合同編號：__________供水改造工程合同文本——含附件鑒于甲方擁有位于_______的供水設施，并計劃進行改造以提高供水質量和供水能力；鑒于乙方具備相應的資質和能力，愿意承擔該供水改造工程的設計、施工等工作；雙方本著平等、自愿、互利的原則，就供水改造工程達成如下協(xié)議：第一條工程內容1.1本工程包括但不限于：供水管道改造、水源地改造、水質檢測設施更新等；1.2工程規(guī)模：按照甲方的供水需求和實際情況確定；1.3工程地點：位于_______；1.4工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)定。第二條工程期限2.1工程預計開工日期：_______年_______月_______日；2.2工程預計竣工日期：_______年_______月_______日；2.3乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條工程費用3.1工程總價：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；3.2乙方應按照約定的價格完成工程，除非甲方同意otherwise，乙方不得以任何理由提出增加費用的要求；3.3工程款的支付方式：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質量保證金，保修期滿后無息退還。第四條工程質量及保修4.1乙方應按照約定的質量標準完成工程，并保證工程的安全性、可靠性和美觀性；4.2工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應按照甲方的要求提供相關資料和配合驗收工作；4.3工程保修期限為：自工程竣工驗收合格之日起_______年；4.4在保修期內，因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用；4.5保修期滿后，如甲方仍有需要，乙方應提供有償?shù)木S修服務。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價×0.05%×逾期天數(shù)；5.2甲方未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項×0.05%×逾期天數(shù)；5.3雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且保修期滿后終止；7.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日附件：1.工程設計方案2.施工圖紙3.工程量清單4.材料及設備明細表5.驗收標準及方法6.保修條款注意事項：1.合同簽訂前，雙方應認真閱讀合同文本，確保了解合同條款和各自的權利義務；2.乙方應具備相應的資質和能力，以確保工程質量和安全；3.雙方應按照約定履行合同，如有變更或補充，應簽訂書面協(xié)議，并與原合同具有同等法律效力；4.工程款的支付和違約金的計算，應嚴格按照合同約定執(zhí)行；5.工程驗收和保修，應按照合同約定的標準和期限進行；6.如有爭議，通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭議時，進行友好協(xié)商，尋求共識；2.如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；3.在訴訟過程中，雙方應按照法院的要求提供相關證據，并配合法院進行調查取證；4.法院根據雙方提供的證據和合同約定，作出公正的判決；5.雙方應遵守法院的判決結果，履行相應的義務。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：雙方或多方之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議；2.甲方：指具有供水設施并計劃進行改造的一方；3.乙方：指具備相應資質和能力，承擔供水改造工程的一方；4.工程質量：指工程的安全性、可靠性和美觀性等方面的綜合表現(xiàn)；5.保修期限：指工程竣工驗收合格后，乙方對工程提供的免費維修服務的時間期限；6.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向對方支付的賠償金；7.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式予以解決。特殊應用場合：1.工程變更：如果甲方在工程進行過程中提出新的要求或者需求變更，乙方需要根據實際情況進行調整。2.不可抗力：如遇到自然災害、疫情等不可抗力的情況，導致工程無法按照約定時間完成，雙方需要協(xié)商解決。3.工程質量問題：如果甲方對工程質量有異議，乙方需要及時進行修復或者重新施工，確保工程質量達到甲方滿意。4.工程款項支付：如果甲方延遲支付工程款，乙方有權暫停工程，待甲方支付完畢后再繼續(xù)施工。5.保修服務：在保修期內，如果工程出現(xiàn)質量問題，乙方需要提供免費的維修服務，確保工程正常運行。附件列表：1.工程設計方案：包括工程的整體設計思路、設計圖紙等。2.施工圖紙：詳細的施工圖紙，包括管道的布局、設備的安裝位置等。3.工程量清單：列出工程所需的各種材料