責

任

B、如果施工單位有確切證據開發(fā)公司不能支付工程款,就可以中止履

行合同

C、如果施工單位有確切證據證明開發(fā)公司不能支付工程款,就可以終

止履行合同

D、施工單位有權選擇先施工或開發(fā)公司付款后再施工

標準答案：B

61.依照合同法的理論,下列屬于狹義合同的是()

A、勞動合同

B、公益性捐贈合同

C、特許經營合同

D、行政征用補償合同

標準答案：C

62.建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定其適用范圍為建筑施工企

業(yè),是指從事()的新建擴建改建等有關活動的企業(yè)。

A、土木工程

B、線路工程

C、設備安裝工程

D、裝修工程

E、電子工程

標準答案：ABCD

63.根據我國仲裁法的規(guī)定，下列()中所述情形構成仲裁協(xié)議的書面

形式。

A、甲公司與乙公司在租賃合同中約定的在合同履行過程中所產生的

一切爭議均應提交仲裁委員會仲裁的條款

B、甲公司與乙公司簽訂了一份加工承攬合同,合同簽訂后,在雙方就

加工物的質量標準問題以傳真方式互相磋商過程中，在雙方往來的傳

真件中記載,如果合同履行中產生糾紛,應提交仲裁委員會仲裁

C、甲公司與乙公司簽訂了一份買賣合同,合同簽訂后,在雙方就產品

的質量標準問題以電子郵件方式互相磋商過程中，在雙方往來的電子

郵件中記載,如果合同履行中產生糾紛,應提交仲裁委員會仲裁

D、甲公司與乙公司簽訂一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程

款問題雙方發(fā)生糾紛，就該工程款問題雙方經過協(xié)商，達成將該糾紛

提交仲裁委員會仲裁的書面文件

E、甲公司與乙公司簽訂一份購銷合同,后因標的物質量問題發(fā)生糾紛,

雙方公司的法定代表人在協(xié)商解決問題過程中，口頭表示對該糾紛如

果協(xié)商解決不成，則提交仲裁委員會仲裁,對此有在場的3名證人為

證

標準答案：ABCD

64.甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任務，施工中甲省建筑市場

管理條例與乙省建筑市場管理條例發(fā)生沖突,應如何適用？()

A、適用甲省建筑市場管理條例

B、適用乙省建筑市場管理條例

C、由國務院裁決適用哪一個

D、當事人自由協(xié)商適用哪一個

標準答案：B

65.甲某向乙某借款5萬元，甲以自己的一輛夏利汽車作質押擔保，雙

方約定:汽車仍由甲繼續(xù)使用。當甲不能歸還乙的借款時，乙可以對該

汽車依法拍賣、變賣,就其價款優(yōu)先受償。后甲無力還款，下列選項中

正確的是()

A、雙方的質押合同有效

B、乙對汽車享有質權

C、乙對汽車不享有質權

D、雙方的質押合同效力待定

標準答案：C

文字解析：根據物權法第212條規(guī)定：“質權自出質人交付質押財產

時設立J需要注意的是：質押合同自依法成立之日生效，質權是物

權，交付后才生效。故C項正確。

66.依法必須進行勘察設計招標的工程建設項目，在招標時應當具備

的條件有()

A、按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，已履行審批手續(xù)，取

得批準

B、勘察設計所需資金已經落實

C、所必需的勘察設計基礎資料已經收集完成

D、建設工程施工項目負責人已經確定

E、已經簽訂合法有效的工程監(jiān)理合同

標準答案：ABC

文字解析：D、E選項錯誤是因為其所處階段在后，不是招標環(huán)節(jié)的

條件。

67.劉某投保了一份財產保險合同,在這個保險合同法律關系中，下列

主體之中不可能為同一人的是()

A、投保人與受益人

B、保險人與投保人

C、投保人與被保險人

D、投保人、被保險人和受益人

標準答案：B

68.張某與某典當行簽訂了一份房屋買賣合同,約定io月3日張某向

典當行支付100萬元預付款,11月30日典當行向張某交付房屋并辦

理過戶手續(xù)。但到了10月3日，張某發(fā)現該典當行的五家分店關閉了

四家。此時典當行要求張某履行房屋買賣合同，則張某可以行使()，

以維護自己的權益。

A、同時履行抗辯權

B、先履行抗辯權

C、不安抗辯權

D、預期違約抗辯權

標準答案：C

69.2006年3月，某住宅小區(qū)二期工程開工建設,其中5號樓套用2003

年一期工程6號樓的施工圖施工。施工過程中,承包方技術人員發(fā)現

圖紙中套用的02圖集現己作廢,則該技術人員正確的做法是()

A、按圖施工即可，因該圖紙是經過施工圖審查合格的圖紙

B、按現行的05圖集作相應的套改后繼續(xù)施工

C、向建設單位提出

D、向設計院提出，要求其更改圖紙

標準答案：C

70.就建筑意外傷害保險而言,如果被保險人因意外致殘，由被保險人

作為申請人填寫保險金給付申請書，憑一系列的證明文件向保險人申

請給付保險金。這些證明文件通常包括()

A、保險單及投保單位證明

B、被保險人戶籍證明及身份證明

C、有保險人指定或認可的醫(yī)療機構或醫(yī)師出具的被保險人殘疾程度

鑒定書

D、被保險人所能提供的與確認保險事故的性質、原因、傷害程度等

有關的其他證明和資料

E、保險人認可的醫(yī)療機構出具的被保險人死亡證明

標準答案：ABCD

71.關于招標代理的說法正確的是()

A、招標人如果想要委托招標代理機構辦理招標事宜,需要經過有關行

政主管部門批準

B、招標人不可以自行選擇招標代理機構,必須由有關行政主管部門指

定

C、如果委托了招標代理機構,則招標代理機構有權辦理招標工作的一

切事宜

D、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內辦理招標事宜

標準答案：D

72.建設工程質量管理條例要求施工單位在施工過程中，必須按照工

程設計圖紙和施工技術標準施工。不得()

A、偷工減料

B、變更施工工藝

C、改變施工方法

D、改變混凝土設計配合比參數

E、擅自修改設計

標準答案：AE

73.依據合同法的規(guī)定,下列情形中，導致要約失效的是()

A、拒絕要約的通知到達要約人

B、要約人依法撤回要約

C、要約人對要約內容作實質性變更

D、受要約人對要約內容作非實質性變更,要約人立即表示反對的

E、超過要約中約定的承諾期限，受要約人未作承諾

標準答案：ADE

文字解析：合同法第20條的規(guī)定“有下情形之一的，要約失效：（1）

拒絕要約的通知到達要約人；（2）要約人依法撤銷要約；（3）承諾期限

屆滿，受要約人未作出承諾；（4）受要約人對要約的內容作出實質性

變更”，所以A、D、E符合規(guī)定；如果要約被依法撤回，則表明要約

還未生效，未生效就不會存在失效，故B錯誤；要約人不存在著對已

發(fā)出的要約實質或非實質性變更，故C錯誤，本題答案是ADE

74.按照行政處罰法和建設行政處罰程序暫行規(guī)定,在具有違法行為

的相對人提出要求時,行政機關應當組織行政處罰聽證的情形有（）

A、安全生產監(jiān)督管理部門作出的吊銷安全生產許可證的處罰措施

B、工程質量監(jiān)督機構作出的罰款5000元的處罰措施

C、行政機關作出的撤職的處罰措施

D、建設行政主管部門作出的警告的處罰措施

E、行政機關作出的開除處罰措施

標準答案：AB

75.施工單位專職安全生產管理人員負責對安全生產進行現場監(jiān)督檢

查。發(fā)現安全事故隱患，應當及時向（）報告;對違章指揮、違章操作的,

應當立即制止。

A、項目負責人

B、安全生產管理機構

C、縣級以上人民政府

D、項目負責人和安全生產管理機構

標準答案：D

76.下列關于建設工程質量不符合約定情況的責任承擔，說法錯誤的

是0

A、因承包人過錯造成工程質量不符合約定且又拒絕修理、返工或改

建的,發(fā)包人可以減少支付工程款

B、因發(fā)包人直接指定購買的建筑材料不符合強制標準應承擔過錯責

任

C、發(fā)包人提供的設計有缺陷，由發(fā)包人承擔全部質量責任

D、建設工程施工合同解除后，已經完成的工程經修復后質量仍不合格,

發(fā)包人不支付相應的工程款

E、由于發(fā)包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承擔違約責

任

標準答案：CE

文字解析：A選項為解釋第H條的規(guī)定，A項正確；B、C選項中，C

項違反了解釋第12條的規(guī)定，C項錯誤，8項正確；D選項為解釋第

10條的規(guī)定，D項正確；E選項中：若因承包人的過錯造成質量缺陷，

發(fā)包人要求返工，造成工期延誤的，承包人應承擔違約責任，E項錯

誤。

77.下列關于合同生效的要件中，表述錯誤的是()

A、當事人必須具有完全的民事行為能力和民事權利能力

B、當事人意思表示真實

C、合同不違反法律和行政法規(guī)，不損害社會公共利益

D、具備法律、法規(guī)規(guī)定合同生效須具備的形式要件

標準答案：A

78.建設工程施工合同簽訂后，施工中發(fā)包人根據實際需要對設計圖

紙進行調整變更并指令承包人施工，雙方對設計變更價款未做出約定,

后無法協(xié)商一致,此時應按照()市場價格履行。

A、訂立合同時合同簽訂地

B、訂立合同時合同履行地

C、履行合同時合同簽訂地

D、履行合同時合同履行地

標準答案：B

文字解析：根據合同法第62條第2項的規(guī)定：“價款或者報酬不明確

的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執(zhí)行政府定價

或者政府指導價的，按照規(guī)定履行?！盉項正確。

79.簽訂保證合同的當事人是()

A、債務人與保證人

B、債權人與債務人

C、債權人與保證人

D、債權人、債務人、保證人三方

標準答案：C

文字解析：本題考查保證合同的定義，擔保法第13條規(guī)定：保證人

與債權人應當以書面形式訂立保證合同。C項正確。

80.某建筑公司與某保險公司簽訂了一份財產保險合同，后來發(fā)生了

特定事由，該保險公司解除了與建筑公司的保險合同，這些特定事由

包括()

A、建筑公司故意隱瞞事實,不履行如實告知義務

B、建筑公司因過失未履行如實告知義務,足以影響保險公司決定是否

承?；蛘咛岣弑ｋU費率

C、建筑公司在發(fā)生保險事故的情況下,不積極采取措施致使保險事故

擴大化

D、在合同有效期內，該保險合同標的的危險程度增加

E、建筑公司因過失未履行如實告知義務,對保險事故的發(fā)生有嚴重影

響的

標準答案：ABE

81.王某與一家保險公司訂立了轎車保險合同。一日，王某的轎車被房

東張某無意損壞.花去維修費用1000元。王某遂與張某達成協(xié)議:張

某免收王某一個月的房租800元,王某不再要求張某賠償修車費用。

后來,王某將該事故報告給保險公司索賠。在此情形下,下列判斷正確

的是()

A、保險公司應賠償1000元

B、保險公司應賠償800元

C、保險公司應賠償200元

D、保險公司不再承擔賠償責任

標準答案：D

82.根據最高法院的司法解釋,發(fā)包人享有合同的解除權,其中正確的

是()

A、承包人非法轉包合同的

B、承包人未經發(fā)包人同意分包合同的

C、不履行合同約定的協(xié)助義務的

D、提供的建筑材料不符合強制性標準的

E、合同約定的工期內未完工，且經催告后合理期限內仍未完工

標準答案：ABE

83.某工程基礎施工現場發(fā)生了土方坍塌事故,將一些正在工作的工

人掩埋，工人張某在現場目睹了整個事故的全過程。由于張某看到的

是掩埋了五名工人,他就推測這五名工人均已經死亡。于是立即向本

單位負責人報告說五名工人遇難。此數字與實際數字不符。對此，你

認為該工人是否違法()

A、違法

B、如果其實際看到的不是五名工人,就違法

C、不違法

D、不能確定

標準答案：C

文字解析：依據安全生產法，事故現場有關人員應當立即報告本單位

負責人，但并不要求如實報告。因為在進行報告的時候，報告人未必

能準確知道傷亡人數。所以，即使報告數據與實際數據不符，也并不

違法。

84.下列關于民事訴訟期間的表述,不正確的是()

A、當事人不服地方人民法院一審判決的,有權在判決書送達之日起十

五日內提起上訴

B、當事人不服地方人民法院一審裁定的,有權在裁定書送達之日起十

五日內提起上訴

C、適用簡易程序的案件，應當在立案之日起三個月內審結

D、第一審普通程序案件，應當在立案之日起六個月內審結，有特殊情

況可以延長

標準答案：B

85.建設工程施工投標保證金一般不得超過投標總價的2%,但最高不

得超過0萬元人民幣。

A、80

B、100

C、120

D、160

標準答案：A

86.在發(fā)生違約的情況下，下列構成繼續(xù)履行合同必須具備的條件是

0

A、當事人有一方違約

B、當事人雙方互負履行義務

C、繼續(xù)履行合同仍有意義，不違背訂立合同的宗旨

D、非違約方需有繼續(xù)履行的請求

E、違約方有條件履行

標準答案：ACDE

文字解析：構成繼續(xù)履行應具備的條件是：當事人有一方違約、繼續(xù)

履行合同仍有意義，不違背訂立合同的宗旨、非違約方需有繼續(xù)履行

的請求及違約方有條件履行。故ACDE項正確。

87.甲和乙簽訂一份合同,后被法院認定為無效合同，但合同中()條款

的效力不受影響。

A、主要權利

B、主要義務

C、違約責任

D、爭議解決方法

標準答案：D

文字解析：合同法第57條的規(guī)定“合同無效、被撤銷或終止的，不

影響合同中獨立存在的有關解決爭議方式的條款的效力”，所以答案

是D

88.某造紙廠的廠房建設項目對環(huán)境的重大影響還涉及水土保持，除

應編制環(huán)境影響報告書外，還必須有0審查同意的水土保持方案。

A、環(huán)境保護部門

B、水行政主管部門

C、工商行政管理部門

D、國土資源管理部門

標準答案：B

89.下列關于合同權利義務的終止,說法正確的是()

A、當事人一方行使抗辯權時，合同權利義務終止

B、合同權利義務終止后，合同雙方的互負賠償責任即終止

C、合同權利義務終止后，合同中的爭議解決條款失效

D、合同終止會引起合同權利義務客觀上不復存在

標準答案：D

文字解析：A項中，行使抗辯權只能造成合同權利義務中止，即暫停

履行，故A項錯誤；而合同權利義務終止后，不影響合同中的爭議解

決條款的效力，C項錯誤：合同權利義務終止后，合同當事人不再受

合同約束，但并不代表合同雙方互負的賠償責任也消滅，B項錯誤;

D項正確。

90.李某為中國境內某建筑公司職員，2007年11月份，她工資收入

2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,買賣股票獲利20000

元,購買國庫券獲利5000元。李某的父親為一退休工人,現從事個體

經營。李某的男友杰克，自2005年初從美國來到中國工作，其父母仍

然在美國居祝根據個人所得稅法的規(guī)定，上述人員中，應繳納個人所

得稅的人為()

A、李某

B、李某父親

C、杰克

D、杰克父親

E、杰克母親

標準答案：ABC

91.以下關于法院開庭審理程序的表述中，不正確的是()

A、原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以按撤訴處理

B、原告未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理

C、被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的,可以延期開庭

D、被告未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決

標準答案：C

92.根據城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例規(guī)定，下列關于土

地使用權中出讓最高年限的表述正確的是()

A、甲商業(yè)大樓用地使用權出讓年限是50年

B、乙工廠用地使用權出讓年限是40年

C、丙私立醫(yī)院土地使用權出讓年限是70年

D、丁旅游娛樂中心土地使用權出讓年限是40年

標準答案：D

93.A市中級人民法院作出的一審民事判決生效后，債權人甲公司查明

債務人乙公司在A市有一棟辦公樓,在B市有一座廠房，在C市有一所

房屋，根據法律規(guī)定，甲公司可以向()法院申請執(zhí)行。

A、A市中級法院

B、A市高級法院

C、B市中級法院

D、B市高級法院

E、C市中級法院

標準答案：ACE

94.發(fā)包人與承包人在建設工程施工合同中約定了按照固定總價結算

整個工程款項,在合同履行過程中，發(fā)生了部分材料價格上漲，同時因

發(fā)包人原因造成階段停工,承包人請求對材料上漲價差和停工損失進

行造價鑒定并予以支付,則人民法院對承包人的請求應()

A、不予支持

B、材料漲價部分不支持，停工損失支持

C、材料漲價部分支持，停工損失不支持

D、材料漲價和停工損失都支持

標準答案：B

95.建設工程質量管理條例要求施工單位在施工過程中，必須按照工

程設計圖紙和施工技術標準施工。不得()

A、偷工減料

B、變更施工工藝

C、改變施工方法

D、改變混凝土設計配合比參數

E、擅自修改設計

標準答案：AE

96.下列屬于安全許可證取得條件的是0

A、建立健全安全生產責任制

B、保證本單位安全生產條件所需資金投入

C、參加工傷保險

D、施工監(jiān)理單位需配備專人負責安全生產

E、施工單位必須為工程質量投保

標準答案：ABC

97.由于建設工程事關社會公共利益,需要加強管理，對工程發(fā)包的說

法正確的是()

A、所有的建設工程都必須通過招標發(fā)包

B、工程發(fā)包有兩種方式:招標發(fā)包與直接發(fā)包

C、所有的招標活動都是強制的

D、選擇招標還是直接發(fā)包要經過政府主管部門同意

標準答案：B

98,下列關于定金的說法中，錯誤的是()

A、定金的數額不得超過主合同標的額的20%

B、定金一般是擔保作用，違約金是承擔違約責任的方式

C、違約金與定金均存在于主合同之中

D、定金合同從實際交付定金時生效

標準答案：C

文字解析：定金的數額不得超過主合同標的額的20,A項正確；定金

一般起擔保作用,8項正確;有關違約金的約定一般存在于主合同中，

定金存在于從合同中，C項錯誤。定金合同為從合同，實踐性合同;

定金合同從實際交付定金時生效，D項正確。

99.王某與一家保險公司訂立了轎車保險合同。一日，王某的轎車被房

東張某無意損壞花去維修費用1000元。王某遂與張某達成協(xié)議：張

某免收王某一個月的房租800元,王某不再要求張某賠償修車費用。

后來,王某將該事故報告給保險公司索賠。在此情形下，下列判斷正確

的是()

A、保險公司應賠償1000元

B、保險公司應賠償800元

C、保險公司應賠償200元

D、保險公司不再承擔賠償責任

標準答案：D

100.工程竣工后，組織設計、施工等有關單位進行竣工驗收的主體應

當是()

A、質量監(jiān)督站

B、建設單位

C、監(jiān)理單位

D、建設行政主管部門

標準答案：B

101.法律規(guī)定的人民法院有權采取的強制執(zhí)行措施,不含下列選項中

的()

A、查詢、凍結、劃撥被執(zhí)行人的存款

B、扣留、提取被執(zhí)行人的收入

C、查封、扣押、拍賣、變賣被執(zhí)行人的財產

D、與被執(zhí)行人訂立執(zhí)行和解協(xié)議

標準答案：D

文字解析：前三項措施見民事訴訟法第二百一十八條、第二百一十條

九、第二百二十條的規(guī)定，第二百零七條規(guī)定的執(zhí)行和解，不屬于執(zhí)

行措施，所以本題選D

102.張某與某典當行簽訂了一份房屋買賣合同,約定lo月3日張某向

典當行支付100萬元預付款,11月30日典當行向張某交付房屋并辦

理過戶手續(xù)。但到了10月3日，張某發(fā)現該典當行的五家分店關閉了

四家。此時典當行要求張某履行房屋買賣合同，則張某可以行使()，

以維護自己的權益。

A、同時履行抗辯權

B、先履行抗辯權

C、不安抗辯權

D、預期違約抗辯權

標準答案：C

103.行政訴訟期間，不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有()情形之一的,

停止具體行政行為的執(zhí)行。

A、被告認為需要停止執(zhí)行的

B、原告申請停止執(zhí)行,人民法院認為該具體行政行為的執(zhí)行會造成難

以彌補的損失,并且停止執(zhí)行不損害社會公共利益,裁定停止執(zhí)行的

C、人民法院認為應當停止執(zhí)行的

D、原告認為應當停止執(zhí)行的

E、法律法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的

標準答案：ABE

文字解析：根據行政訴訟法第44條規(guī)定，訴訟期間，不停止具體行

政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的，停止具體行政行為的執(zhí)行：(一)

被告認為需要停止執(zhí)行的(二)原告申請停止執(zhí)行，人民法院認為該具

體行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補的損失，并且停止執(zhí)行不損害社會

公共利益，裁定停止執(zhí)行的(三)法律法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。

104.某市會展中心工程既含有土木建筑工程項目也含有安裝工程項

目，該工程承包給甲建筑工程有限公司，工程總造價約為2.2億元,其

中土木建筑工程項目造價約為1億元。對于該會展中心工程的保險,

正確選擇的是()

A、只能按建筑工程一切險投保

B、只能按安裝工程一切險投保

C、土木建筑工程項目按建筑工程一切險投保,安裝工程項目按安裝工

程一切險投保

D、整個工程按綜合險投保

標準答案：C

105.張師傅在拆卸模板時受傷,為工傷賠償問題將勞務分包單位起訴

到法院,想請惟一目擊事故過程的王師傅出庭為其作證，王師傅對此

有顧慮。以下關于王師傅出庭作證的說法中，正確的是()

A、王師傅有義務出庭作證

B、王師傅作證對單位不利,分包單位負責人應當勸阻其出庭作證

C、王師傅作證有利于查明事實,分包單位負責人應當支持其出庭

D、到法院開庭時，王師傅已經離開工地所在城市，出庭確實有困難,

經法院許可,可以提交書面證言

E、王師傅在書面證言中,應當客觀陳述其親身感知的事實,不得使用

猜測、推斷或者評論性的語言

標準答案：ACDE

106.在承擔民事責任具體方式中，()的方式目的在于及時制止損害行

為,防止損失進一步擴大。

A、排除妨害

B、消除危險

C、停止侵害

D、返還財產

標準答案：C

107.下列關于建設工程價款優(yōu)先受償權的說法中，正確的是0

A、建筑工程承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權

B、建設工程承包人的優(yōu)先受償權包括工程價款和因發(fā)包人違約所造

成的損失

C、消費者交付購買商品房的全部款項后,承包人的工程價款優(yōu)先受償

權不得對抗買受人

D、建設工程承包人行使優(yōu)先受償權的期限為6個月，自建設工程竣工

之日或合同約定竣工之日計算

E、消費者交付購買商品房的大部分款項的,承包人的工程價款優(yōu)先受

償權可以對抗買受人

標準答案：ACD

108.在某工程項目建設過程中，發(fā)生了下列事件,其中符合消防法規(guī)

定的是()

A、將工地食堂建在木模板倉庫的一個角落里

B、因工期緊張,讓從未接觸過電焊工作的王某和其他工人一起焊接鋼

梁

C、組織防火檢查時,指派維修工李某更換滅火器中的化學藥品

D、對工人進行消防安全知識培訓和考核,并將考核不合格的工人趙某

辭退

標準答案：D

文字解析：A項錯誤的理由同上題；電焊工需持證上崗，故B項錯誤；

維修、更新消防器材腥檢驗機構檢驗合格，故C項錯誤。

109.下列關于民事訴訟期間的表述,不正確的是()

A、當事人不服地方人民法院一審判決的,有權在判決書送達之日起十

五日內提起上訴

B、當事人不服地方人民法院一審裁定的,有權在裁定書送達之日起十

五日內提起上訴

C、適用簡易程序的案件，應當在立案之日起三個月內審結

D、第一審普通程序案件,應當在立案之日起六個月內審結,有特殊情

況可以延長

標準答案：B

110.寄送價格表屬于()

A、要約

B、承諾

C、要約邀請

D、承諾邀請

標準答案：C

文字解析：要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示，如寄送

的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等，所以寄

送的價目表屬于要約邀請。

111.第二工程公司承建某市金融大廈工程,根據我國建筑法和建設工

程安全生產管理條例投保了建筑意外傷害保險。該險種承保的范圍包

括()

A、工程本身受損

B、施工用設施受損

C、被保險人從事建筑施工時由于操作不當受傷害致殘

D、被保險人在施工現場被高空墜物砸死

E、場地清理費

標準答案：CD

文字解析：本題考點為1Z301192中建筑意外傷害保險的承保范圍。

對于建筑意外傷害保險，在保險責任有效期間，被保險人從事建筑施

工及與建筑施工相關的工作，或在施工現場或施工期限指定的生活區(qū)

域內遭受意外傷害，保險人應當按保險合同約定給付保險金。本題C

項和D項都屬于意外傷害，而且符合建筑意外傷害保險所要求的意外

傷害發(fā)生的時間、地點和場合，因此符合題意：而A項、B項、E項

皆不符合題意要求。因此，正確答案是CD

112.某工業(yè)廠房進行改建，工業(yè)廠房附近有一個二層樓，一樓存放的

是白磷、紅磷、硫等化學物品，二樓暫時閑置。由于空間狹窄，施工單

位與建設單位協(xié)商使用二層樓,下列說法正確的是()

A、二樓可以作為員工宿舍

B、二樓可以作為現場臨時倉儲用房

C、經安全部門同意可作員工宿舍

D、整棟樓不得作員工宿舍

E、整棟樓不得作辦公用房

標準答案：BDE

113.起重吊裝工程是一個危險性工程,對于起重吊裝工程的說法不正

確的是()

A、施工單位應該在施工組織設計中編制安全技術措施

B、需要編制專項施工方案,并附安全驗算結果

C、專項施工方案經專職安全管理人員簽字后實施

D、由專職安全管理人員進行現場監(jiān)督

標準答案：C

114.施工單位在施工過程中，必須做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。

按照建設工程質量管理條例的規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應

當通知0

A、建設單位

B、工程監(jiān)理單位

C、勘察、設計單位

D、工程質量監(jiān)督機構

E、安全生產監(jiān)督部門

標準答案：ABD

115.某造紙廠的廠房建設項目對環(huán)境的重大影響還涉及水土保持,除

應編制環(huán)境影響報告書外，還必須有()審查同意的水土保持方案。

A、環(huán)境保護部門

B、水行政主管部門

C、工商行政管理部門

D、國土資源管理部門

標準答案：B

116.人民法院裁定先予執(zhí)行案件的適用范圍,不包括()的案件。

A、追索醫(yī)療費用

B、追索勞動報酬

C、請求認定合同效力

D、因情況緊急需要先予執(zhí)行

標準答案：C

117.甲某與乙某口頭約定，甲向乙借款5萬元,未約定利息,也未約定

還款期限。下列說法正確的是()

A、口頭約定的借款合同無效

B、借款合同自乙向甲提供借款時生效

C、該借款合同應為要式合同

D、甲隨時可以要求乙還款，但應給乙必要的準備時間

E、未約定利息，視為無利息

標準答案：BDE

118.行政訴訟中，()對訴訟的具體行政行為負有舉證責任。

A、被告

B、原告

C、法院

D、第三人

標準答案：A

文字解析：根據行政訴訟法第32條規(guī)定，被告對作出的具體行政行

為負有舉證責任，應當提供作出該具體行政行為的證據和所依據的規(guī)

范性文件。

119.甲是某工程的總承包商，甲和乙簽訂了電梯采購合同，由于條款

內未約定交貨地點，在履行過程中雙方又無法補充協(xié)商確定交貨地點,

則乙應()

A、將電梯送到施工現場

B、將電梯送到甲的辦公所在地

C、將電梯送到甲的倉庫

D、通知甲自提

標準答案：D

文字解析：本題中的電梯采購合同沒有約定交貨地點，根據合同法第

62條規(guī)定，應在履行義務一方所在地履行，即交付電梯一方所在地，

所以答案是D

第二部分項目管理

120.材料消耗量定額,按其使用性質、用途和用量大小分為()

A、主要材料

B、周轉性材料

C、輔助材料

D、次要材料

E、零星材料

標準答案：ABCE

121.無論何種建設工程項目，都必須完整經過投資前期、()和建成投

產期三階段。

A、投資中期

B、投資建設期

C、投資后期

D、投資完成期

標準答案：B

122.銀行利率8%按復利計,現存款10000元，10年內每年年末的等額

提款額為()元。

A、1000

B、1380

C、1490

D、1600

標準答案：C

123.在進行項目的敏感性分析時,考察的不確定因素通常有()

A、建設投資

B、產品價格

C、產品成本

D、內部收益率

E、工期、匯率

標準答案：ABCE

124.某企業(yè)購入一項固定資產,預計使用年限為10年,預計凈殘值率

為8%,根據企業(yè)會計準則及其相關規(guī)定,按平均年限法計提折舊，該固

定資產第二年的折舊率是()

A、10%

B、20%

C、9.2%

D、26.67%

標準答案：C

答案解析：按平均年限法計提折舊,第二年折舊率二(1-凈殘值率)/使

用年限=(1-8%)/10二

9.2%

125.某項目建設期3年,生產期17年。建設投資7500萬元,流動資金

500萬元。建設期第1年初貸款2000萬元,年利率10%,貸款期限5年,

約定每年付息一次,到期一次還本,貸款管理費及手續(xù)費率

0.5%。則該項目的總投資為()萬元。

A、8610

B、8672

C、8732

D、9231

標準答案：B

126.稅收指數化過程中,稅收的起征點和稅率等級的調整是根據()

A、經濟增長率

B、通貨膨脹率

C、稅率

D、工資增長率

標準答案：B

127.投標人應認真研究招標文件,招標文件對合同條件進行了規(guī)定。

合同條件不包括()

A、保函與擔保的有關規(guī)定

B、報價的詳細范圍

C、付款條件

D、物價調整條款

標準答案：B

128.采用國家、部門或地區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的定額和取費標準進行工程造價

計價的模式是()

A、傳統(tǒng)計價模式

B、工程量清單計價模式

C、現實計價模式

D、施工圖預算計價模式

標準答案：A

129.投資項目敏感性分析是分析各種不確定因素發(fā)生變化時,對財務

活經濟評價指標的影響,并計算敏感度系數和臨界點,找出()

A、敏感因素

B、風險因素

C、影響因素

D、不確定性因素

標準答案：A

130.會計業(yè)務發(fā)生使銀行存款和短期借款二賬戶產生應借、應貸的關

系，這種應借、應貸關系稱為()

A、賬戶對照關系

B、賬戶增減關系

C、賬戶對應關系

D、賬戶收付關系

標準答案：C

131.在資金等值計算中，下列表達正確的是()

A、P一定,n相同，i越高,F越大

B、P一定，i相同,n越長,F越小

C、F一定，i相同,n越長,P越大

D、F一定,n相同，i越高,P越大

標準答案：A

132.采用公式計算法計算建筑安裝工程費中的企業(yè)管理費,可分別以

()為計算基數。

A、人工費

B、人工費+材料費

C、人工費+施工機械使用費

D、直接費

E、材料費+施工機械使用費

標準答案：ACD

133.采用工程量清單計價法,分部分項工程量清單中項目的工程量是

以完成后的凈值計算的，對于由施工方案引起的工程費用的增加折算

計入()

A、工程索賠款

B、綜合單價

C、零星工作費

D、預留金

標準答案：B

答案解析：在工程量清單計價模式下,分部分項工程量清單中的工程

量是按照設計圖示尺寸計算的工程凈量,施工作業(yè)過程中超過圖紙尺

寸的工程量所需增加的費用只能計入分項工程的綜合單價。如果投標

人在計價時漏算,則不能以任何借口要求補償。故只有選項正確Bo

134.某建設項目壽命期為7年，各年現金流量如下表所示，該項目靜

態(tài)回收期為()

A、4.4

B、4.8

C、5.0

D、5.4

標準答案：B

答案解析：根據給定的各年現金流入與現金流此分別計算各年的凈

現金流量和累計凈現金流量(見下表)，然后利用公式計算靜態(tài)投資回

收期。靜態(tài)投資回收期二(5-1)+500600二

4.8年。

135.影響基準收益率大小的主要因素包括()

A、資金成本

B、內部收益率

C、機會成本

D、投資風險

E、通貨膨脹

標準答案：ACDE

136.企業(yè)在加強現金收支管理過程中，為提高其現金的使用效率,通

常可采用的有效措施有()

A、應收賬款的加速收回

B、保持企業(yè)現金收入與支出的同步

C、合理使用現金浮游量

D、最大限度地推遲應付款的支付期

E、拓寬企業(yè)賒銷的力度

標準答案：ABCD

137.目前我國經濟保持了高速增長的態(tài)勢,從近三年GDP總值的數據

來看,2004年比上年增長10.1%,2005年比上年增長10.2%,2006年比

上年增長10.7%0與經濟高速增長相伴,2007年,全年居民消費價格上

漲1.5%,商品零售價格上漲1.0%,漲幅比上年提高0.2個百分點。針

對這種現狀,政府可能采取的宏觀政策是()

A、增加稅收

B、增加政府支出

C、提高法定準備率

D、提高利率

E、增加政府轉移支付

標準答案：ACD

138.施工企業(yè)項目經理部發(fā)生的水電費屬于()

A、間接費用

B、財務費用

C、直接費用

D、管理費用

標準答案：A

139.國際工程出國工人的探親假一年享受()

A、0.5個月

B、1個月

C、L5個月

D、2個月

標準答案：B

140.下列各項是對總資產報酬率指標的說明，正確的是()

A、該指標反映企業(yè)運用全部資產的收益率

B、該指標反映企業(yè)全部資產運用的總成果

C、該指標越高越好

D、該指標反映借入資本的運用成果

E、該指標表明企業(yè)資產的盈利能力

標準答案：ABCE

141.不屬于籌資費的是()

A、委托金融機構代理發(fā)行股票而支付的代理費

B、從銀行貸款而支付的手續(xù)費

C、向股東支付紅利

D、發(fā)行債券所發(fā)生的費用

標準答案：C

142.施工企業(yè)為職工繳納危險作業(yè)意外傷害保險發(fā)生的費用應計入

0

A、措施費

B、規(guī)費

C、企業(yè)管理費

D、人工費

標準答案：B

143.某施工企業(yè)溢價發(fā)行股粟剛,所取得的股票發(fā)行收入超過股票面

值1000萬元,該項收入屬于企業(yè)的()

A、資本公積

B、實收資產

C、盈余公積

D、術分配利潤

標準答案：B

144.對于借款方而言,若預測市場利率將上升,則應與銀行簽訂0

A、變動利率合同

B、浮動利率合同

C、定額利率合同

D、固定利率合同

標準答案：D

145.某施工企業(yè)的一臺拖拉機按工作量法計提折舊。該拖拉機原價

30000元,預計凈殘值5%,可工作500個臺班時數。投入使用后,第一

年工作臺班為250個小吐則該拖拉機第一年的折舊額為()

A、14250元

B、8550元

C、5700元

D>1140元

標準答案：A

答案解析：拖拉機單位臺班小時折舊額=30000(1-5%)/500二57元第一

年折舊額=57250=14250元

146.編制措施項目清單時,施工排水降水項目的設置主要參考()

A、擬建工程的常規(guī)施工方案

B、相關的施工規(guī)程

C、擬建工程的設計文件

D、相關的施工規(guī)范

標準答案：A

147.下列關予設備更新作用的描述中，錯誤的是()

A、設備更新是對設備磨損的局部補償

B、設備更新可以對設備無形磨損進行補償

C、設備更新可以對設備有形磨損進行補償

D、設備更新是對設備在運行中消耗掉的價值的重新補償

標準答案：AD

148.農用土地征用費包括()

A、土地補償費

B、安置補助費

C、土地管理費

D、土地使用權出讓金

E、臨時安置補助費

標準答案：ABC

149.分部分項工程量清單中項目的工程量是以完成后的凈值計算的。

如果投標人所采取的施工方法使實際工程量超過項目實體凈值量,則

超出部分所需費用()

A、計入工程索賠款

B、計入零星工作費用

C、計入分項工程綜合單價

D、計入預留金

標準答案：C

150.項目擔?？梢允侵苯拥呢攧毡ＷC,也可以是間接的或非財務性的

擔保，間接的或非財務性的擔保包括()

A、完工擔保

B、技術服務協(xié)議

C、成本超支擔保

D、不可預見費用擔保

E、長期購買協(xié)議

標準答案：BE

151.某企業(yè)本月發(fā)生固定資產減值準備30000元,該業(yè)務屬于()

A、期間費用支出

B、生產成本

C、營業(yè)外支出

D、資產減值準備

標準答案：D

152.設備租賃與設備購買相比，引起企業(yè)現金流量發(fā)生變化的是()

A、經營成本

B、銷售收入

C、所得稅

D、與銷售相關的稅金

標準答案：C

153.建設工程竣工驗收時，為了鑒定工程質量,對隱蔽工程進行必要

的開挖和修復,費用應從()中支出。

A、建設單位的基本預備費

B、施工企業(yè)管理費

C、施工企業(yè)措施費

D、建設單位管理費

標準答案：D

154.某方案的財務凈現值為11394萬元?，F以財務凈現值作為項目評

價指標對方案做單因素敏感性分析。當投資額在初始值的基礎上分別

按+5%、5%的變化幅度變動時，對應的財務凈現值分別為10644萬元、

12144萬元；當經營成本在初始值的基礎上分別按+5%、5%的變化幅度

變動時，對應的財務凈現值分別為7149萬元、15639萬元;令單位產

品價格在初始值的基礎上分別按+5%、5%的變化幅度變動,對應的財務

凈現值分別為16924萬元、5864萬元。因此，下列關于敏感度系數值

的正確選項是()

A、財務凈現值對投資額的敏感度系數S1為1.32

B、財務凈現值對產品價格的敏感度系數S